地铁土建监理技术文件2012

西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 1 目目 录录 第一篇 投标书 5 第二篇 监理大纲及实施方案 7 第一章 监理工作策划 7 第一节工程概述 7 第二节 工程项目建设监理阶段 范围 目标和依据 9 第三节 监理服务内容 11 第四节 监理工作要求及工作程序 12 1 施工准备阶段 13 2 工程质量监理 14 3 工程进度监理 16 4 工程安全及文明施工监理 17 5 工程投资监理 18 6 工程合同管理 20 7 对设计部分监理工作 21 8 记录和报告 21 第五节 项目监理组织机构策划 23 1 项目监理组织机构框图 23 2 项目监理机构和岗位的设置 23 3 项目监理机构职责 23 4 项目监理岗位职责 28 5 项目监理部管理制度 36 6 监理人员进退场计划 56 7 公司对项目监理质量的保证体系 58 第二章 施工阶段质量控制 60 第一节 施工阶段质量控制方案 60 第二节 施工阶段质量控制措施 81 1 事前控制 81 2 事中控制 82 3 事后控制 83 第三节 各专业工程质量控制技术措施 84 1 施工测量 84 2 围护结构施工 94 3 车站结构施工 95 4 区间隧道施工 107 5 不良地质的处理 134 第三章 施工阶段进度控制 135 第一节 施工阶段进度控制方案 135 第二节 施工阶段进度控制措施 137 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 2 1 组织措施 137 2 技术措施 138 3 经济措施 139 4 合同措施 139 第四章 施工阶段投资控制 140 第一节 施工阶段投资控制方案 140 第二节 施工阶段投资控制措施 143 1 组织措施 143 2 技术措施 143 3 经济措施 144 4 合同措施 144 第五章 组织协调措施 145 第一节 组织协调目标 145 第二节 工程涉及的各方面关系 145 第三节 组织协调的要点 方法及措施 145 第四节 组织协调的程序 146 第六章 合同管理 147 第一节 合同管理的目标 147 第二节 合同管理的方法和措施 147 第三节 合同管理的程序 148 第七章 信息管理 155 第一节 信息管理的目标 155 第二节 信息管理的方法和措施 155 第三节 信息管理的程序 155 第八章 安全文明施工管理 156 第一节 安全文明施工管理的目标及安全控制点 156 第二节 安全生产主要工作任务 157 第三节 安全施工管理的方法 158 第四节 安全施工监理的措施 158 1 组织措施 159 2 技术措施 159 3 经济措施 162 4 合同措施 162 第五节 安全施工管理的程序 163 第六节 安全事故的监理应急处置 救援 预案 166 第七节 环境保护 168 第九章 监理工作难点 重点的内容及方法 171 第一节 工程特点 171 1 修建意义重大 171 2 地裂缝对地铁工程建设有较大影响 172 3 工程结构复杂 施工工法多样 施工技术难度大 172 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 3 4 不良地质的处理 172 5 施工环境复杂 安全责任重大 172 6 文明施工要求高 交通疏解困难 协调工作量大 173 7 文物保护 环境保护的重要性 173 第二节 监理工作难点 重点的内容及方法 173 一 监理工作难点 重点的内容 173 1 基坑的安全防护 173 2 高大模板支撑体系的安全监控 174 3 结构混凝土的施工质量控制 174 4 特殊地段的暗挖法隧道施工 174 5 盾构施工风险的控制 174 6 结构工程的防水施工 175 7 工程监控量测 175 8 地下管线迁改与保护 周边建筑物的调查与保护 175 9 交通疏解 178 10 防暴雨 防洪水的监理预防措施 178 11 工程关系协调 179 12 抓好环境保护 确保文明施工 179 二 监理工作难点 重点的方法与措施 179 1 基坑的安全防护 180 1 1 基坑安全防护的技术措施 180 1 2 基坑安全防护的监控要点 181 2 高大模板支撑体系的安全监控措施 185 2 1 高大模板施工方案的审查 185 2 2 施工管理 186 2 3 高大模板的验收管理 188 3 结构混凝土的施工质量控制 189 3 1 高质量的模板工程 189 3 2 采用优质脱模剂 189 3 3 集中拌和混凝土 189 3 4 混凝土罐车运输 190 3 5 注重混凝土浇筑中控制 190 3 6 使用熟练混凝土工捣实 191 3 7 注重混凝土养生 191 3 8 注意混凝土外观修整 192 4 特殊地段的暗挖法隧道施工 192 4 1 f朝阳门 f3 f4 f5 f6 地裂缝的处理段暗挖法隧道施工 192 4 2 大 小断面暗挖隧道变换施工技术措施 195 5 盾构施工风险的控制 196 5 1 盾构施工风险类型 196 5 2 风险控制要求 196 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 4 5 3 盾构施工风险的控制 197 6 结构工程的防水施工 203 6 1 防水工程的技术措施 203 6 2 防水施工的监理监控要点 207 7 工程监控量测 212 7 1 工程测量 212 7 2 现场监测 213 8 地下管线迁改与保护 周边建筑物的调查与保护 218 8 1 地下管线迁改与保护 218 8 2 周边建筑物的调查与保护 219 9 交通疏解的监理措施 219 9 1 监理组织机构上保证 219 9 2 监理工作制度上保证 219 9 3 监理工作程序上保证 220 9 4 交通疏解监理协调措施 220 10 防暴雨 防洪水的监理预防措施 220 11 工程关系协调 221 11 1 工程关系协调目标 221 11 2 工程协调关联单位及主要内容 222 11 3 协调工作要点 222 11 4 协调工作的方法 224 12 环境保护 确保文明施工的监理措施 225 第十章 对工程建设的合理化建议 227 第一节 关于物资采供管理的建议 227 第二节 关于设计方面的建议 227 第三节 关于施工队伍的选择 228 第四节 关于推行标准化管理的建议 228 第十一章 拟投入本项目的设备仪器清单 231 第十二章 监理班子人员组成 技术力量 总体素质 234 第一节 监理班子人员组成 234 第二节 总监班子成员介绍 236 第三节 监理班子年龄结构 职称结构和持证结构分析 241 第四节 监理班子技术力量 总体素质评价 242 第三篇 监理单位提供的服务设施清单 243 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 5 第一篇第一篇 投标书投标书 致 西安市地下铁道有限责任公司致 西安市地下铁道有限责任公司 1 经分析研究了贵方提供的 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不 含试验段 土建监理项目含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段标段 招标文件中的项目介绍 监理组织机构与 职责 投标人须知 监理服务合同条件 以及本次监理招标补遗书后 我单位愿以在 经济标投标文件中的报价作为监理服务费用 在 6060 个月的监理服务期 含缺陷 责任期 24 个月 内承担并完成该标段的驻地监理服务任务 2 如果贵方接受我单位投标 我单位保证在发包人要求的期限内开始本工程的驻 地监理工作 3 我单位同意在规定的标书递交截止日起 90 天内遵守本投标 在该期限满期之 前 本投标书对我单位始终具有约束力 并可随时被接受 4 在正式签订监理服务协议书之前 本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束 贵 我双方的合同文件 5 我单位理解 贵方不一定接受最低标价的投标或可能接受其他任何投标 同时 也理解 贵方不负担我单位的任何投标费用 6 同时 我单位作出如下承诺 1 投标人所选派的监理机构人员在中标后不 得进行变更 如确需变更 需 经招标人认可 并接受相应的处罚条款 变更后的监理机构人员资格 业绩也须满 足招标文件要求 2 投标人保证在投标过程中不得互相串通投标报价 不得排挤其它投标人的 合法权益 不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标 也不得以他人名义投标 或以其它方式弄虚作假骗取中标 3 中标人承诺除与发包人签订监理合同外 不得再另行订立背离合同实质性 内容的其它协议 4 投标人同意 如因下述原因之一造成西安市地铁三号线一期工程试验段施 工的各相关项目的工期及监理期限的延长 或暂停或终止 发包人不对监理单位进 行经济赔偿 补偿 a 国家审批或政策环境 b 西安市城市规划等因素 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 6 c 发包人原因或承包人原因导致监理服务期限延长在一年以内的 5 投标人同意 由于非发包人原因 如因国家审批或政策环境 西安市城市 规划等因素 导致该项目被取消或无法实施 招标人可以否决所有投标而无须说明 理由 且发包人不承担因此给投标人造成的损失 投标人 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 盖章 法定代表人或 被授权代理人 签字 日 期 2011 年 10 月 31 日 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 7 第二篇第二篇 监理大纲及实施方案监理大纲及实施方案 第一章第一章 监理工作策划监理工作策划 第一节工程概述第一节工程概述 1 1 工程建设单位 工程建设单位 西安市地下铁道有限责任公司 2 2 工程项目名称工程项目名称 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建 监理项目 D3TJJL 5 标段 3 3 工程项目地点工程项目地点 西安市延兴门 石家街 4 4 工程项目内容 工程项目内容 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段工程内容见下表 监理 标段 工程名称结构型式施工方法车站面积及区间长度 延兴门站 咸宁 路站 马蹄形断面浅埋暗挖长 840 832 m 咸宁路站 地下二层双柱三跨箱型框架 结构 明挖法总建筑面积 13382 m2 咸宁路站 长乐 公园站 圆形 马蹄形断面 盾构 浅埋暗 挖 长 944 436 米 长乐公园站 地下三层双柱三跨箱型框架 结构 明挖法总建筑面积 12343 m2 长乐公园站 通 化门站 圆形断面盾构长 843 58 米 通化门站 胡家 庙站 马蹄形断面浅埋暗挖长 711 434 米 胡家庙站 地下二层双柱三跨箱型框架 结构 明挖法总建筑面积 11959 m2 D3TJJL 5 胡家庙站 石家 街站 马蹄形断面浅埋暗挖长 1232 656 米 4 14 1 延兴门站 咸宁路站延兴门站 咸宁路站 延兴门站 咸宁路站区间长度 840 832 m 内设有一单渡线 约 70m 该段线路位 于交通繁忙的东二环路下 地表建筑物密集 地下管线复杂 地面交通不允许受到影 响 线路区间断面形式复杂 变化多样 加之区间中部穿越 f6 地裂缝 本标段采用浅 埋暗挖法施工 施工竖井设在东二环路西侧辅路 4 24 2 咸宁路站咸宁路站 咸宁路站位于金花南路与咸宁路十字路口西侧 车站的西北侧是忆江南酒店 西 南侧是西安交通大学二村 东北侧为小阁宴饭店 东南侧是一个商业楼和西安普天通 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 8 信设备厂 咸宁路及金花南路为城市主干道 道路两侧商业网点密集 道路交通繁忙 人流量较大 咸宁路站为三号线与六号线换乘站 三号线沿金花南路南北向敷设 为 地下二层岛式站台车站 六号线沿咸宁西路东西向敷设 为地下三层岛式站台车站 三号线与六号线采用 T 型岛 岛换乘 三号线咸宁路车站全长 210 55m 标准段宽 22 7m 车站主体建筑面积为 10028 14 车站附属建筑面积为 3022 6 总建筑面积为 13050 74 车站共设 置 四个出入口和两组共七个风亭 车站北端为盾构吊出 南端为矿山 法区间 车站施工工法为明挖车站 4 34 3 咸宁路站 长乐公园站咸宁路站 长乐公园站 咸宁路站 长乐公园站区间长度 944 436 米 主要采用盾构法施工 过 f5 地裂缝 影响段采用浅埋暗挖法施工 4 44 4 长乐公园站长乐公园站 车站设置于韩森路 互助路与金花路交汇口的东北角 于互助路立交桥东侧桥下 南北向布置 受互助路立交桥东侧一根 DN1400 的排水管 埋深约 7 5m 至 9 7m 立交 桥西侧一根 DN1000 的排水管 埋深约 4 4m 至 5 9m 影响区间隧道埋深 所以本站设 置为地下三层岛式站台车站 其中地下一层为设备层 地下二层为站厅层 地下三层 为站台层 车站的总长为 144 9 m 标准段宽 19 8 m 车站总建筑面积 13781 主体建 筑面积 8784 车站共设置 4 个出入口 2 组风亭 南端为矿山法区间 北端区间采 用盾构施工 车站施工工法为明挖车站 4 54 5 长乐公园站 通化门站长乐公园站 通化门站 长乐公园站 通化门站区间长度 843 58m 采用盾构法施工 4 64 6 通化门站 胡家庙站通化门站 胡家庙站 通化门站 胡家庙站区间长度 711 434 米 位于交通繁忙的东二环西侧辅路下 地表建筑物密集 地下管线复杂 地面交通不允许受到影响 线路出通化门站后 依 次穿越建工金华酒店 混 6 以及 f4 地裂缝段 施工风险较大 采用浅埋暗挖法施工 4 74 7 胡家庙站胡家庙站 胡家庙站位于长缨路与金花北路交叉口西北侧 二层岛式站台车站车站 站后设 存车线 车站总长度为 235 米 标准段外包总宽 20 5 米 车站总建筑面积 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 9 14137m2 主体建筑面积 9915m2 车站设置四个出入口 2 组共 8 个风亭 一个紧急 疏散通道 车站施工工法为明挖车站 4 84 8 胡家庙站 石家街站胡家庙站 石家街站 胡家庙站 石家街站区间长 1232 656 米 线路位于交通繁忙的东二环路下 地表 建筑物密集 地下管线复杂 地面交通不允许受到影响 区间设置有存车线 线路穿 越地裂缝 f朝阳门 f3 地裂缝 施工风险较大 采用浅埋暗挖法施工 5 5 工程项目投资工程项目投资 本项目工程概算为 87780 万元 6 6 工程项目工期 工程项目工期 D3TJJL 5 标土建工程计划工期为 36 个月 监理服务期限为发包 人发出要求开始的日期开始 至工程完工及资料移交完毕 缺陷责任期满 24 个月 后 结束 第二节第二节 工程项目建设监理阶段 范围 目标和依据工程项目建设监理阶段 范围 目标和依据 1 1 工程监理服务期限工程监理服务期限 监理服务期限以发包人发出要求开始的日期开始 至工程 完工及资料移交完毕 缺陷责任期满后结束 其中包含施工工期和 24 个月的缺陷责任 期 该服务期限仅为计划期限 如发包人因各种原因需作调整或工期拖延 监理单位 可适当调整监理计划但这种计划调整以不影响监理服务水平为前提 并须经发包人批 准 2 2 工程监理范围 工程监理范围 监理标段所包含工程的所有施工监理工作 以及相应的征地 拆 迁 管线迁改 恢复等监理工作 在工程实施过程中 工程量 工程规模调整或设计变更 均属监理范围 3 3 工程监理目标工程监理目标 监理单位始终作为公正的第三方 将尽一切努力 在各种交往中始终不渝的支持 和维护发包人的合法利益 尽责 高效而又经济地履行服务 用先进技术和管理手段 实现本项目质量 工期 投资 安全 文明施工 工程协调的建设目标 工程质量控制目标 达到设计标准和设计使用功能的要求 所有单位工程 分部 工程一次验收合格 总体工程合格率为 100 工程进度控制目标 D3TJJL 5 标土建工程计划工期为 36 个月 监理服务期限为发 包人发出要求开始的日期开始 至工程完工及资料移交完毕 缺陷责任期满 24 个月 后结束 施工过程中服从发包人总体策划 按合同工期安排工程施工 关后门 倒排表 将总工期分解为阶段工期 有序可控施工 在合同计划工期内完成约定的工程量 争取 有所提前 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 10 工程成本控制目标 以合同承包价为底线 总量控制 章节分解 三级复核 按 实计价 控制变更 规避索赔 在不变更合同的情况下 不超过概算总值 组织协调目标 渠道畅通 环境和谐 周边关系安定 促进工程施工 合同管理目标 依据合同 严格管理 控制变更 规避索赔 力争协调 避免仲 裁和诉讼 信息管理目标 建立信息网络系统 及时上报下达工程建设的各类信息 实现信 息管理网络化 工程管理数据化 归档资料真实化 安全文明施工目标 坚持 安全第一 预防为主 的方针 遏制一般生产安全事 故 杜绝较大生产安全事故 文明环保施工 不扰民 无投诉 4 4 监理依据 监理依据 4 1 委托监理合同 4 2 工程承包合同 4 3 与工程相关的法律法规 4 3 1 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国主席令第 91 号 4 3 2 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第 70 号 4 3 3 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国主席令第 22 号 4 3 4 中华人民共和国合同法 国家主席令第 15 号 4 3 5 建设工程质量管理条例 中华人民共和国国务院令第 279 号 4 3 6 建设工程安全生产管理条例 中华人民共和国国务院令第 393 号 4 3 7 安全生产许可证条例 中华人民共和国国务院令第 397 号 4 3 8 关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见 建市 2006 248 号 4 3 9 工程建设若干违法违纪行为处罚办法 建设部 监察部令第 68 号 4 3 10 国家 陕西省及西安市相关的法律法规 4 4 与工程建设相关规范标准 1 建设工程监理规范 GB50319 2000 2 建设工程项目管理规范 GB T50326 2006 3 建设工程文件归档管理规范 GB T50328 2001 4 地铁设计规范 GB50157 2003 5 地下铁道工程施工及验收规范 GB50299 99 2003 年版 6 混凝土结构设计规范 GB50010 2002 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 11 7 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204 2002 8 盾构掘进隧道工程施工及验收规范 9 地下铁道 轻轨交通工程测量规范 GB50308 1999 10 国家 陕西省及西安市相关的的工程质量验收规范规程 4 5 工程设计文件 图纸 4 6 与工程相关的文件 指示 批示 4 6 1 国家 陕西省及西安市关于工程的文件 指示 批示 4 6 2 发包人有关工程的文件 指示 批示 第三节第三节 监理服务内容监理服务内容 1 编制监理规划和监理细则 协助发包人进行有关合同审定 2 组织监理人员熟悉合同文件 了解施工现场 3 参与交接桩和设计交底工作 审查承包人提交的复测成果和施工图设计 4 督促和检查承包人建立健全质量 安全保证体系 安全方案及应急预案 5 参加发包人主持召开的第一次工地会议 组织并主持每周 月 工地例会 6 按规定程序发布开 复 停 工令 批准分部 单位工程开工报告 7 审核承包人授权的常驻现场代表的资质 以及其他派驻到现场的主要技术 管 理人员的资质 8 审查发包人委托的检测单位试验检测规程及设施 人员落实情况 建立检测工作 体系 按照规定的频率独立开展监理的检测工作 9 监理单位应会同承包人对到场的材料和工程设备进行检验和交货验收 查验材 料合格证明和产品合格证书 承包人在材料和设备进场后 7 天内 向监理单位报送材 料和工程设备的质量证明文件 所有材料和设备在使用前均须经监理工程师现场见证 取样 并由发包人委托的检测单位进行检验 若检验不合格 监理工程师应要求承包 人退货 更换 监理工程师应在更换后再次进行检查和检验 10 监理工程师发现承包人使用了不合格的材料和工程设备 应即时发出指示要求 承包人立即改正并通报发包人 并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备 11 审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量是否满足本合同及技术规范 规定的工程质量标准的要求 审批承包人要求更换机械设备的请求 12 承包人使用的施工机械装备不能满足合同进度计划和 或 质量要求时 监理 工程师应要求承包人增加或更换 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 12 13 审查承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺是否满足要求 14 审查分包合同和分包商的资质 如果有 15 审批承包人提交的总体进度计划和年度 季 月 周 进度计划 检查和督促 承包人进度计划实施 核批承包人的计划修正 16 要求承包人按照合同条件 技术规范和经批准的施工方案进行施工 通过旁站 巡视 检测 试验和整体验收等手段全面监督 检查和控制工程质量 17 主动协调与本工程有关的所有接口 并做好记录和备案 18 调查 处理工程质量缺陷和事故 出现重大质量事故时 督促承包人按规定上 报有关部门 19 发布开工 停工令 签发中间交工证书 20 对已完成的质量合格的工程进行准确的计量 21 办理中期支付凭证手续 会同发包人审核后签发 22 办理变更手续 会同发包人审核后发布变更令 23 受理合同事宜 协助发包人根据合同约定进行评估和处理 24 根据合同规定处理违约事件 协调争端 在仲裁或诉讼过程中作证 25 编制监理工作月报 季报和年报 26 对承包人的交工申请进行评估 会同发包人组织对拟交工工程的检查和验收 27 在发包人和监理工程师确认交工验收和交工资料符合合同要求后签发交工证书 28 向承包人下达竣工清场指令 清理工程建筑物周边及其附近道路 河道的施工 堆积物 承包人设备和剩余的材料 包括废弃的施工设备和材料等 29 督促 检查承包人按发包人的要求编制竣工文件 30 编制监理方面的竣工文件 31 监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划 检查和验收剩余工程 对已交工 工程中出现的缺陷 病害调查分析其原因并确定相应责任 32 签发工程缺陷责任终止证书 33 办理最终支付证书手续 会同发包人审核后签发 34 参加发包人组织的竣工验收 并协助发包人办理工程移交工作 35 对现场的苗木迁移 建筑物保护 交通疏解 管线迁改 征地拆迁 恢复等工 作进行现场监理并审核工程量 实施方案 协调进度等 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 13 36 发包人交代与本工程有关的其它工作 第四节第四节 监理工作要求及工作程序监理工作要求及工作程序 对于工程质量和施工安全 监理人员必须牢固树立事先预控的理念 建立安全质 量事先控制机制 制订安全质量季控 月控 周控动态方案 强化事中控制 避免事 后控制 1 1 施工准备阶段施工准备阶段 为保证工程按合同顺利进行 避免仓促开工造成混乱和损失 根据合同规定和本 工程实际情况 下达开工令前 应完成如下准备工作 1 1 项目监理机构的组建 1 1 1 建立明确的组织机构 1 1 2 建立健全严格的规章制度 1 1 3 制定监理规划及实施细则 1 1 4 按合同规定 备齐监理设施 1 1 5 建立与发包人正常的工作联系渠道 1 2 监理人员 1 2 1 各类人员符合规定的资质要求 比例和数量 1 2 2 熟悉合同文件及相应的技术规范 1 2 3 均参加了监理培训 1 3 合同约定的各种检测 测量设施和仪器齐备 1 4 技术性准备工作 1 4 1 已进行现场调查 对沿线地形 地物 水文地质情况全面掌握 沿线测量复 核无误 1 4 2 会同发包人完成对设计图纸的审核 对发现的重大错误或方案性问题书面上 报发包人 1 4 3 完成技术交底 资料交接 熟悉设计意图 掌握设计文件要求 1 4 4 审查承包人的进场设备 机构和人员等方面符合其原投标文件的承诺 审查 承包人的质量保证体系及安全方案 1 4 5 审查承包人总体施工计划 施工机械 施工方案及施工工艺等 1 4 6 审查承包人的工程分包 如果有 1 4 7 审批其它开工前应报送监理工程师的各种报告 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 14 1 5 提示发包人督促承包人按合同约定的做好准备工作 1 6 参加发包人主持召开的第一次工地会议 1 7 提出 协调与本标段施工接口有交叉影响的问题 并上报发包人 1 8 参加由发包人组织的设计技术交底会 会议纪要由监理整理 会审记录由各 方确认 1 9 审查承包人的开工申请 详细了解承包人的准备情况 经检查 确认准备工 作已达到要求后 规定程序下达开工令 2 2 工程质量监理工程质量监理 质量是工程监理的关键与核心 监理应依据设计文件 合同条款 技术规范和行 业标准严格进行质量控制 监理行使对工程上使用的材料和施工质量检验权 对于不符合设计要求及国家质 量标准的材料 设备 监理工程师有权通知承包人停止使用 不符合规范和质量标准 的工序 分项或分工程和不安全的施工作业 监理工程师有权通知承包人停工整改 返工 承包人取得项目监理机构复工令后才能复工 发布停 复工令应当事先书面向 发包人报告 如在紧急情况下未能事先报告时 则应在 24 小时内向发包人作出书面报 告 未经监理工程师现场检验确认质量的工程 发包人有权拒绝支付工程款 工程质量监理是一个施工全过程的监理 它贯穿于整个合同执行过程的始终 2 1 准备阶段 2 1 1 根据施工承包合同审查承包人进场人员履约情况 现场项目管理机构的质量 管理体系 技术管理体系和安全保证体系 2 1 2 在收到承包人提交的进度计划和施工组织设计后 7 天内给予确认 审查承包 人编制的针对古建筑 地下文物保护 穿越地裂缝和重要建筑物 构筑物的专项工程 施工方案 2 1 3 会同发包人审批承包人选定的试验室及承担的业务范围 2 1 4 审查承包人为工程配备的施工机械 包括料场 是否满足施工承包合同及技 术规范规定的工程质量标准的要求 2 1 5 审查承包人拟在工程中使用的原材料的来源 数量和质量 并按规定比例进 行检验 2 1 6 审查商品混凝土拌合站的混合料配合比设计和试验结果 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 15 2 1 7 审批拟开工项目分部 分项工程的施工方案 技术措施和安全措施 2 1 8 检查 核验承包人的放样和测量数据 2 1 9 监理工程师应严格按照规定程序和要求进行质量控制 对于全部原材料 半成品材料 现场制作的混凝土试块 砂浆试块 钢筋焊接件及机械连接接头试件 防水材料等 在使用前均须经监理工程师现场见证取样 且监理平行检测的比例不得 低于承包人抽样试验数量的 10 并由发包人委托的检测单位进行检验 相应费用以质 量检测合同中的单价及由招标人审定的工程量从监理单位的监理进度款中扣除 对于 费用高 时间长的工程整体性质量检测项目 监理工程师要全部进行全过程跟踪检测 并做好检测记录 所有材料和设备对出现工程质量 施工安全问题而降低质量标准或 返工而造成的一切经济和工期损失 属承包人责任的由承包人承担 属监理单位责任 的由监理单位承担 监理单位对任何工程的认可不约束政府监督机构或发包人在事后 的否定 2 2 施工阶段 2 2 1 检查承包人的施工工艺是否符合技术规范的规定 是否按开工前监理工程师 批准的施工方案进行施工 2 2 2 建立检测台账 监督承包人按工程进度和试验 检测计划 在监理的见证下 取得检测样本 送交检测单位检测 接收检测单位提交的检测报告 监督承包人修复 或更换不合格的材料 设备 审批检测单位的检测进度 按实际工作情况审批其进度 款 应定期 不定期地对于混凝土拌和站及管片厂进行检查 发现问题提出处理意见 并及时报发包人依据供货合同对供货商予以处罚 2 2 3 对每道工序完工后应进行严格的质量检查验收 并签认有关质量资料 同时 应按承包人自检数量的 30 的频率进行平行检验 独立抽检 填写相应的质量抽检资 料 确认合格后才能允许进行下道工序施工 2 2 4 应定期 不定期检查承包人的施工日志 质检日志和安全日志 2 2 5 督促承包人采用经发包人认可的工程质量表格 准确 真实 完整 及时的 记载实体质量数据 保证工程质量的可追溯性 2 2 6 作好隐蔽工程的质量检查和记录 2 2 7 对施工中产生的各种缺陷或质量事故进行调查 处理 达到合同要求后才准 许承包人继续施工 2 2 8 项目监理机构应对承包人在施工过程中报送的施工测量放线结果进行复验和 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 16 确认 并按发包人有关地铁测量管理规定执行 2 2 9 工程质量事故的调查权和处理建议权 当工程出现质量事故时 总监理工程 师应组织相关单位召开质量听证分析会 结合现场调查的结果 提出调查报告和处理 建议并报发包人审批同意后处理 2 2 10 对需要返工处理或加固补强的质量事故 总监理工程师应责令承包人报送 质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案 项目监理机构应对质量 事故的处理过程和结果进行跟踪检查和验收 并及时向发包人提交有关质量事故的书 面报告 应将完整的质量事故处理记录整理归档 2 2 11 应要求承包人按时上报真实可靠的监控量测资料 并随时进行检查 2 2 12 要及时向承包人发出有关工程施工的监理通知 必要时发出通报批评 并 要求承包人回复落实情况 通报批评应及时报发包人 2 3 工程交工及缺陷责任期阶段 2 3 1 交工验收与交工证书的签发 在收到承包人的交工申请报告后 总监理工程师应对此报告进行严格审查 并写 出书面审查报告 对交工工程进行检验 并作出评价 检查承包人对申请交工工程的 现场清理情况以及交工资料的完成情况 监理工程师审查后认为尚不具备竣工验收条 件的 应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人 指出在颁发接收证书前承 包人还需进行的工作内容 监理工程师会同发包人确认以上各项检查符合合同要求后 总监理工程师应签发交工证书 发包人验收后不同意接收工程的 监理人应按照发包 人的验收意见发出指示 要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理 2 3 2 编制竣工文件 在工程交工验收前 总监理工程师应依据有关竣工验收管理规定以及有关法律 法规 工程建设强制性标准 设计文件及施工合同对承包人报送的竣工资料进行审查 及时掌握和处理承包人竣工文件编制过程中出现的问题 2 3 3 缺陷责任期 交工证书的签发 表示该部分工程进入缺陷责任期 在缺陷责任期内 要求承包 人 2 3 3 1 完成在移交证书中指明的当时尚未完毕的工程 2 3 3 2 完成在移交证书中指明的已完工程中存在的某些缺陷的修补 2 3 3 3 进行修补或重建因承包人原因出现的工程缺陷 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 17 2 3 3 4 应继续完成不合格 需重建 修补缺陷的工程 直到总监理工程师和发包 人验收合格为止 2 3 3 5 对工程质量缺陷原因会同有关部门进行调查分析并确定责任归属 2 3 3 6 在缺陷责任期满后 总监理工程师对承包人在缺陷责任期所完工程检查合 格后予以签认 3 3 工程进度监理工程进度监理 监理工程师对工程施工阶段的进度控制 主要是对工程施工计划审查和计划实施 过程中的监控及计划调整 保障工程能按照合同规定顺利竣工 审核承包人提交的施工进度计划并提出意见 以保证承包人再次提交的计划中没 有逻辑及时间错误 检验并确认各承包人的施工进度计划满足其合同工期的要求 并能满足相关合同 的要求 建议发包人接受承包人的施工进度计划 在发包人正式确认无异议后 监理 工程师应接受上述施工进度计划 检查承包人的实际工程形象进度 与已被接受的施工进度计划做比较 并及时向 发包人汇报 响应发包人有关加快进度的要求 督促承包人采取切实方案 保证各期 目标的实现 3 1 计划管理 监理工程师应严格按照发包人下达的计划管理办法实施计划管理 按时递交报表 实施进度控制 收到承包人提交的工程施工总进度计划后 根据合同规定的期限 对 其进行认真审核 检查承包人制定的计划是否合理 是否适应工程项目和实际情况 是否满足发包人提出的施工进度要求 如果有 避免不切合实际的施工计划 切实用 科学的施工计划指导施工 监理工程师审批的重点是承包人实施计划的能力以及施工 时间安排的合理性 最后报发包人批准 3 2 进度控制 对工程施工的进度进行监督 检查和控制 如有必要 向承包人书面提出采取相 应措施并监督实施 审批承包人施工计划的调整 经发包人批准后实施 3 3 总监理工程师应依据施工合同有关条款 施工图纸 经过批准的施工组织设计 进度以及发包人有关地铁工期总体策划要求制定进度控制方案 组织监理工程师对进 度目标进行风险分析 制定防范性对策并上报发包人 4 4 工程安全及文明施工监理工程安全及文明施工监理 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 18 监理工程师必须对工程安全负全面监督责任 在工程全过程中加强危险源的控制 和检查 发现隐患责令承包人彻底整改 对于承包人敷衍或履教不改的行为 书面上 报发包人 建议发包人依有关规定处罚 监理工程师还必须对工地的文明施工承担相 应的监督 落实责任 4 1 根据 建设工程安全生产管理条例 对建设工程安全生产承担监理责任 4 2 认真审核承包人上报的各项施工组织设计 从施工组织设计方案上杜绝安全 隐患 4 3 督促承包人按照政府有关部门和发包人的要求上报各项安全专门方案 应急 预案 防洪预案等 并认真审核且督促预案的演练 4 4 督促承包人建立健全安全文明施工的各项规章制度 加强对承包人各项内业 资料的检查 包括安全日志 危险源动态控制 定期安全检查记录等 4 5 配备满足资质要求的安全监理工程师 对各承包人的施工现场日常的安全管 理进行监督 4 6 应根据发包人的有关文件要求 健全驻地监理部的安全监督机制 驻地监理 每周应会同承包人组织一次安全检查 监理部每月应组织一次安全大检查 做好记录 发现安全隐患 应根据有关规定进行整改或停工处理 4 7 项目监理机构必须按地方有关规定 条例以及发包人对安全文明施工生产的 要求 对整个施工过程的安全文明施工进行检查督促 要求承包人对施工安全隐患 施工扰民问题进行彻底整改 并定期向发包人书面报告所监理标段的安全文明施工生 产情况 4 8 认真审核承包人的文明施工和环境保护方案 日常工作中加强对文明施工的 监督 减少工程对周边环境的影响 力争杜绝各项投诉的发生 4 9 督促 检查承包人办理各类政府主管部门要求的许可证及申报 4 10 督促并检查承包人按规定作好施工区域与非施工区域之间围挡 路拦的设置 检查承包人对公用管线的保护措施和应急措施的落实情况 检查并督促承包人落实排 污 排水 防止扬尘的各项措施 检查并督促承包人搞好施工区域与生活区域的环境 卫生 4 11 工程竣工后 检查并督促承包人在规定期限内完成现场的清场工作 4 12 为切实加强西安地铁施工安全生产管理 进一步落实安全生产责任制 发包 人制定了 西安地铁安全保证金管理暂行办法 市地铁司发 2010 26 号文 规定 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 19 了监理人在合同签订后 15 天内应向发包人缴纳安全保证金的数额及其管理的有关内容 监理人应遵照执行 安全保证金的缴纳以标段为单位 由监理单位交纳 标段投资在 10000 万元以上 的 监理单位安全保证金为 20 万元 标段投资在 10000 万元以下的 监理单位安全保 证金为 10 万元 5 5 工程投资监理工程投资监理 监理工程师作为工程投资监理的施控主体 处于工程计量与支付环节的关键位置 除了加强合同中工程量清单所列工程费用的计量与支付管理外 还应对合同中规定的 其它费用加强监督与管理 合理控制工程造价 5 1 熟悉合同文件 特别是熟悉有关监理工程师在计量与支付方面的职责权限条 款 配备具有资质的造价工程师 5 2 根据合同条款以及发包人有关计量与支付管理规定 制定项目监理机构的工 程计量与支付程序 使工程费用监理科学化 规范化 5 3 在工程施工过程中 对所有已完成的工程细目进行计量 记录 以便检查承 包人提交的月度 季度结算单 5 4 经监理工程师验收合格的工程才能计量 计量工作由承包人统计已经监理工 程师验收合格的工程量 由监理工程师负责审核无误后按规定程序报批 5 5 对完工的分项分部工程的计量权 承包人已完工且要求支付工程款的工程 应首先由监理工程师复核 对数量有异议的 可要求承包人进行共同复核和抽样复测 并要求承包人提供补充计量资料 未经监理工程师计量的工程 发包人不予支付工程 款 5 6 在工程施工合同约定的工程价格范围内 工程款支付的审核和签认权 以及 结算工程款的复核确认权与否定权 由于设计变更 已获确认 或由发包人 承包人 项目监理机构提出工程变更 已获确认 而发生的工程合同变更的审查权 未经监理 工程师签字确认 发包人不支付工程款 5 7 工程费用的支付是对工程投资实施控制的最后环节 必须严格按费用支付程 序实施各种费用的支付管理 必要时检查承包人的帐户 票据 赔偿及其它财务报表 的问题 并遵照合同要求提出建议或更正 5 8 审批承包人的计量支付申请 证明工作完成或部分完成 5 9 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后 监理工程师应要求承包人派 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 20 员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总 以核实最终结算工程量 监理工程师可 要求承包人提供补充计量资料 以确定最后一次进度付款的准确工程量 承包人末按 要求派员参加的 监理工程师最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量 5 10 项目监理机构应依据施工合同有关条款 施工图对工程项目造价目标进行风 险分析 并应制定防范性对策 5 11 项目各驻地监理部应建立详细的验工计价台帐 遵守发包人的计量支付管理 办法 6 6 工程合同管理工程合同管理 6 1 工程分包 如果有 监理工程师应配合发包人对分包商进行审查 每季度上报对施工单位分包商的检 查报表 主要是审查分包商的技术力量 管理水平 施工机械和适应程度及业绩 着 重审查分包商投入分包工程的人员和施工机械 施工进度计划以及分包合同的工程内 容和范围 对整个工程进度和合同的影响 协助发包人决定工程分包 6 2 工程变更 6 2 1 按照规定的程序在授权范围内发出工程变更指令 对变更工程进行评估 测算变更工程量的比率和价格 提出方案的取舍意见 按程序报经发包人批准后实施 按照合同约定的变更估价原则 于 14 天内审批承包人递交的变更估价书 未经批准而 实施的工程变更不得予以计量 6 2 2 根据授权范围和施工合同对现场签证的工程量必须确保数量的真实 准确 无误 并按有关管理规定办理手续 6 3 工程延期 监理工程师应根据施工合同有关工期的约定严格控制工期 做好预防工作 审查 承包人的延期申请范围 内容和对整个工程的影响程度 无论是临时的工程延期或最 终的工程延期须报发包人批准 6 4 费用索赔 6 4 1 根据施工合同受理或驳回承包人向发包人的索赔 其主要工作内容有 在 承包人提出索赔申请后 监理工程师根据合同对索赔申请的理由及各项记录进行认真 客观的审核与证实 对索赔理由成立的按规定程序报告发包人 6 4 2 对发包人向承包人提出索赔时 项目监理机构必须公正 忠实的的维护发 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段投标文件 技术标技术部 分 21 包人的利益 6 5 争端与仲裁 6 5 1 在委托的工程范围内 发包人或第三方对对方的任何意见和要求 包括索 赔要求 均必须首先向监理工程师提出 由监理工程师研究处置意见 再同双方协商 确定 当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时 监理 工程师应当提供作证的事实材料 6 5 2 对于仲裁 咨询 诉讼事宜 项目监理机构应及时了解合同争议的全部情 况 包括调查取证 协助发包人在开庭 仲裁 咨询之前 提供支持性的证据 并根 据发包人需要 为处理和执行有关的任何事件出席法庭 支持性证据应包括依足够的 材料来阐明承包人控告的性质和当时的情况 以及关于该纠纷双方应承担的义务的实 质内容 在项目管理日志中应详细记载有关工程中承包人的施工情况 并包括可能涉 及的设备或材料以及工程进展的情况 7 7 对设计部分监理工作对设计部分监理工作 7 1 工程建设有关事项包括工程规模 设计标准 规划设计 施工工艺设计 使 用功能要求等 监理在上述事项具有向发包人的建议权 7 2 工程设计和其他专业设计中的技术问题 按照安全和优化的原则 经发包人 同意后向设计单位提出建议 其建议应具备技术经济比较 7 3 工程施工组织设计和技术方案 按照保质量 保工期和降低成本的原则 自 主向承包人提出建议 凡涉及合同变更的 均应事前与发包人商定 并按有关管理规 定办理变更手续 未办理有关审批手续的不予计量 7 4 审查施工图纸 7 5 协助发包人对设计进行管理 主要指需图计划 设计图纸的可实施性 招标 设计图和施工图纸审查会审 设计变更审查 投资分析以及对承包人自行设计部分的 图纸进度 质量 安全性审查等 8 8 记录和报告记录和报告 所有监理的记录和资料必须确保真实可靠 准确无误 不得存在任何虚假和隐瞒 等不实的情况 8 1 保存合同 图纸 变更事项的记录以便审查竣工图及作竣工结算的依据 8 2 提供发包人需要的中间支付和最终支付证书 8 3 提供有关工程项目的技术咨询 西安市地铁三号线一期工程鱼化寨至保税区段 不含试验段 土建监理项目 D3TJJL 5 标段