某市某江大道某河桥工程竣工结算会议纪要

长沙市湘江大道捞刀河桥工程长沙市湘江大道捞刀河桥工程 竣工结算审计会议纪要竣工结算审计会议纪要 时间 时间 20102010 年年 1212 月月 3030 日下午日下午 3 3 点点 地点 长沙市审计局政府投资审计专业局二楼会议室地点 长沙市审计局政府投资审计专业局二楼会议室 参加会议的单位 人员名单附后 参加会议的单位 人员名单附后 长沙市审计局政府投资审计专业局长沙市审计局政府投资审计专业局 长沙市建设工程造价管理站长沙市建设工程造价管理站 长沙市代建工程建设指挥部长沙市代建工程建设指挥部 中铁大桥局集团第五工程有限公司中铁大桥局集团第五工程有限公司 湖南公众工程造价咨询公司湖南公众工程造价咨询公司 长沙市湘江大道捞刀河桥工程 由南引道 南引桥 主桥 北引桥 北引道共 4 部分组成 分东西两幅 单幅桥宽 14 5 米 南引道长 124 米 北引道长 30 米 东幅桥全长 678m 西幅桥全长 694 98m 全桥桥跨组成 东幅为 3 30m 3 30m 3 30m 80 128 80 m 4 30m 西幅为 3 30m 3 30m 30 42 34 98 m 80 128 80 m 4 30m 共设墩台 17 座 本工程于 2008 年 12 月 10 日发布招标公告 2009 年元月 6 日开标 2009 年元月 16 日收到中标通知书 中标价 12105 91 万元 合同工期 405 天 一 一 工程施工工期说明工程施工工期说明 工程开工日期为 2009 年 2 月 10 日 施工组织设计 批复时间 引桥贯通时间为 2009 年 7 月 2009 年 12 月 18 日全桥贯通 工程竣工验 收时间 2010 年 5 月 25 日 2010 年元月 5 日 参加长沙市经济工作会议的 700 多名代表观摩本项目 业主放开交通 其后一直未封闭交通 根据最 高人民法院 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 第十四条规定 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的 按照以下情 形分别处理 三 建设工程未经竣工验收 发包人擅自使用的 以转移占有建设工程之日为竣工日期 故工程竣工日期为 2010 年元 月 5 日 实际工期 330 天 2009 年 2 月 10 日至 2010 年元月 5 日 提前 工期 75 天 二 二 主桥主桥 1010 11 11 墩桩基钻孔过程中桩长变短 导致已做好的钢筋笼部分墩桩基钻孔过程中桩长变短 导致已做好的钢筋笼部分 报废 其费用如何计算 报废 其费用如何计算 主桥 10 11 墩每墩各 8 根桩基 桩径为 3 米 原设计图及清单数量 均为 460 米 其中 10 墩单根桩长 28 米 11 墩单根桩长分别为 29 30 米 采用 8 台钻机同时钻孔 计划两个循环全部完成 桩基第一个循环快结束 时 10 11 墩桩长进行了设计变更 单桩桩长均变短 总长 414 371 米 变更前原设计桩长部分钢筋笼已经制作完成并且倒运到相应墩号旁存放 桩长变更后导致已制作完成的钢筋笼需进行改制 并使变短部分的钢筋笼 报废 钢筋笼主筋为 32 钢筋 桥梁其它部位未用到此型号钢筋 施工单位意见 施工单位意见 桩基钢筋笼按变更后的数量直接套用清单中钢筋笼制 作 安装单价 变短报废的钢筋笼数量根据变更前 后桩基钢筋笼数量计 算表计算差值 因变短报废的钢筋笼仅制作完成并运输至墩位 未进行安 装 套用钢筋笼制作定额子目 考虑其需从原钢筋笼上割除 解体 按 800 元 吨残值计算回收 会议结论 报废的钢筋笼其数量根据签证数量的会议结论 报废的钢筋笼其数量根据签证数量的 61 61 2525 钢筋与钢筋与 3232 钢筋每米重的比值 计算 套用主桥清单钢筋笼子目单价计算其费用 钢筋每米重的比值 计算 套用主桥清单钢筋笼子目单价计算其费用 三 三 根据设计及变更图 主桥桩基及承台钢筋主筋采用直螺纹套筒连接 根据设计及变更图 主桥桩基及承台钢筋主筋采用直螺纹套筒连接 清单中无直螺纹套筒项目 且桩基钢筋笼及非预应力钢筋清单描述中未包清单中无直螺纹套筒项目 且桩基钢筋笼及非预应力钢筋清单描述中未包 含直螺纹套筒 该费用如何计算 含直螺纹套筒 该费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 根据 湖南省建设工程工程量清单项目及计算规则 第四篇第七章钢筋工程注 钢筋 型钢工程量计算中 设计注明搭接时 应计算搭接长度 设计未注明搭接时 不计算搭接长度 设计图纸上已注 明连接套筒数量 故连接套筒应编制清单另行计算其费用 会议结论 主桥桩基钢筋笼不计算直螺纹套筒费用 主桥承台及墩身会议结论 主桥桩基钢筋笼不计算直螺纹套筒费用 主桥承台及墩身 根据设计图纸数量计算直螺纹套筒费用 根据设计图纸数量计算直螺纹套筒费用 四 四 主桥主桥 1010 11 11 墩原设计图中承台封底厚墩原设计图中承台封底厚 1 51 5 米 清单混凝土承台描述米 清单混凝土承台描述 中也注明封底厚度为中也注明封底厚度为 1 51 5 米 米 桩基施工完成后经设计变更 桩基施工完成后经设计变更 承台底标高提承台底标高提 高高 0 50 5 米 即承台封底厚度变更为米 即承台封底厚度变更为 2 2 米 米 根据已批复的 根据已批复的 施工组织设计施工组织设计 钢围堰较原设计图中钢围堰尺寸稍大 故封底砼量也有所增加 增厚及增钢围堰较原设计图中钢围堰尺寸稍大 故封底砼量也有所增加 增厚及增 大部分的承台封底砼费用如何计算 大部分的承台封底砼费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 属设计变更 增厚及增大部分的承台封底砼费用应编 制清单另行计算其费用 会议结论 根据长沙市规划设计院会议结论 根据长沙市规划设计院 10 10 11 11 墩承台围堰一般构造图墩承台围堰一般构造图 计算加高计算加高 0 50 5 米的封底砼数量 钢围堰加大导致的封底砼量增加不予考虑 米的封底砼数量 钢围堰加大导致的封底砼量增加不予考虑 五 五 根据已批复的 施工组织设计 拟在捞刀河南 北岸大堤边各设变 电站 1 座 配备 800KVA 和 630KVA 变压器各一台 负责全桥的生产 生活 用电 经协调 变压器租赁湖南长城电力设备有限公司其设备 包含安装 拆除 电力工程由湖南星电实业集团股份有限公司配网工程一分公司施 工 注 高压搭电费用 55 万元 经副市长批复供电局未收取 工程开工后 我公司立即与建设单位和当地电力部门协调工程用电事 宜 因电力手续办理时间较长 经协商 工程前期投入 6 台柴油发电机进 行自发电 具体布置为 南引桥 2 台 120KW 柴油发电机 南主桥 北主引 桥各 1 台 120KW 和 250KW 柴油发电机 待电力部门正式送电后使用其电力 1 1 高压线路施工 包括材料 及变压器租赁 安拆费用如何计算 高压线路施工 包括材料 及变压器租赁 安拆费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 根据 建设工程施工合同 通用条款规定 建设单位 应将电源接至桥址 施工单位承担电源以下低压线路 即建设单位负责变 压器以上部分 施工单位负责变压器以下部分 且措施项目清单中只列 入了 施工用电源及线路安拆费 即电源的材料费 变压器的租赁费未 考虑 属清单遗漏 应另行计算 会议结论 不予计算 会议结论 不予计算 2 2 工程前期施工采用自发电 其费用如何计算 工程前期施工采用自发电 其费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 根据自发电期间完成的工程量 套用相关定额进行预 算分析 得出实际的发电量 再对自发电单价进行分析 其单价与建设造 价发布价格单价之差与发电量的乘积 再加上发电机的租赁费 进出场费 即得出自发电补差额 会议结论 不予考虑 会议结论 不予考虑 六 六 本项目主桥为变截面连续箱梁 招标图纸中未含主桥临时支墩 招本项目主桥为变截面连续箱梁 招标图纸中未含主桥临时支墩 招 标清单中也未包含此项费用 为确保箱梁施工时结构的稳定性 施工过程标清单中也未包含此项费用 为确保箱梁施工时结构的稳定性 施工过程 中经设计变更增列了箱梁临时支墩项目 含附墙 中经设计变更增列了箱梁临时支墩项目 含附墙 该项目如何计算 该项目如何计算 施工单位意见 施工单位意见 属设计变更 清单遗漏 在措施项目清单中增列清单 套用定额重新计算其费用 考虑其需拆除及解体 可回收部分钢结构按 800 元 吨残值计算回收 会议结论 原设计图中有墩帽 设计变更后取消了墩帽 增设了箱梁会议结论 原设计图中有墩帽 设计变更后取消了墩帽 增设了箱梁 临时支墩 含附墙 临时支墩 含附墙 箱梁临时支墩 箱梁临时支墩 含附墙 含附墙 费用可另行计算 钢材回费用可另行计算 钢材回 收按可回收部分材料原价的收按可回收部分材料原价的 30 30 计算回收费用 计算回收费用 七 七 本项目主桥为变截面连续箱梁 根据已批复的本项目主桥为变截面连续箱梁 根据已批复的 施工组织设计施工组织设计 合 合 拢段采用挂篮悬浇 施工过程中 经建设及监理单位组织的专家讨论 不拢段采用挂篮悬浇 施工过程中 经建设及监理单位组织的专家讨论 不 能采用挂篮悬浇 需新制作吊架进行悬浇 使用吊架施工较挂篮施工投入能采用挂篮悬浇 需新制作吊架进行悬浇 使用吊架施工较挂篮施工投入 大幅增加 且招标清单中未包含吊架项目及费用 该费用如何计算 大幅增加 且招标清单中未包含吊架项目及费用 该费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 属方案变更 在措施项目清单中增列清单 套用定额 重新计算其费用 考虑其需拆除及解体 可回收部分钢结构按 800 元 吨 残值计算回收 会议结论 中 边跨合拢段吊架按会议结论 中 边跨合拢段吊架按 6 6 套另行计算其费用 可回收部分套另行计算其费用 可回收部分 材料按材料原价分三次摊销 材料按材料原价分三次摊销 八 八 设计图设计说明中本工程计划在枯水期施工 桥型布置图中施工水 位为 26 米 黄海高程 以下均为 根据已批复的 施工组织设计 主 墩筑岛围堰顶标高为 26 5 米 原设计图中钢围堰高 10 米 措施项目清单 中也明确钢围堰高 10 米 基础施工时 桃花汛 提前一个月到来 导致 主桥工程停工 20 天 洪水退水后 施工水位已大幅上涨 考虑湘江及捞 刀河已提前进入汛期 经协商 主墩筑岛围堰加高至 29 米 钢围堰加高 至 12 米 钢护筒也进行了加高并增设了联结系 也增设了型钢钻孔平台 1 1 洪水淹没筑岛前筑岛加固及洪水淹没筑岛 工程停工后人员及机 洪水淹没筑岛前筑岛加固及洪水淹没筑岛 工程停工后人员及机 械设备停滞费用如何计算 械设备停滞费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 根据 建设工程施工合同 规定 洪水属不可抗力 洪水来临前筑岛加固应按实计算 不可抗力损失承担的原则 工程停工损 失由承包人承担 留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用由发 包人承担 机械设备损坏修理费用由发包人承担 会议结论 不计算 会议结论 不计算 2 2 主桥 主桥 1010 11 11 墩桩径为墩桩径为 3 3 米 清单描述中未包含钢护筒 含增设的米 清单描述中未包含钢护筒 含增设的 联结系 联结系 且清单交底时已明确主墩钻孔桩综合单价中未包含钢护筒 实 且清单交底时已明确主墩钻孔桩综合单价中未包含钢护筒 实 际施工需用到钢护筒 费用如何计算 际施工需用到钢护筒 费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 可查询标底上限中桩基清单内容是否包含钢护筒 如 未包含 属清单漏项 应编制清单重新套价 会议结论 钢护筒 含增设的联结系 分会议结论 钢护筒 含增设的联结系 分 2 2 部分计算 不能回收部分部分计算 不能回收部分 按一次性摊入计算 可回收部分根据钢板材料价格分三次摊销 按一次性摊入计算 可回收部分根据钢板材料价格分三次摊销 3 3 洪水退水后 筑岛 钢围堰 钢护筒 含增设的联结系 进行了 洪水退水后 筑岛 钢围堰 钢护筒 含增设的联结系 进行了 加高 增设了型钢钻孔平台 其费用如何计算 加高 增设了型钢钻孔平台 其费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 属施工方案变更 筑岛围堰根据加高后的筑岛围堰数 量与标底上限价中筑岛围堰数量的差值另行计算 钢围堰原设计为 10 米 后加高 2 米 可根据加高的比例 1 5 结合投标文件中钢围堰措施费进 行调增 钢围堰封底砼根据钢围堰施工图与原清单子目中封底数量差值另 行计算其费用 钢护筒 含增设的联结系 型钢钻孔平台费用按实际投 入另行计算 会议结论 同意施工单位提出的筑岛及钢围堰加高的计算原则另行计会议结论 同意施工单位提出的筑岛及钢围堰加高的计算原则另行计 算加高部分费用 钢围堰封底砼按第四条意见执行 钢护筒 含增设的联算加高部分费用 钢围堰封底砼按第四条意见执行 钢护筒 含增设的联 结系 按第八条第结系 按第八条第 2 2 款意见执行 型钢钻孔平台按签证工程量另行计算其款意见执行 型钢钻孔平台按签证工程量另行计算其 费用 钢材回收按可回收部分材料原价的费用 钢材回收按可回收部分材料原价的 30 30 计算回收费用 计算回收费用 九 九 主 引桥纵 横向伸缩缝设计图纸中均包含钢纤维砼 清单描述中主 引桥纵 横向伸缩缝设计图纸中均包含钢纤维砼 清单描述中 只计入了伸缩缝费用 未包含砼项目 钢纤维砼费用如何计算 只计入了伸缩缝费用 未包含砼项目 钢纤维砼费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 可查询标底上限中桥梁伸缩缝装置清单内容是否包含 砼 如未包含 属清单漏项 应编制清单重新套价 会议结论 根据设计图另行计算其费用 会议结论 根据设计图另行计算其费用 十 十 2009 年 4 月 28 日下午 湖南省委常委 长沙市市委书记陈润儿 副 市长李军 市建委主任陈鲁青等领导视察工地 陈书记提出本工程引桥 7 月份贯通 主桥年底贯通 施工过程中副市长李军同志多次在施工现场表 示赶工所增加的费用由市政府承担 如此大幅度的压缩工期 施工难度极 大 经与市建委 发包人 设计单位 监理单位及市内相关专家共同讨论 采用如下施工措施 1 南 北岸引桥现浇箱梁模板及支架一次投入 整 体现浇 2 主桥箱梁变更设计 加大节段浇注长度 减少浇注次数 3 主桥箱梁冬季施工时砼采用棚布覆盖 涂保温材料 加大水泥用量提高砼 早期强度 蒸汽升温养护 4 主桥箱梁施工人员增加一倍 并采用相关 激励措施 经过以上各种施工措施 大大加快了施工进度 达到了市委 市政府提出的 引桥 7 月份贯通 主桥年底贯通 的要求 1 1 引桥现浇箱梁采用满堂式钢管支架进行现浇 根据已批复的 引桥现浇箱梁采用满堂式钢管支架进行现浇 根据已批复的 施施 工组织设计工组织设计 现浇箱梁原计划南 北岸各投入一联支架进行倒用 为赶 现浇箱梁原计划南 北岸各投入一联支架进行倒用 为赶 工 南 北岸箱梁一次整体现浇 钢管支架及模板工程量增加一倍 增加工 南 北岸箱梁一次整体现浇 钢管支架及模板工程量增加一倍 增加 的费用如何计算 的费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 因本工程工期受主桥控制 引桥贯通的时间可与主桥 一致 为满足市委 市政府的要求 钢管支架及木模板不进行倒用 一次 性投入 其数量大幅增加 钢管支架可按实际投入数量计算一半的市内进 出场及装卸费 增加的木模板数量可根据实际投入数量与标底上限价引桥 现浇箱梁木模板数量的差值另行计算 会议结论 不计算 会议结论 不计算 2 2 主桥箱梁变更前 主桥箱梁变更前 0 0 节段长节段长 1212 米 节段砼量为米 节段砼量为 319 24m319 24m3 3 箱梁悬臂 箱梁悬臂 浇注为浇注为 1616 对梁段 单节段砼量最大对梁段 单节段砼量最大 1 1 节段节段 为为 61 77m61 77m3 3 设计变更后 设计变更后 0 0 节节 段长段长 1414 米 单节段砼量为米 单节段砼量为 399 64m399 64m3 3 箱梁悬臂浇注 箱梁悬臂浇注 1414 对梁段 单节段砼对梁段 单节段砼 量最大量最大 5 5 节段节段 为为 66 62m66 62m3 3 箱梁节段长度及砼量变更后 箱梁节段长度及砼量变更后 0 0 块托架 悬浇块托架 悬浇 挂篮重量均相应增大 其增加部分费用如何计算 挂篮重量均相应增大 其增加部分费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 因节段砼浇注时间几乎为固定 只有通过加大节段砼 浇注长度 减少砼浇注次数才能使其施工时间减少 属设计变更 0 块托 架及悬浇挂篮重量根据实际投入数量与标底上限价中的数量的差值另行计 算其费用 会议结论 增大部分的挂篮工程量根据签证工程量 会议结论 增大部分的挂篮工程量根据签证工程量 589 82589 82 吨 与原吨 与原 标底上限中的工程量 标底上限中的工程量 292292 吨 的差值的吨 的差值的 50 50 另行计算其费用 另行计算其费用 0 0 块托架块托架 根据签证工程量另行计算其费用 根据签证工程量另行计算其费用 3 3 主桥箱梁中后期进入冬季施工 因气温较低 砼强度上升较慢 主桥箱梁中后期进入冬季施工 因气温较低 砼强度上升较慢 严重制约了工期 经协商 采用加大水泥用量 调整砼配合比 节段砼浇严重制约了工期 经协商 采用加大水泥用量 调整砼配合比 节段砼浇 注完成后采用蓬布覆盖 涂保温材料 蒸汽升温养护等措施 大大提高工注完成后采用蓬布覆盖 涂保温材料 蒸汽升温养护等措施 大大提高工 程进度 其费用如何计算 程进度 其费用如何计算 施工单位意见 施工单位意见 调整后的箱梁商品砼预算价可根据批复的砼配合比单 进行计算 价差调整 湖南省市政工程消耗量标准 市政工程总说明第 七条第 2 款规定 混凝土的养护 除另有说明者外 均按自然养护考虑 根据工程洽商 主桥箱梁中后期施工时采用了蒸汽升温养护 其养护费用 可根据相关定额另行计算 帆布棚包裹可套用湖南省消耗量相关定额 蒸 汽养护可套用 2008 年 公路工程预算定额 相关子目的消耗量 会议结论 加大水泥用量 调整砼配比导致的费用增加可另行计算 会议结论 加大水泥