钢结构加工合同

钢结构加工合同钢结构加工合同 加工合同是最为常见的承揽合同之一 那么钢结构加工合 同是怎样的呢 以下是在小编为大家整理的钢结构加工合同范文 感谢您的欣赏 钢结构加工合同范文一钢结构加工合同范文一 定作方 以下简称 甲方 承揽方 以下简称 乙方 依据 中华人民共和国合同法 以及其他相关法律 法规 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则 双方就本承揽加工 事项协商一致 订立本合同 一 加工范围及合同价款 1 加工项目名称 2 本次加工所需图纸深化由 负责深化并提供 3 本次加工所需原材料由 负责提供 其中包含 材料 加 工 除锈 油漆 运输 4 加工范围 主体结构 围护结构除外 具体包括如下 二 制作质量要求 乙方必须严格按照甲方提供的图纸进行深化 甲方与乙方 所签合同要求 钢结构工程 施工质量验收规范 gb50205 20 xx 建筑钢结构焊接技术规程 jgj81 20 xx 及有关钢结构的 技术规程 标准进行加工制作和验收 甲方将派驻厂监造人员或不定期委派检验人员对在制构件 及成品构件进行检验 发现构件不符合上述要求的 乙方应无 条件予以整改 直至合格 甲方的检验不解除乙方对构件加工 质量的保证和相关责任 乙方须根据甲方要求提供质保书 合格证 第三方检测报 告等相关交工资料 其它质量要求或技术标准 按照图纸加工 钢材材质 钢板必须使用原平板或开平板 禁止使用带钢及窄 中板 抛丸除锈达到 sa2 5 级 铁红醇酸防锈漆二遍 三 交货地点及日期 1 交货地点 2 交货日期 3 构件运输由 负责 所产生费用由 承担 四 结算方式 1 构配件单价一次性定价 数量根据甲方提供的深化图纸 加工图纸据实结算 2 本合同范围内的所有钢构件按照甲方 的要求时间内保质保量完成 并提供正确 完整的制作资料 在工程主体安装验收完成后进行结算 五 付款方式及结算 付款方式 钢结构进现场付款 30 安装完毕 甲方收到 乙方工程制作费用总额发票后 付至合同价的 85 建设单位 总体工程验收合格后付至结算价的 95 甲方在确认无质量问 题一年期满后将余下 5 质保金一次性付清 六 双方职责 1 甲方职责 负责办理乙方提出施工图中的有关问题 并在设计院回 复后 3 天内给予答复 减少因图纸错误而造成的各种不必要的 损失 因业主或土建等单位原因不能按照施工进度计划进场施 工时 必须及时调整好交货计划日期 并提前 7 天用联系单形 式通知乙方调整制作计划 安装过程中 如发现有制作错误时 应立即停止安装 并及时用书面形式通知乙方 并积极协助乙方采取补救措施予 以补救 把各种损失减少到最低程度 所产生的费用由乙方承 担 乙方派专人负责发货工作 所有构件 配件运到施工现 场后 甲方必须指定专人负责核对构配件的数量 检验好外观 质量 并在送货回执单上签好数量 外观质量等情况和验收人 的姓名 由于甲方验收人员的失职 所造成的损失由甲方自负 负责安排好业主 设计 监理来厂的检查 验收工作 并承担非乙方原因造成的来厂检查 验收所发生的全部费用 2 乙方职责 1 必须严格按照施工现场安装要求 配套制作构配件 发 货前必须严格检验好各种构件的质量 并按深化设计提供的成 品构配件清单和计划交货清单要求 详细填写好发货清单 发 货清单一式五份 甲方 回单 项目运营管理中心 部 结算处 财务部 运营部发 3 必须严格按照装车作业指导书装车 以确保构配件在运 输过程中安全牢固 不受损伤 如属运输不当引起的各种损伤 由乙方负责 4 乙方在执着到制作错误的书面通知后 150 公里以内乙 方必须在 24 小时内 150 公里外 48 小时内 派员到施工现场进行 处理 5 乙方必须根据甲方要求随货提供完整的制作资料 6 负责业主 监理和设计等单位有关人员到厂内检查 监 制的接待工作 业主或监理 设计代表来工厂检查 监制情况 需提供该工程构件 配件制作情况的书面汇报资料 如出现制 作质量和制作进度滞后问题 造成业主 监理 设计代表来厂 重新进行检查 验收 其发生的一切费用由乙方承担 七 图纸提供时间及保密要求 1 图纸由甲方提供时 双方约定甲方在 年 月 日前向乙 方提供图纸一套 费用由甲方承担 2 未经甲方同意 乙方不得将有关甲方的相关资料泄露给 任何第三方 否则乙方将承担相关法律责任 八 违约责任 1 甲方未在合同约定的期限内提供图纸 包含变更单 则 乙方可顺延交货工期 乙方若违反合同约定未按交货顺序及时 交付合格的协作构件 交工资料 则承担由此造成的一切责任 及经济损失 2 乙方不能按时交货 非甲方原因 构配件不配套货发往 现场后发现构件不合格 由此造成工程工期延误的 每延迟一 天乙方需向甲方赔偿本合同总价的 3 罚款总额累计最高不超 过合同总价的 5 3 由于乙方交货的构配件编号不清或错编 漏编 须在施 工现场重新检查编号的 乙方收到重新编号通知 2 天内未到施 工现场重新编号的 乙方须向甲方赔偿 30 元 件的检查编号费 4 甲方未按合同约定的时间 金额支付工程款给乙方的 甲方按每延期一天支付应付额的 3 滞纳金给乙方 九 争议 1 如本合同发生争议 双方友好协商解决 协商不成向甲 方所在地人民法院起诉 2 本合同一式六份 甲方执三分 乙方执三份 合同附件 图纸 技术要求 清单 交货计划等 也视为合同的组成部分 与合同具有同等法律效力 3 本合同甲 乙双方签字 盖章后生效 构件交货完毕 加工款结清后自动失效 定作方 公章 承揽方 公章 地 址 地 址 法定代 表人 法定代表人 委托代理人 委托代理人 开户银行 开户银行 帐 号 帐 号 钢结构加工合同范文二钢结构加工合同范文二 甲 方 乙 方 依据中华人民共和国 合同法 建筑法 建设工 程质量管理条例 等相关法律法规 经甲乙双方协商一致 订 立本合同 第一条 工程概况 1 工程名称 2 工程地点 3 工程造价 第二条 分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作 岩棉板 安装 水泥板安装 外墙喷涂及现浇楼板 屋面顶板现浇的全 部工作 上述工作范围包括材料供应 运输 下料 制作 焊接 上下车 转运 油漆 吊装 安装 配合验收及原建筑物成品 保护 制作 运输及安装一切的人工 材料 机具 施工安全 等均由乙方负责 第三条 施工工期 总工期为 开工日期为 预定截止工期日期 第四条 付款方式 1 双方签订合同后三日内 甲方支付乙方预付款 元 元 整 2 甲方支付乙方二次费付款元 大写 元整 3 甲方支付乙方三次费付款元 大写 元整 4 余款在工程完工后 甲乙双方共同进行验收后 留壹万 元做质保金 其他款项七天内付清 质保金六个月内一次性付 清 第五条 双方责任 甲方责任 1 依照本合同及时支付工程款和进行结算 2 协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况 3 提供现场临时用水 用电接入点 4 提供的图纸要符合安全结构 乙方责任 1 乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料 制作的结构质量负责 并按照设计和规范要求提供产品合格证 材质证明书及检测报告 并承担相应费用 并做好自检工作 2 必须严格按甲方要求施工 因制作 安装等方面的原因 造成的质量 安装事故 由乙方负责 返工费用自理 3 严格遵守施工安全操作规程 劳动保护 治安管理条例 小区物业管理等规定 做到安全 文明施工 不影响小区其他 业主的正常工作 生活 并对施工的可靠性 安全性负责 4 对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责 5 工程竣工验收后 清理现场 包括生产 生活的材料和 临时设施 三日内全部退出现场 6 乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出 现的问题进行及时免费保修 7 乙方施工应采取必要的安全防护措施 消除事故隐患 由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担 8 乙方施工人员的交通 食宿及安全由乙方自行负责 第六条 附则 如因特殊情况需要延期完成工期 须提前通知甲方 如产 生任何纠纷可协商 协商不成可向地方法院提起诉讼 本合同未尽事宜 双方协商并以书面形式签字 作为本合 同的附本 本合同在双方签字后生效 本合同一式两份 甲乙双方各持一份 甲方 乙方 电话 电话 年 月 日 年 钢结构加工合同范文三钢结构加工合同范文三 发包人 甲方 承包人 乙方 依据 中华人民共和国合同法 及有关法律 法规的规定 结合工程施工的特点 双方在平等 自愿 协商一致的基础上 就发包人钢结构消防楼梯工程 以下简称 工程 的有关事宜 达 成协仪 第一条 工程概况 1 1 工程 1 2 工程项目名称 1 3 工程内容及做法 详见附表 1 甲方设计图纸 1 4 工程承包方式 双方商定采取包工 包料方式 1 5 工程期限 个工作日 开工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日 甲方更改图纸 有关部门规定等客观原因不能施工时 工期顺延 1 6 合同预算价款 本合同工程预算造价 详见附表 1 工 程预算书 为 大写 人民币 元 元 工程竣工验收合格 后 结算款以预算书单价为基础 按实际发生工程量为准结算 若合同价打折时结算价同比例打折 但增项款不打 折 据实结 算 第二条 工程管理 2 1 甲方指派 为驻工地代表 负责合同履行 对工程质量 进度进行监督检查 办理验收 变更 登记手续和其他事宜 2 2 乙方指派 为驻工地代表 负责合同履行 按要求组织 施工 保质 保量 按期完成施工任务 解决由乙方负责的各 项事宜 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取甲方自行设计并提供施工图纸 图 纸一式二份 发包人 承包人各一份式 第四条 双方责任约定 4 1 合同签订后 合同任何一方提出解除合同或无论任何原 因造成合同无法履行的 应及时通知另一方 经协商同意后 可办理终止或延期履行合同手续 违约方应向守约方支付工程 总价 10 违约金 若造成损失的违约方应予以赔偿 4 2 因甲方原因影响工期 损失由甲方承担 工期相应顺延 影响工期时甲方要签字确认误工日 方可继续施工 4 2 1 不能按期供水 电 4 2 2 不能保证工人每天工作 9 小时 含加班 4 2 3 不能按期提供自购材料 设备 4 2 4 不能按期付工程款 4 2 5 因甲方变更设计图纸 变更设计材料 人工误工浪费 4 3 因甲方终止执行合同 而总报价工程量未过半 乙方 拥有收取工程总价 10 的设计费的权利 或按实用面积每平方 米 30 元的设计费收取 4 4 合同签订后 若甲方提出减项且减项工程额达到总工程 额 5 时 须向乙方支付减项总额 8 变更费 若甲方提出合同上 由乙方购买的材料变为甲方购买 则甲方向乙方支付该部份材 料费用 预算书为准 的 10 变更费 若甲方减项所用材料乙方已 定购或运至现场 甲方需另支付材料来回运费 损耗及退货费 用 若甲方要求减项的项目已施工 甲方需支付乙方该项目的 人工费 材料费 管理费及拆除费 所有减少项目或材料之费 用均以预算书费用为准再乘以合同价折扣比例来计算 4 5 由于乙方原因 工程质量达不到双方约定的质量标准 由乙方负责修理直至约定标准 所需修理费用乙方承担 工期 不予以顺延 4 6 对竣工后月内发现并证实属于乙方责任的质量问题 乙 方免费维修 4 7 由于乙方施工中违反操作常规造成的人员伤害 责任乙 方自负 4 8 施工中由于乙方的过错造成甲方的物品损失 损坏 乙 方负责赔偿或修复 但甲方物品进场时必须由乙方监理签收验 证 4 9 由于乙方违反物业管理规定所造成的罚款和赔偿费用 由乙方负责 在工程结算中扣除 4 10 隐蔽工程在隐蔽前 由乙方通知甲方到场验收 甲方 若两天内不验收 乙方可自检后隐蔽并如实填写记录 甲方应 予以认可 4 11 工程竣工后 乙方应书面或电话口头 当甲方不在装修 地域时 通知甲方验收 甲方签收验收通知回执 并在得知通知 后六天内验收 并办理验收 移交手续 如甲方在约定时间内 未能验收应及时通知乙方 另定验收日期 否则视为甲方通过 验收 若另定日期 甲方应承认竣工日期 并承担乙方看管费 用及相应费用 4 12 本合同履行完毕后自动终止 第五条 违约责任 5 1 由于甲方原因导致工程延期开工或中途停工 除顺延工 期外 甲方补偿乙方因停工 窝工所造成的损失 每停工窝工 一天 甲方支付乙方 500 元 甲方如不按合同约定支付工程款 每延期一天按应付款额的 0 5 支付滞纳金 5 2 由于乙方原因 逾期竣工 每延期一天乙方支付甲方 500 元违约金 因甲方原因争议引起的停工日期除外 5 3 未办理验收手续 甲方提前使用或擅自使用 造成损失 甲方负责 并视为甲方已实际验收合格 5 4 因乙方原因 合同无法继续履行时 应通知对方办理合 同终止协议 并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失 第六条 材料的提供 6 1 本工程所需按预算书规定应由甲方自购的施工材料 设 备 应为符合设计要求的合格产品 分别在各项工程施工之日 前第三天内甲方负责采购到场 若有质量问题或规格差异 对 工程造成损失 责任甲方承担 甲方供应的材料 经乙方验收后 由乙方负责保管 乙方保管不当造成的损失 由乙方负责赔偿 6 2 凡由乙方采购的材料 设备 承包人应在材料运到施工 现场后通知发包人 并接受发包人检验 如不符合质量要求或 有规格差异禁止使用 若已使用造成的损失由乙方负责 若有 疑议 发包人及时书面提出 让承包人签字并解决 第七条 工程款支付方式 7 1 合同生效后 发包人按下表中的约定直接向承包人支 付工程款 7 2 工程款付款双方协