外墙面砖分包合同样本

外墙面砖分包合同样本外墙面砖分包合同样本 实践证明 外墙粘贴饰面砖是一种较为耐久 可长期保持色彩 中档饰面材料 具有成本适中 操作简便 色彩丰富等优点 那么对 于外墙面砖分包合同你又了解多少呢 以下是在小编为大家整理 的外墙面砖分包合同范文 感谢您的欣赏 外墙面砖分包合同范文一外墙面砖分包合同范文一 发包方 甲方 承包方 乙方 根据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑 法 及其他有关法律 法规 遵循公平公正 平等自愿 诚实 信用的原则 双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致 签 订本劳务作业分包合同 双方共同遵照执行 一 工程概况 1 工程名称 2 工程地点 3 工程工期 年 月 日至 年 月 日 二 承包范围及方式 1 承包范围 2 承包方式 包人工 包小型机具 手提式工具 包质量 包工期 包安全生产和包文明施工的方式 3 工作内容 墙面砖施工包括测量放线 配料 调制砂浆 粘贴墙面砖 砖面清理 配合验收 养护及成品保护包括安全文 明施工用工 清理现场 免费配合甲方施工项目的完成 三 合同价款 1 合同单价为 按实际铺贴面积 元 此单价为综合含 税包干价格 且本单价不受材料价格及国家政策影响 综合单 价不再做任何调整 2 承包范围外的零星用工单价为 元 工日 以项目部开出 工日数为准并附有详细施工部位的签证资料 派工单 项目经 理 预算员 质检员 工长签字为准 四 工程结算与支付 1 工程量计算规则 依据施工图纸 设计变更和现场签证 按实际施工面积以平方米计算 2 工程量验收依据施工图 设计变更和本合同规定的质量 标准验收工程量 3 乙方承担的施工项目按合同单价计算 按实际完成的工 程量 由总包方项目具体主管人员对质量 进度 完成情况进 行验评 有关人员逐一签字后 根据甲方劳务结算程序按合同 单价进行结算 4 甲方每月按乙方实际上班人数付生活费 元 人 饭票由 财务会计领取 5 乙方应在结构验收合格后 20 天内提交预算书 由现场 施工管理人员初步审核 交经营层审核 双方办理结算手续 同时扣除乙方所付生活费 甲方代缴的各种费用 保留 5 工程 质量保修金 结算工程款的 70 余款年底 农历 一次付清 总价款 实际完成工程量综合单价 零星用工单价签证工日数量 5 工程款支付条件 1 所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到 考勤 考勤表由甲方保存并报总包方一份 2 每名工人须与甲方签订劳动用工协议 由总包方监督执 行 3 每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制 工人工资表 工资表上由总承包方 甲方项目经理签字 分包 方班组长签字 工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以 领取工资 以上三条作为支付工程款的依据 缺一不可 只有 当完成工人工资发放 且无任何争议下 才能结算支付给分包 人的工程款 扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主 管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人 6 若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时 乙方应 予以理解 五 双方责任 一 甲方 1 甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术 质量 安全 材料限额用量的交底工作 2 甲方提供生活用水 电及住宿场所 现场临时食堂 费 用由乙方自理 3 甲方提供施工现场临时用水用电 4 甲方提供安全帽和安全带 二 乙方 1 乙方驻现场管理人员 乙方现场管理人员驻现场时间 每月不少于 26 天 以甲方考勤为准 缺勤 1 天罚款 500 元 2 乙方必须向甲方提供进场人员名单 个人照片 验身份 证原件 提供身份证复印件 已婚人员提供结婚证 计划生育 证 并应确保进场人员思想素质 技术素质 身体素质能满足 所承担工程的需要 3 乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人 专业 施工管理人员配套的队伍 在保质 保量的前提下尽量提前完 成甲方下达的施工任务 如达不到总包方的质量及施工进度要 求 甲方有权更换队伍 4 乙方必须按照现行的有关施工技术规范 规程和总包方 的要求组织施工 遵守一切规章制度和有关法律 法规 服从 现场管理人员监督 协调 调配 不得随意退场 禁止使用童 工 5 乙方必须遵守安全生产 文明施工的有关规定 接受甲 方及总包方监督和指导 加强安全生产意识 将安全生产放在 首位 严格遵守国家有关安全操作规程 规范 不违章 违规 操作 贯彻执行 安全生产 预防为主 的方针 加强安全生产 管理 对工人进行班前安全交底 严防事故的发生 一旦发生 事故 按 三不放过 的原则认真处理 并由责任方承担一切费 用和损失 6 乙方应遵守和执行项目部材料 机具领用规定 对领用 的材料 机具要与项目部材料科一起清点 履行书面领还手续 总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员 的监督管理下使用 应节约使用材料不得浪费 总包方提供乙 方施工人员使用的机具 乙方负责包干使用 不得带离施工现 场 由于使用不当造成的损坏 修理费用由乙方负责 无法修 复的由乙方按原价赔偿 乙方施工人员使用的手提式工具由乙 方自备以满足施工需要 总包方不再提供 若施工所需 临时 向总包方借用时从仓库中领取使用 完工后如数归还 对借用 的机具要严格按操作规程使用 加强维护与保养 如有丢失或 损坏的 按购买原价从乙方结算款中扣除 7 乙方全体人员必须接受安全生产 职业安全健康 职业 岗位培训 特殊工种持证上岗 率达 100 进场前必须递交特殊工种上岗证 8 甲方管理人员安排乙方施工人员加班 乙方必须无条件 接受安排 凡不服从甲方管理人员安排者 第一次罚款 5000 元 第二次罚款 10000 元 第三次甲方有权责令乙方无条件退场 经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算 六 工期 质量 成品保护 1 工期 乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施 工 属乙方责任不能按时完成任务的 总包方有权组织人员赶 工期 赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价 的 2 倍从乙方工程款中扣除 因乙方原因造成工期延误者 每 延期一天 乙方除承担总包方因此造成损失外 甲方将视具体 情况 有权要求乙方按 20 xx 5000 元 天支付违约金 2 质量 乙方在施工中应严把质量关 必须严格按照国家 颁布的验收规范 质量检验标准及施工图施工 达到验收标准 无条件接受甲方及总包方管理人员的监督 检查和管理 由乙 方原因造成的质量缺陷 乙方必须按照总包方的要求及时返修 整改 返工修补所发生的费用 损失由乙方承担 3 成品保护 乙方应协助总包方进行成品保护 如发现乙 方人员人为损坏成品者 总包方将视损坏程度作 2 5 倍罚款 非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚 七 安全生产 1 进入公司上班前 必须做好三级教育 经考试合格后方 可上岗 杜绝重大伤亡事故 尽量减少一般工伤 在施工过程 中要做到文明施工 乙方必须遵章守纪 安全施工 不得违章 作业 违章指挥 违反劳动纪律 乙方不服从甲方及总包方管 理人员指挥 因违反上述规定而发生安全事故 其损失由乙方 负责 并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用 以 及承担由此发生的罚款 乙方负次要责任的 乙方先行对伤亡者 赔偿及其善后工作 事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方 给与补偿 2 总包方对乙方承担的工程要做安全交底 提出明确的安 全要求 并进行监督检查 乙方必须认真贯彻有关安全施工的 规章制度 严格遵守安全操作规程 对甲方提供的安全生活设 施 乙方经检查合格方可使用 3 劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝 缘手套 胶靴等 原则上由乙方自行解决 如乙方确有困难 可提出需用计划 甲方协助解决 4 在施工过程中 乙方因违反消防条例和法规造成的火灾 事故 由乙方负责 八 文明施工及环境保护 1 文明施工 乙方要协助总包方加强施工现场管理 严格 执行建设主管部门 环保 消防 环卫等有关部门对施工现场 的管理规定 做好现场文明施工 在施工过程中 发现未做到 工完场清 甲方将视具体情况作 200 20 xx 元的罚款 在施工现 场大小便者发现一次罚款 500 元 2 环境保护 甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职 业安全健康以及环境保护知识的教育培训 负责按照工程建设 安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要 求 对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理 监督和 检查 九 劳动合同的解除 经甲 乙双方协商一致 乙方有下列情形之一的 甲方可 以解除合同 1 在试用期间 发现乙方不符合录用条件的 2 严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的 3 严重失职 营私舞弊 对甲方利益造成重大损害的 4 严重违反安全操作规程 屡教不改 并且造成重大安全 事故的 还须承担全部损失 5 严重违反施工图纸 变更洽商 国家 地方和行业规范 标准 造成重大质量问题或者质量安全隐患的 除解除劳务合 同外 还须承担全部工料损失 6 施工 技术力量不足 工程进度严重滞后的 十 违反劳动合同的责任甲 乙双方任何一方违反劳动合 同 应支付违约金 元 给对方造成经济损失的 应根据损失情 况和责任大小 按法律规定承担赔偿责任 非因双方原因造成 违约除外 十一 纠纷的解决 1 由于乙方原因中途退场和违约 除已完工程量不再结算 外 给总包方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任 甲方保留索赔的权力 如甲方违反合同规定给乙方造成损失 由 甲方负责 甲乙双方同时保留索赔的权力 2 在施工期间乙方应教育职工遵纪守法 自觉地维护地方 及现场的综合治安 如乙方人员出现打架斗殴 聚众闹事等违 法行为 均有乙方负责承担 3 乙方未完成合同工作内容 甲方有权给予处罚 甲方及 总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内 容时 该派工单作废 结算不予认可 4 相关收尾工作由乙方负责 甲方及总包方通知乙方 24 小时后 乙方未做出答复意见 甲方有权自行处理 所有费用 由乙方承担 从结算款中扣除 5 每次材料转运 施工完成后 乙方必须做到工完场清 否则 视具体情况对乙方处以 200 1000 的罚款 从工程结算款 中直接扣除 6 乙方进场施工人员必须戴安全帽 否则每人每次罚款 50 元 7 乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品 一经 发现 按其价值的 20 倍进行处罚 从工程结算中直接扣除 十二 双方约定其他事项 十三 本合同一式伍份 甲方肆份 乙方壹份 签字盖章 后生效 结算完成后失效 十四 本合同未尽事宜 双方协商 解决 如协商不成的 可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向 人民法院提起诉讼 甲方 签字或盖章 乙方 签字或盖章 现场负责人 现场负责人 身 份 证 号 银 行 账 号 电 话 电 话 年 月 日 年 月 日 外墙面砖分包合同范文二外墙面砖分包合同范文二 发包单位 以下简称甲方 承包施工队 以下简称乙方 位于 工程由甲方总承包 经甲 乙双方协商 由乙方承担 该工程的外墙面贴外墙砖装饰工程 为明确双方在施工过程中 的责任及义务 双方在平等 自愿 公平 诚实的原则下订立 下列条款 必须共同遵守 1 工程项目概况 工程名称 2 承包方式及内容 本工程以包工不包料方式承包 包验 收通过 包安全生产及包文明施工 乙方包班组宿舍水电费 承包内容按建施图纸及会审记录所包括的内容及要求 承包所 有室外墙面的外墙砖装饰工程 3 工承包造价及支付 3 1 本工程承包金额按实造面积乘以单价计得金额为本工 程承包结算金额 单价按每平方 计 单价已包含全部门窗飘 板面及线条面抹水泥砂浆及挂网 不另行计价 3 2 上述单价及造价已包含乙方在工程施工过程中 雇请 工人的人工费 管理费 工人安全培训教育费 劳保福利费用 工伤保险费及工伤事故处理等一切费用 出现事故甲方不负任 何经济和其它责任 3 3 本工程有效计价总面积由甲方项目部人员计算 经双 方确认后为准 拨付工程款时 应扣除本合同规定的应扣款项 及甲方施工管理处罚条款后计付 3 4 工程款支付方法 按乙方实际完成的工程量 并经验 收符合要求后 支付工程量的 70 支付工程款 其余待工程竣 工验收后二个月内一次性付清给乙方 4 合同工期 开工时间 开工时间 20 xx 年 12 月 10 日 竣工验收交工时间 20 xx 年 4 月 1 日 在工程施工中 乙方对工 程质量 安全 工期没有保证时 甲方有权责成乙方退场 但 所完成的工程量只能按 70 结算付款 并且由乙方自行承担遣 散工人的责任 5 材料使用及质量标准 5 1 乙方工作必须提前把施工层的外墙面淋好水 使用的 材料按施工管理员指定地方堆放 每层工程完成后要把场地清 理干净 乘余的材料必须运上楼上使用 垃圾严禁在楼面排栅 乱倒 必须使用吊笼运到楼下按施工管理员指定地方堆放 若 不按要求做 甲方按总面积每平方米扣除拾元 5 2 所有工程必须符合规范要求 如因质量原因及不按图 纸要求或不按施工员指令做而需要返工的 按实返工数每平方 扣罚 50 元 5 3 若因乙方没有完全履行本合同承担的责任 义务或疏 于安全生产管理 在甲方督促 提出整改后 所承包的工程质 量 验收资料质量仍然不符合要求或发生安全事故等 至使本 项目未能评定为合格工程 则甲方按本合同的承包工程额的 70 付 给乙方 同时乙方承担因此引起的一切被索赔后果 若乙方应 收的未收工程款不足够赔偿时 侧应另行支付足够赔偿款给甲 方 6 安全生产 文明施工管理 6 1 乙方必须提供相应安全培训上岗证及其它相关证件 在开工前对进场作业人员进行技术交底 为确保实现本工程的 安全生产 文明施工 乙方进场时必须严格执行安全施工的有 关规定 乙方在整个项目施工过程中 必须贯彻 安全第一 预 防为主 的方针 严格贯彻执行国家和上级有关部门的安全技术 规程 标准 劳动保护法令等规定 建立和建全各级安全生产 责任制 责任落实到人 做好有关安全生产记录资料 提交给 甲方资料人员 6 2 乙方进场人员必须接受三级安全教育 由乙方负责人 执行负责安全 文明施工工作 执行班前安全活动制度 每天 开工前由班组长进行宣讲 安全注意事项 安全防护措施等 坚决制止 三违 行为 6 3 乙方进场作业人员必须持有效上岗证 接受三级安全 教育 严禁酒后作业及携带小孩进入施工现场 6 4 乙方进入工地作业的人员必须配戴甲方提供的胸卡 没有配戴胸卡的人员 门卫有权禁止其进入工地 配戴合格的 安全帽 并系好下颚带 烧焊 潮湿环境用电作业必须配戴相 应的劳保用品 高处作业必须搭好安全操作平台 并系好安全 带 严禁穿拖鞋 高跟鞋 易滑硬底鞋哉打赤膊作业 违者按 本单位相关管理条例处罚 6 5 乙方要按甲方指定的地点堆放材料 机具 严禁乱丢 垃圾 废料 严禁随地大小便 保证工场清洁卫生 做到料完 场清 若乙方没有按甲方的要求执行 甲方认为有必要派人清 理 按实际发生的费用由乙方承担 6 6 严格执行甲方的防火制度 严禁工地生火 乱丢烟头 要烧焊时 必须向现场施工管理人员提出申请 违反上述规定 甲方有权对乙方进行相应的处罚 进场作业人员必须按指定的 安全通道通行 严禁攀爬排栅 井架 塔吊 严禁井架乘人 工地内及宿舍禁止赌博 打架斗殴 偷盗违法行为 违者按甲 方管理条款处罚 打架双方不分对错各罚款 1000 元 造成伤害 事故 由打架双方自行负责承担 情节严重报公安机关处理 6 7 乙方人员要严格执行 施工现场临时用电安全技术规 范 和 建筑施工安全检查标准 及甲方的有关用电 施工机 具的使用规定 严禁非电工人员乱拉乱接电线 严禁非机修人员 私自拆卸 修理施工机具 6 8 乙方在生产过程中发生工伤事故 一切责任全部由乙 方承担与甲方无关 甲方不付任何法律及经济责任 7 双方一般权利和义务 7 1 甲方的权利和义务 甲方负责安排施工进度计划 并 向乙方提供合理的施工作业空间 甲方提供建筑物标高 定位 轴线 并向乙方提供枝术支持 执行上例管理条款及执罚计扣 权利 在工程施工过程中 乙方没有按甲方要求施工 经甲方 多次通告未做出整改的 不能配合整体实现质量目标 工期及 安全 文明施工目标的 甲方有权终止合同 并追究乙方赔偿 甲方由此产生的全部经济损失 7 2 乙方的权利各义务 按合同工期 质量目标完成承包 范围内的全部工程及相关配套工程 按安全 文明施工目标组 织施工 无偿配合甲方在有关部门检查前对自己的施工范围内 的场地进行清理 及时向甲方递交工程资料 安全 文明施工 资料 承担属自己方责任造成 包括下属人员行为造成 甲方或他 方损失的经济赔偿及间接损失赔偿 承担属自己方 含下属人员 造成他方人员受伤害或财物损失的经济赔偿 乙方在工程施工 前 必须做好工人安全培训教育及购买工伤保险 出现工伤事 故甲方不负任何经济和其它责任 8 附则 本合同在履行过程中发生争议时 由双方协商解 决 协商不成的依法向法院起诉 方已清楚甲方的各项规章制 度和各项违章处罚标准 并同意将各项规章制度和标准列入合 同的补充文件之一 甲 方 乙 方 签 名 签 名 日 期 外墙面砖分包合同范文三外墙面砖分包合同范文三 甲方 乙方 乙方身份证号码 承包楼号 一 承包单价 外墙面砖 28 元 m2 单价内容包括外墙 挂网 打灰饼 刮底糙 分线 外墙贴面砖 空调洞口粉刷 11 元 m2 单价内容包括粉刷 地下部分粉刷按 5 元 m2 二 工程总价 三 本工程的承包单价包括了班组的劳动力进出场车旅费 用 夫妻外租房子费用 停工待料引起的人工工资损失 每次 1000 元以下工伤事故费用 发生重大安全事故的一半费用 指扣 除保险公司理赔后的一半医疗费用 人力车 照明灯线 小型 切割工具 施工总量 3 的面砖损耗 楼层中所有阳台地面清理 每幢楼二个楼层的楼面清理 屋面 阳台或窗子边上的第二次 面砖修补 屋面女儿墙做白铁皮止水边的面砖修补 地面交接 处墙体与排水沟边的面砖修补 上述引起的费用在工程结算中 均不得调整和增加 如面砖损耗大于 3 则多出部分面砖按 20 元 m2 由乙方承担 如乙方不按本合同约定清理至交楼标准 甲方按 0 5 元 m2 的楼层面积从总价中扣除 四 计量方法 外墙面积均按图纸尺寸进行计算出为准 不得以面砖实际尺寸计算 五 合同约定工期 45 天 开工时间以主体完成二次结 构 屋面栏板起算 不包括阳台栏板砼浇筑 六 质量标准 按照