劳务承包合同最新版协议

第 1 页 共 13 页 劳务承包合同最新版协议劳务承包合同最新版协议 劳务承包是降低项目成本内耗 确保实现项目责 任成本目标的重要环节 今天 xx 就给大家来分享一 下承包合同 希望大家来阅读一下哦 劳务承包合同协议参考 发包人 承包人 依据 中华人民共和国合同法 中华人民共 和国建筑法 及其他有关法律法规 遵循平等 公正 和诚实信用的原则 双方就建设工程劳务合作双方协 商 订立本合同 第一条 工程概况及承包工作内容 工程名称 高尔夫都市花园住宅小区 1 2 6 楼 2 人防工程 分包工作内容 主体结构图纸内的全部工程量 包括外架搭拆 所有安全防护 前期钢筋除锈 模板 拆除 现场清理等工作内容 第二条 承包方式 劳务分包 建筑平方米包干 包辅材 小型工具 小型机械 临时用电用水 施工放线等 第 2 页 共 13 页 第三条合同价款 承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元 面积以实际发生工作内容 面积按定额规定计算 此 价格为最终平方米包干价结算 不再调整 第四条 付款方式 进场第一个月不结算 第二个月底开始支付已完 工程量的 工程交工验收合格后支付到总工程量的 当年停工后支付到已完工程量的 春节前支付到 工程量的 留 一年保修金 第五条 安全施工 及安全事故责任 发包人 承包人必须贯彻执行国家和政府 行业 主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定 严格按安全标准组织施工 承包方在工程施工期间必须做好安全工作 搞好 进场人员安全教育 做好现场各项安全措施 确保安 全施工 出现安全事故 承包方自己负责 为了加强安全管理 提高工人安全意识 发包方 与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例 第六条 工程质量 验收与保修 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量 目标 第 3 页 共 13 页 承包人必须按照国家规定的质量检验标准 施工 验收规范和施工图组织施工 在施工中各分项工程必 须在自检合格的基础上报验 承包方必须编制各项专项施工方案 经项目部审 批后方可施工 为了加强工程质量管理 提高工人质量意识 发 包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例 工程验收以国家颁发的施工验收规范 质量检 验准及施工图为依据 在施工过程中发生的质量问题 一切责任由承包 人承担 工程验收承包方必须组织人员参加验收 并做好 验收前的准备工作 如发现施工质量问题立即整改返 修并承担一切经济责任 第七条 工期要求 施工工期 合同内主体结构 20XX 年 6 月 10 日前 全部封顶 延误工期按每天 20XX0 元罚款 必须严格执行双方约定工期 承包方根据工期要 求组织素质高的施工人员进场 编制施工进度计划 严格按进度计划施工 第八条 文明施工 发包人 承包人应严格执行建设部颁发的施工现 第 4 页 共 13 页 场管理暂行规定 加强科学管理 坚持文明施工 保 持现场整洁 做到工完料清 材料码放整齐 对宿舍区标准 双方约定如下 食堂 宿舍要保 持卫生 宿舍不准自开小灶 不准赌博 用电不得 私拉乱接 如需接电 必须报项目部许可 经专业电 工安装 工地不得私开小买部 第九条 材料机具供应 本工程由发包人提供的机械设备为 龙门架 升 降电梯 搅拌机 二级以上电箱 电线 承包人自备的机具为 小型机械 小型工具 二 级电箱以下的电缆线 电箱等 所有防护用品 防护用具 如安全帽 安全带 手套等由承包方承担 由承包人自备的工具须其自带入现场 由发包人 提供的材料和机械设备 由发包人供应到现场 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定 对领用的材料 机具机械 钢管 扣件 等与发包人 共同清点 办理手续 承包人负责保管 因承包人保 管不善丢失的材料 机具机械 钢管 扣件 等按 市场价格赔偿 并从劳务费中直接扣除 承包人指定 负责签字验收 发包人指定 负责签字 本工程材料 材料的使用实行限额领料制度 严 第 5 页 共 13 页 禁浪费材料 发现材料浪费 双倍价格赔偿 承包 人按计划提料 租赁材料在现场超过 3 天不用以及超 过约定工期的租赁费由承包人承担 第十条 发包人的权利及义务 负责提供场地 道路 水电等大型机械 负责提供施工图纸 提供必要的技术资料 负责组织施工检查 验收 监督承包人的工程进 度 工程质量 安全生产及按图施工情况 材料领用 情况及行政管理事务 负责解决施工中存在或发生的技术问题 负责施工图纸会审 编制施工组织设计及总的工 期控制计划 审查承包人编制的详细施工进度计划和 专项方案 负责对承包人在安全 质量 工期 现场文明施 工等方面的监督 发现有违反约定规定 发包人提出 整改意见 督促承包人进行整改 承包人承担造成的 损失 负责组织工程验收工作 第十一条 承包人的权利和义务 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真 审查 保证工人的政治素质 身体素质和技术水平 工人年龄不得低于 18 周岁 不得超过 55 周岁 第 6 页 共 13 页 承包人需将其作业人员登记造册 在施工生产过程中 承包人必须保证作业人员相 对稳定 不能随意变更备案人员 服从发包人的统一 安排 承包人必须按施工图纸 变更洽商进行施工 在 施工中应注意成品保护 爱护使用发包人提供的机械 设备及其机具 承包人必须服从建委 安全站 质检站 监理 项目部等单位检查 积极做好各项准备工作 承包人应对作业工人进行安全生产 食品卫生 交通安全等方面教育 自觉遵守发包人现场管理规定 及各项规章制度 承包人负责所有作业人员的三险 承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业 执照 国家组织机构代码证 项目经理证 技术员 安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印 件 特殊工种操作证 第十二条 承包人违约责任 因承包人原因 造成发包人工期延误或工程质量 严重不符合要求时 发包人有权终止合同 并要求承 包人在 7 日内退出施工现场 承包人必须无条件退出 施工现场 发包人按其完成工程量 75 办理结算 第 7 页 共 13 页 余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成 的损失 承包人未按发包人规定要求进场的施工人员 发 包人有权要求承包人进行更换 调整 承包人无法调 整时 发包人有权暂不安排施工任务 并书面通知承 包人 直至终止合同 因承包人责任造成质量事故和延误工期 其工料 损失概由承包人承担 第十三条 合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议 双方首先进行协商 协商不成向有关部门申请调解 当事人不愿意和解 调解不成的可向当地人民法院起诉 第十四条 合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章 后生效 本合同在完成分包工作内容 保修期满 结清工 程结算尾款后即宣告终止 第十五条 本合同正本一式三份 具有同等法律 效力 双方各执一份 备案留存一份 甲方 乙方 法定代表人 法定代表人 第 8 页 共 13 页 年 月 日 年 月 日 最新劳务承包合同范本 签订合同双方 建设单位 施工单位 为明确甲 乙双方在施工过程中的权利义务 促 使双方互相创造条件 搞好配合协作 按时 按质 按建筑工程项目完成任务 经甲 乙双方充分协商 特签订本合同 以便共同遵守 第一条 总则 一 工程名称 昭通凤禧祥瑞大酒店建设工程 昭通凤禧祥瑞大酒店劳务分包 二 工程地点 昭阳区海楼路下段水文站旁 三 工程范围 模板安装 拆除 泥工 钢筋加 工安装 四 工程造价 模板安装每平方米元 泥工每平 米元 钢筋加工安装每平米元预算造价 建筑面积 21600 平方米 合计单价元 平方米 合计工程总价 元对该工程劳务包干 工程管理人员由甲方按月支付 工资 乙方只负责完成该工程主体结构劳务施工 所 有建筑所需材料由甲方自行采购 第 9 页 共 13 页 第二条 工程期限 本合同全部工程自 20XX 年 5 月 18 日开工至 20XX 年 5 月 18 日竣工 在组织施工过程中 如遇下 列情况 得顺延工期 双方应及时进行协商 并通过 书面形式确定顺延期限 一 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者 二 因甲方提出更变计划或更变施工图而不能继 续施工者 第三条 物资供应 一 本合同全部所需材料按下列供应方式办理 1 所用材料由加方自行采购 2 所采购材料必须按照国家有关标准 规范验 收合格 方可使用 二 工程所需材料如因供应部门的规格品种或材 质不能满足工程所需要求 必须以其他规格品种代替 或加工处理时 应事先取得甲乙双方的同意 在办理 有关手续后实行 由于代用或加工而发生的量差 价 差及加工费 由负责供应的甲方负担 三 凡应附有合格证明的材料 在进入施工现场 时 必须验证 如无证明 须经试验合格方准使用 其试验费应由负责供应甲方负担 第 10 页 共 13 页 第四条 工程款结算 一 本合同全部工程造价的结算方式 按下列 规定办理 1 模板安装每平方米元 泥工每平米元 钢筋 加工安装每平米元预算造价 建筑面积 21600 平方米 合计单价元 平方米 合计工程总价元包干 二 本合同自签订生效之日后 甲方应每完成三 层主体拨付一次劳务费 拨付比例为完成建筑面积的 75 第五条 施工与设计变更 一 甲方管理人员及时有效的组织乙方劳务人员 严格按照百年大计 质量第一的方针 要求全部工序 达到合格标准 二 在组织施工中 要坚持按图施工 任何一方 不得随意变更设计 如遇下列情况造成乙方窝工 返 工和材料 构件的积压倒运 劳动力 机械调迁等损 失 应由甲方负担 1 施工中发现设计有错误或有严重不合理的地 方 乙方应及时通知甲方 由甲方与原设计单位商定 提出修改或更变设计文件 经甲乙双方办理有关手续 后方准继续施工 2 施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规 第 11 页 共 13 页 模时 须经原批准单位审批同意 甲乙双方办理有关 手续后方可施工 在设计变更未批准前 任何一方不 得强行施工 3 在施工中如遇中途停建 缓建 甲乙双方对 在建工程应商定做到安全部位 4 所需材料的垂直运输机械由甲方负责 不得 影响乙方施工 三 在施工中由于乙方本身原因造成的停工 返 工 材料倒运等损失 均由乙方自行负担 第六条 竣工验收 结算与保修 一 乙方在单项工程竣工 15 日内 应将验收日 期通知甲方 届时验收 甲方无理推迟验收 期间所 发生的各项损失 应由甲方负担 二 工程验收合格 从验收之日起 10 天内 乙 方向甲方移交完毕 如甲方不能按期接管 致使已验 收工程发生损失 应由甲方负担 三 在进行竣工工程验收中 如发现不合格需返 工或修理补做的部分 双方在验收时应议定修补措施 和期限 乙方在规定期限内完成 完成后经验收合格 再行移交 因此而发生的各项费用由乙方承担 四 竣工工程验收以后 乙方对施工的泥工工程 质量保修一年 第 12 页 共 13 页 第七条 奖励 惩罚 第八条 工程负责人和工伤事故 一 甲方派黄忠明同志为驻现场负责人 乙方派 刘天贵同志为现场施工负责人 二 甲方有责任教育工人严格执行操作规程 安 全施工 在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善 造成的其他损失 均由乙方负责 并不得因此影响工 程进度 第九条 本合同自双方签订之日生效 在本合同 全部工程竣工验收并结清尾款后失效 本合同一式 四 份 其中正本两份 副本两份 甲乙双方各执两 份 甲方 乙方 法定代表人 法定代表人 年 月 日 年 月 日