文物保护工程施工合同

文物保护工程施工合同文物保护工程施工合同 合同编号 发包人 甲方 肥城市湖屯镇人民政府 承包人 乙方 山东鸿扬文物保护工程有限公司 签订日期 年 月 日 1 肥城朝阳洞石刻造像抢救性保护工程 一期 施工合同肥城朝阳洞石刻造像抢救性保护工程 一期 施工合同 发包人 全称 肥城市湖屯镇人民政府 以下简称 甲方 承包人 全称 山东鸿扬文物保护工程有限公司 以下简称 乙方 本工程经招标选定山东鸿扬文物保护工程有限公司为中标人 依照 中华人 民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国文物保护法 及 其他有关法律 行政法规 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则 双方根据 肥城朝阳洞石刻造像抢险加固工程 的施工方案及施工图就本工程施工事项协 商一致 订立本合同 一 工程概况一 工程概况 工程名称 肥城朝阳洞石刻造像抢险加固工程 工程地点 肥城市湖屯镇 工程内容 招标文件内工程量清单内容 资金来源 财政拨款 二 工程承包范围二 工程承包范围 承包范围 本合同的范围与组成合同的文件中规定内容一致 三 合同工期三 合同工期 合同工期 9090 天 以甲方通知的开工时间为起始时间 四 质量标准四 质量标准 工程质量标准 合格 5 5 合同单价及金额合同单价及金额 1 单价为固定全费单价 2 金额 大写 玖拾壹万贰仟零捌拾贰元叁角肆分 912082 34 六 组成合同的文件六 组成合同的文件 组成本合同的文件包括 1 本合同协议书 2 中标通知书 3 投标书及其附件 4 标准 规范及有关技术文件 5 工程量清单报价 2 三方有关工程的洽商 变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 七 工程款 进度款 支付的方式和时间 七 工程款 进度款 支付的方式和时间 本项目无预付款 人员及设备进场后付至合同价的 30 工程完工后付至合同 价的 70 项目通过省级有关部门验收 审计完成后 付至审定值的 95 余款质 保期结束后一次性付清 无息 八 八 双方一般权利和义务双方一般权利和义务 8 1 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作 1 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间 开工前达到进场条件 2 水准点与座标控制点交验要求 开工前甲方以书面形式提供并现场交验 办理签证 3 图纸会审和设计交底时间 甲方提供图纸后 15 天内 会审图纸并向乙 方进行设计交底 4 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物 构筑物 含文物保护建 筑 古树名木的保护工作 乙方负责保护工作 乙方承担发生的费用 5 双方约定甲方应做的其他工作 甲方代表有权随时向乙方发出为使工程 合理及正确施工 竣工及保修所需的补充图纸和指示 乙方应执行这些补充文件 和指示并受其约束 6 甲方委托乙方办理的工作 本合同条款中未涉及的内容 根据工程的实 际需要 双方另行协商 8 2 乙方应按约定时间和要求 完成以下工作 1 应提供计划 报表的名称及完成时间 开工后五日内 2 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求 夜间施工照明 由乙方负责 3 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担 乙方负责已完工程保护工作 如甲方提前使用或提出特殊保护要求 费用由甲方负担 4 施工场地周围地下管线和邻近建筑物 构筑物 含文物保护建筑 古 树名木的保护要求及费用承担 乙方负责保护 发生的费用由乙方负责 5 施工场地清洁卫生的要求 乙方确保文明施工 并承担因自身原因违反 有关规定造成的损失和罚款 3 6 双方约定乙方应做的其他工作 另行协商 7 乙方应严格执行政府主管部门各项安全文明施工管理规定 工地发生安 全责任事故按国家规定 上级主管部门规定及双方签订的安全协议书执行 8 乙方要配合发包方迎接各级各类检查 保证施工现场干净卫生 9 乙方履行合同期间所发生的所有债务及安全事故造成的所有损失均由乙 方承担 不得以任何理由拖欠农民工工资 否则 甲方有权解除合同 10 承包期间乙方应连续对工程进行施工 期间无故连续中断施工达 7 日 时 甲方有权解除合同 乙方应立即退出施工场地 甲方并有权按照合同金额的 20 收取违约金 九 九 进度计划和工期延误进度计划和工期延误 1 进度计划 乙方提供施工组织设计 施工方案 和进度计划的时间 图纸会审后 7 日 内提供 工程师确认的时间 在收到乙方提供的施工组织设计 施工方案 和进度计 划后 2 日内 2 工期延误 1 双方约定工期顺延的其他情况 发生重大设计变更 应由乙方提出 工期顺延的书面申请 由监理工程师审核 并经甲方书面同意 乙方申请顺延工 期的 应进行签证 未签证的 工期不予顺延 2 由于甲方原因造成的工期延误工期顺延 十 十 工程质量工程质量 1 乙方按技术标准 规范进行施工 工程一次验收合格 2 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程 乙方应在甲方规定的时间内 无偿返工 达到工程质量验收标准 返工后仍达不到合格标准的 乙方应承担修 理 重做 更换的责任 直到验收合格为止 十一 十一 甲 乙双方驻工地机构及代表甲 乙双方驻工地机构及代表 1 甲方驻工地机构名称 甲方代表姓名 2 乙方驻工地机构名称 4 乙方代表姓名 3 甲方委托的 或中标的 驻工地监理单位名称 监理工程师姓名 十二 十二 工程质量检查工程质量检查 1 乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系 并设立专职质检人员 负 责施工过程工程质量的管理和检查 2 乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察 检验 不合格的工程按要求返 工或修改 3 监理部门对每次的检验 必须形成书面材料 并有监理工程师签字认可 根据形成竣工资料的要求 装订齐全三套交有关单位 十三 十三 工程价款和工程量的确认与结算办法工程价款和工程量的确认与结算办法 13 1 增加的工程量清单项目 其综合单价按下列方法确定 但不得超过本合 同第五条约定金额 A 清单中有相同项目的按清单单价表中相同项目综合单价确定 B 清单中有类似相同项目的综合单价 参照类似项目的综合单价确定 C 合同中没有适用或类似于变更工程的价格 按以下办法结算 工程量计算规则及造价核定依据按 2008 年 山东省仿古建筑工程计价定额 2016 年 山东省建设工程消耗量定额 2016 年 山东省建设工程价目表 及配 套使用的费用定额 材料价格执行中标材料价格 暂估材料价格由甲方 监理方 乙方三方书面确认后方可使用 工程量确认 工程量确认 按竣工图确定的工程量作为最终结算工程量 同设计变更引起的工程量变 化进行调整 实际完成的工程量清单 实际发生的措施项目清单和其他项目清单 必须经甲方和监理签证确认才能进入竣工结算 未经签证不能进入竣工结算 对于隐蔽或需要中间验收的项目 乙方提前 48 小时通知甲方代表和监理工 程师到场验收工程质量和确认工程量 收到通知 72 小时后 若甲方代表和监理工 程师不到场 则视为认可该单项工程的质量和工程量 13 2 设计变更的确认程序 由甲方或乙方向工程设计机构提出 由设计机构同意并提供详细的设计 变更方案 以及原方案对照的工程量增减变化 5 设计变更事项必须在第一时间告知甲方 监理方驻工地代表到达施工现 场 因设计变更增减的工程量 需要对合同价款进行调整的原因 工程量单价以 及具体数额 必须由甲乙双方 监理方驻工地代表共同签证确认 但不得超过本 合同第五条约定金额 13 3 结算办法 竣工结算总值 实际完成工程量 中标综合单价 措施项目清单价款 其他项目 清单价款 工程签证价款 十四 十四 验收验收 1 工程验收由甲方组织有关单位在施工完成后 7 日内进行 2 由甲方 监理部门出具质量验收报告 3 工程竣工施工单位须提报完整的竣工资料 十五 十五 环境保护环境保护 在完成本工程施工过程中 乙方在施工中取土 弃土 排污等须按要求进行 处理 并采取有效防范措施 保护施工现场环境 避免和减少由于施工方法不当 引起的对环境的污染和破坏 一旦发生 其后果由乙方负责 并承担相应费用 十六 十六 安全施工安全施工 1 乙方在施工中应遵守国家关于安全生产的规定 重视施工现场作业安全 制定安全措施 避免伤亡事故的发生 2 一旦发生安全事故 乙方须立即报告有关部门 并通知甲方代表 所发生 的费用全部由承包方承担 与甲方无关 3 为保护工程 保证施工人员和群众的安全 在必要的地点和时间内 乙方 应设置照明和防护 警告信号和看守 4 甲方有权随时对乙方的施工技术安全措施进行监督 检查 十七 十七 不可抗力不可抗力 不可抗力发生后 因灾害发生的费用按下列原则处理 1 人员伤亡由其乙方负责 并承担所有费用 2 造成乙方设备 机械的损坏及停工等损失 由乙方负责 3 不可预见费用 由甲 乙双方经出资方核准后签定补充协议约定 十八 十八 违约违约 6 1 甲方未按合同约定履行义务 给乙方造成的经济损失应予以赔偿 因甲方 责任而造成工程延期的合同工期顺延 因甲方责任造成乙方无法履行合同的 乙 方有权提出解除合同 2 乙方不能按合同规定的工期竣工 应当承担逾期竣工责任 每逾期一天按 每日 1000 元向甲方支付违约金 施工质量达不到设计和规范要求的 甲方有权要 求乙方返工或返修 其费用由乙方承担 影响工期的 由乙方承担违约责任 因 乙方责任而导致工程不能继续施工的 甲方有权提出解除合同 3 一方违约使合同不能继续履行的 另一方有权要求解除合同 但必须以书 面形式提前 14 天通知对方 当合同终止或解除时 乙方应在 15 天内保护好施工 现场 因乙方保管不善而造成工程损失的 由乙方承担责任 如因一方违约而未 履行合同的 违约方在承担违约责任后 仍应继续履行合同 4 甲方未按约定付款的 每逾期一天按应付款的万分之三支付违约金 十九 十九 合同生效与终止合同生效与终止 本合同自甲 乙双方签章之日起生效 工程保修期结束价款付清后即告终止 如发生争议 双方协商解决 协商不成任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼 如发生争议 双方协商解决 协商不成任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼 二十 二十 补充协议补充协议 招标文件 投标文件及 投标报价单 为合同的重要组成部分 其