简单劳务承包合同协议书

简单劳务承包合同协议书简单劳务承包合同协议书 目前我国的劳务承包事业除取得一定的社会效益外 已开始 产生经济效益 小编今天下面就给大家整理承包合同 有喜欢 的就大家一起来学习一下吧 有关简单劳务承包合同有关简单劳务承包合同 发包人 全称 以下简称甲方 承包人 全称 以下简称乙方 依据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑 法 及其他有关法律法规 遵循平等 公正和诚实信用的原则 双方就建设工程劳务合作双方协商 订立本合同 第一条 工程概况及承包工作内容 1 1 工程名称 高尔夫都市花园住宅小区 1 2 6 楼 2 人防工程 1 2 分包工作内容 主体结构图纸内的全部工程量 包括外 架搭拆 所有安全防护 前期钢筋除锈 模板拆除 现场清理 等工作内容 人防工程包括挖土清槽 打钎 回填土 第二条 承包方式 劳务分包 建筑平方米包干 包辅材 小型工具 小型机 械 临时用电用水 施工放线等 第三条合同价款 承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元 人防单价 面积以实际发生工作内容 面积按定额规定计算 此价格为最 终平方米包干价结算 不再调整 第四条 付款方式 进场第一个月不结算 第二个月底开始支付已完工程量的 工程交工验收合格后支付到总工程量的 当年停工后支付到 已完工程量的 春节前支付到工程量的 留 一年保修金 第五条 安全施工 及安全事故责任 5 1 发包人 承包人必须贯彻执行国家和政府 行业主管部 门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定 严格按安全标 准组织施工 5 2 承包方在工程施工期间必须做好安全工作 搞好进场人 员安全教育 做好现场各项安全措施 确保安全施工 出现安 全事故 承包方自己负责 5 3 为了加强安全管理 提高工人安全意识 发包方与承包 方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例 第六条 工程质量 验收与保修 6 1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标 6 2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准 施工验收规 范和施工图组织施工 在施工中各分项工程必须在自检合格的 基础上报验 6 3 承包方必须编制各项专项施工方案 经项目部审批后方 可施工 6 4 为了加强工程质量管理 提高工人质量意识 发包方与 承包方签订各项工程质量处罚措施条例 6 5 工程验收以国家颁发的施工验收规范 质量检验准及 施工图为依据 6 6 在施工过程中发生的质量问题 一切责任由承包人承 担 6 7 工程验收承包方必须组织人员参加验收 并做好验收前 的准备工作 如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经 济责任 第七条 工期要求 7 1 施工工期 合同内主体结构 20 xx 年 6 月 10 日前全部封顶 延误工期按每天 20 xx0 元罚款 7 2 必须严格执行双方约定工期 承包方根据工期要求组织 素质高的施工人员进场 编制施工进度计划 严格按进度计划 施工 第八条 文明施工 8 1 发包人 承包人应严格执行建设部颁发的 施工现场管 理暂行规定 加强科学管理 坚持文明施工 保持现场整洁 做到工完料清 材料码放整齐 8 2 对宿舍区标准 双方约定如下 食堂 宿舍要保持卫生 宿舍不准自开小灶 不准赌博 生活区宿舍照明安装电表收电 费 用电不得私拉乱接 如需接电 必须报项目部许可 经专 业电工安装 工地不得私开小买部 第九条 材料机具供应 9 1 本工程由发包人提供的机械设备为 龙门架 升降电梯 搅拌机 二级以上电箱 电线 9 2 承包人自备的机具为 小型机械 小型工具 二级电箱 以下的电缆线 电箱等 9 3 所有防护用品 防护用具 如安全帽 安全带 手套等 由承包方承担 9 4 由承包人自备的工具须其自带入现场 由发包人提供的 材料和机械设备 由发包人供应到现场 400 米内 9 5 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定 对领用 的材料 机具机械 钢管 扣件 等与发包人共同清点 办理 手续 承包人负责保管 因承包人保管不善丢失的材料 机具 机械 钢管 扣件 等按市场价格赔偿 并从劳务费中直接扣 除 承包人指定 负责签字验收 发包人指定 负责签字 9 6 本工程材料 材料的使用实行限额领料制度 严禁浪费 材料 发现材料浪费 双倍价格赔偿 正常损耗除外 承包人 按计划提料 租赁材料在现场超过 3 天不用以及超过约定工期 的租赁费由承包人承担 第十条 发包人的权利及义务 10 1 负责提供场地 道路 水电 每栋楼水一个接口 电一 个二级箱 等大型机械 10 2 负责提供施工图纸 一栋楼一套 提供必要的技术资料 10 3 负责组织施工检查 验收 监督承包人的工程进度 工程质量 安全生产及按图施工情况 材料领用情况及行政管 理事务 10 4 负责解决施工中存在或发生的技术问题 10 5 负责施工图纸会审 编制施工组织设计及总的工期控 制计划 审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案 10 6 负责对承包人在安全 质量 工期 现场文明施工等 方面的监督 发现有违反约定规定 发包人提出整改意见 督 促承包人进行整改 承包人承担造成的损失 10 7 负责组织工程验收工作 第十一条 承包人的权利和义务 11 1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查 保证工人的政治素质 身体素质和技术水平 工人年龄不得低 于 18 周岁 不得超过 55 周岁 11 2 承包人需将其作业人员登记造册 须写明姓名 性别 年龄 工种 特殊工种证件及身份证复印件 11 3 在施工生产过程中 承包人必须保证作业人员相对稳 定 不能随意变更备案人员 服从发包人的统一安排 11 4 承包人必须按施工图纸 变更洽商进行施工 在施工 中应注意成品保护 爱护使用发包人提供的机械设备及其机具 11 5 承包人必须服从建委 安全站 质检站 监理 项目 部等单位检查 积极做好各项准备工作 11 6 承包人应对作业工人进行安全生产 食品卫生 交通 安全等方面教育 自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制 度 11 7 承包人负责所有作业人员的 三险 11 8 承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照 国家组织机构代码证 项目经理证 技术员 安全员资格证书 等管理人名单及作业人员身份证复印件 特殊工种操作证 第十二条 承包人违约责任 12 1 因承包人原因 造成发包人工期延误或工程质量严重 不符合要求时 发包人有权终止合同 并要求承包人在 7 日内 退出施工现场 承包人必须无条件退出施工现场 发包人按其 完成工程量 75 办理结算 余款作为发包人二次选择承包队伍 的经费和因此造成的损失 12 2 承包人未按发包人规定要求进场的施工人员 发包人 有权要求承包人进行更换 调整 承包人无法调整时 发包人 有权暂不安排施工任务 窝工损失承包人自负 并书面通知承包 人 直至终止合同 12 3 因承包人责任造成质量事故和延误工期 其工料损失 概由承包人承担 第十三条 合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议 双方首先进行协商 协商不 成向有关部门申请调解 当事人不愿意和解 调解不成的可向 当地人民法院起诉 第十四条 合同生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效 本合同在完成分包工作内容 保修期满 结清工程结算尾 款后即宣告终止 第十五条 本合同正本一式三份 具有同等法律效力 双 方各执一份 备案留存一份 甲方 公章 乙方 公章 法定代表人 签字 法定代表人 签字 年 月 日 年 月 日 个人劳务承包合同协议书个人劳务承包合同协议书 甲方 乙方 依照 中华人民共和国合同法 及国家相关法律 法规和 公司文件相关规定 遵循平等 自愿 公平和诚信的原则 甲 乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致 订立本合同 第一条 工程概况 工程名称 工程地点 第二条 工程承包范围 工程施工图纸所含土建工程项目 具体见 5 2 第三条 工程工期 开工日期 以甲方开工令为实际进场日期 伐板基础垫层 施工开始计算乙方的工期 以所承包工程竣工时间为结束 总 施工天数为 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量 合 格 第五条 承包方式 价格及包含的内容 1 承包方式及单价 合同价格 本分包工程采用固定单价 钢筋工 木工 瓦工 的形式 按 元 建筑面积计价及地下室 完成图纸内双方约 定的全部工作量 2 承包价格所包含的内容 1 安装 模板的制作与支设 砖胎膜的砌筑 内搭设与拆除 归类堆放 2 甲方提供塔吊 人货电梯 搅拌机械等 操作工及其工 资 3 其他所有土建所需小型工具附件 4 在图纸会审以后有分部分项工程 实际变更增减 在结 算中增加或扣除增减工程量劳务费用 第六条 甲方责任和义务 1 负责与业主 监理 设计及有关部门工作联系 协调现 场工作关系 2 及时提供由甲方供应的施工机械设备 材料等 3 按本合同约定 向乙方支付劳动报酬 4 统筹安排 协调解决非乙方独立使用的生产 生活临时 设施 用水 用电及施工场地 第七条 乙方的责任和义务 1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定 严格按安 全施工标准进行施工 确保工期和质量 2 加强对现场操作工人的安全教育 3 认真落实安全措施 采取必要的安全防护措施 消除事 故隐患 确保安全生产 4 接受安全检查人员依法实施的监督检查 5 由于违章操作 造成工伤事故 并承担一切经济费用于法律责任 第八条 结算及付款方式 1 工程量计算 按设计施工图纸 工程变更签证联系单 有关会议纪要及相关签证证明等按实结算 2 工程款支付 甲方按乙方完成的月形象进度工程量 分 项工程 支付 70 的劳务费用 每栋封顶支付到已完工工程量的 85 局部 分项工程 验收合格后 支付到已完工工程量的 95 余款在两月内一次性付清 第九条 争议 1 如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬 协调期间 结束后 乙方可以停止工作 停止工作超过 28 天 甲方仍不支 付劳务报酬 乙方可以发出通知解除合同 甲方必须赔偿乙方 因此而遭受的损失 2 如在乙方没有完全履行本合同义务之前 总包合同或专 业分包合同终止 甲方应通知乙方终止本合同 乙方接到通知 后尽快撤离现场 甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬 并赔 偿因此而遭受的损失 3 乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程 量 或人员不足造成工期延误 甲方有权要求乙方清场 并不 与结帐 3 甲 乙双方在履行合同时发生争议 可以自行协商解决 协商不成 双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院 解决 第十条 不可抗力 执行国家通行条款 第十一条 合同终止 双方履行合同全部义务 劳务报酬价款支付完毕 乙方向甲方 交付本合同承包工程作业成果 并经竣工验收合格后 保修期满 未发生质量问题 本合同即告终止 第十二条 合同份数 本合同一式而贰份 甲乙双方各执一份 本合同双方签字 后生效 补充条款 乙方雇佣的劳务人员不得多余 20 亳州市常住人口 有此 现象 甲方有权终止合同 甲方 公章 乙方 公章 法定代表人 签字 法定代表人 签字 年 月 日 年 月 日 简单劳务承包合同格式简单劳务承包合同格式 甲方 以下简称甲方 乙方 以下简称乙方 根据 中华人民共和国合同法 和 建筑工程承包合同条 例 的有关精神 经甲乙双方协商 甲方同意将本项目的 工程 的劳务承包给乙方 为明确双方权力与义务 特签订如下协议 条款 供双方共同遵守 一 工程名称与地点 该工程为 地点在 二 承包方式与要求 该工程甲方采取分工种 单价组合成总价的形式 以包税 包工 包食宿方式承包给乙方 三 工程承包单价与内容 经双方协商 该 工程按 的承包单价由乙方进行承包 其 承包单价包括以下内容 等内容 四 工程质量与安全 根据规范要求 该工程质量要求达到合格 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排 必须严格遵 守 安全操作规程 为使工人增强安全意识 带队及班组负 责人每天安排工作量 要进行安全交底教育 强调安全操作 带好安全帽 装好安全网系好安全带 做好各项安全防护工作 杜绝安全事故的发生 凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方 负责 甲方不承担任何经济 法律责任 五 付款方式与工期 六 双方权力与义务 一 甲方 1 甲方有权对乙方进行资格审查 对乙方违反合同条款内 容实施处罚 经济赔偿及辞退的权力 2 甲方根据工程要求 安排乙方实施工程承包内容 乙方 应无条件遵照执行 3 甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件 并按劳务合同 约定和业主付款情况支付劳务费 二 乙方 1 乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合 法要求 主动承担合同内容的全部工作 确保工程质量 2 乙主必须按甲方的要求进行安全生产 乙方不得擅自违 反安全操作规程 对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死 亡事故 乙方必须承担全部责任 甲方概不负责 3 乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令 并提出 自己的见解 供甲方参考 4 乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员 不得瞒报 私自使用 同时乙方应提供人员名单 身份证 5 为确保工期 乙方必须按甲方要求 保证工程足够的劳 动力 不得