水利工程承包人索赔

承包人索赔 承包人提出索赔程序 1 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内 向 监理人递交索赔意向通知书 并说明发生索赔事件的事由 承包人 未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的 丧失要求追加付款和 或 延长工期的权利 2 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内 向监理人正 式递交索赔通知书 索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加 的付款金额和 或 延长的工期 并附必要的记录和证明材料 3 索赔事件具有连续影响的 承包人应按合理时间间隔继续 递交延续索赔通知 说明连续影响的实际情况和记录 列出累计的 追加付款金额和 或 工期延长天数 4 在索赔事件影响结束后的 28 天内 承包人应向监理人递 交最终索赔通知书 说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工 期 并附必要的记录和证明材料 承包人提出索赔的期限 1 承包人接受了完工付款证书后 应被认为已无权再提出在 合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔 2 承包人提交的最终结清申请单中 只限于提出合同工程完 工证书颁发后发生的索赔 提出索赔的期限自接受最终结清证书时 终止 索赔的处理索赔的处理 1 监理人收到承包人提交的索赔意向书后 应及时核查承包人的 当时记录 并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续做好记录 以备核查 监理人可要求承包人提交全部记录的副本 2 监理人收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后 的 42 天内 应立即进行审核 并与发包人和承包人充分协商后作出决 定 在上述时限内将索赔处理决定通知承包人 3 发包人和承包人应在收到监理人的索赔处理决定后的 14 天内 将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人 若双方均接受监理 人的决定 则监理人应在收到上述通知的 14 天内 将确定的索赔金 额列入第 33 条 第 35 条 或第 36 条规定的付款证书中支付 若双方或任何一方不接受监理人的决 定 则双方均可按第 44 1 款的规定提请争议调解组解决 4 若承包人不遵守本条各项索赔规定 则应得到的付款不能超过 监理人核实后决定的或争议调解组按第 44 3 款规定提出的或由仲裁 机构裁定的金额 43 3 提出索赔的期限 1 承包人按第 35 1 款的规定提交了完工付款申请单后 应认为 已无权再提出本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔 2 承包人按 36 1 款规定提交的最终付款申请单中 只限于提出本 合同工程移交证书颁发后所发生的新的索赔 提出索赔的终止期限 是提交最终付款申请单的时间 索赔管理应符合下列规定 1 1 监理机构应按施工合词约定受理承包人和发包人提出的合同 索赔 2 2 理机构在收到承包人的索赔意向通知后 应确定索赔的时效 性 查验承包人的记录和证明 材料 指示承包人提交持续性影响的 实际情况说明和记录 3 3 监理机构在收到承包人的中期索赔申请报告或最终索赔申请 报告后 应进行以下工作 1 1 依据施工合同约定 对索赔的有效性进行审核 2 2 对索赔支持性资料的真实性进行审查 3 3 对索赔的计算依据 计箅方法 计算结果及其合理性逐项进行审 核 4 4 对由施工合同双方共同责任造成的经济损失或工期延误 应通过协商 公平合理地确定双方分担的比例 5 5 必要时要求承包人提供进一步的支持性资料 4 4 监理机构应在施工合同约定的时间内做出对索赔申请报告 的处理决定 报送发包人并抄送承包人 若合同双方或其中任一方 不接受监理机构的处理决定 则按争议解决的有关约定进行 5 5 在承包人提交了完工付款申请后 监理机构不再接 受承包人提出的在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔 事项 在承包人提交了最终结清申请后 监理机构不再 接受承包人提出 的任何索赔事项 6 6 发生合同约定的发包人索赔事件后 监理机构应根据合同约 定和发包人的书面要求及时通知承包人 说明发包人的索赔事项和 依据 按合同要求商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和 或 缺陷责任期的延长期 6 7 36 7 3 违约管理应符合下列规定 1 1 对于承包人违约 监理机构应依据施工合同约定进行下列工 作 1 1 在及时进行查证和认定事实的基础上 对违约事件的后果 做出判断 2 2 及时向承包人发出书面警告 限其在收到书面警告后的规 定时限内予以弥补和纠正 3 3 承包人在收到书面警告的规定时限内仍不采取有效措施纠 正其违约行为或继续违约 严重影响工程质量 进度 甚至危及工 程安全时 监理机构应限令其停工整改 并要求承包人在规定时限 内提交 整改报告 4 4 在承包人继续严重违约时 监理机构应及时向发包人报告 说明承包人违约情况及其可能造成的影响 5 5 当发包人向承包人发出解除合同通知后 监理机构应协助 发包人按照合同约定处理解除施工合同后的有关 合同事宜 2 2 对于发包人违约 监理机构应根据施工合同约定进行下列 工作 1 1 由于发包人违约 致使工程施工无法正常进行 监理机构 在收到承包人书面要求后 应及时报发包人 促使工程尽快恢复施 工 2 2 在发包人收到承包人提出解除施工合同要求后 监理机构 应协助发包人尽快进行调查 澄清和认定等工作 若合同解除 监 理机构应按有关规定和施工合同约定处理解除施工合同后的有关合 同事宜 6 7 46 7 4 当承包人违约 发包人要求保证人履行担保义务时 监理机 构应协助发包人按要求及时向保证人提供全面 准确的书面文件和 证明资料 6 7 56 7 5 工程保险监理工作应符合下列规定 1 1 当承包人未按施工合同约定办理保险时 监理机构应指示承 包人补办 若承包人拒绝办理 监理机构可提请发包人代为办理 保险费用从应支付给承包人的