地暖安装施工合同

1 / 17地暖安装施工合同 安装工程承包合同书工程名称： 低温热水地面辐射采暖工程 发包方：承包方：签订地点：根据 和的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。第一条工程项目【工程名称】： 地暖工程【工程地点】：【承包范围及内容】：分集水器以内地暖施工部分安装，不含回填层部分施工。做法和选材详见施工图纸。【工程单价】： 34 元 /平米 ，工程面积。工程预算总造价 元： 。第二条施工准备【甲 方】：1、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供应。2 、进场前应提供用于存放材料及施工工具、器件2 / 17的库房。【乙 方】：本合同签订后收到甲方进场通知后 五 天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。第三条 工程期限一、工程总工期为天，从甲方通知的开工日期算起，顺延 个日历日竣工验收。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工准备规定，不能提供施工场地，障碍物未能清除，影响进场施工；2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度；3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；4、在施工中如因停电、停水影响正常施工；5、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、工程质量经双方研究要求达到规范要求和图纸设计要求。3 / 17二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：1、由乙方提供的主要原材料必须经监理和甲方审验合格后方可用于施工；2、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间验收；3、乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施；4、竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条工程款的支付与结算一、 合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动；二、 乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方提供工程结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否则视同甲方确认乙方提供的工程结算单。甲方按合同约定的期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另4 / 17行以任何其它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。三、 本合同签订后 日内，甲方应支付工程材料备料款 元 ，乙方收到该款项后，组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款 元，工程竣工验收合格后，甲方根据工程量付清余款。备注：五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承担。第六条 施工与设计变更乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。第七条 工程验收一、竣工验收，以国家颁发的 GB 50242-2002 即建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续。三、乙方验收通知书送达 三 日内甲方未进行验收的，视同甲方验收合格。四、工程竣工验收后，甲方方可使用，在规定的二5 / 17年保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。第八条 违约责任一、乙方的责任1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。2、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。二、甲方的责任1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。3、工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金。6 / 176、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行打眼、凿洞、取暖等作业行为，否则由此造成的一切后果由甲方承担。第九条 纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决；第十条附则一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：乙方：签约代表： 签约代表：电话： 电 话：日期： 日 期：地暖工程施工合同甲方：乙方：乌鲁木齐利群恒业地暖安装工程有限公司联系电话温热水地板辐射采暖工程施工合同7 / 17合同编号：签订地点：甲 方：兴恒通房地产开发公司。 乙 方：乌鲁木齐利群恒业地暖安装工程有限公司根据 中华人民共和国建筑法 、 中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程概况1、工程名称： 兴恒通阳光城 2#.3#楼地暖工程。2、工程地点： 北京路以北，玛纳斯街以西。3、工程承包范围及施工依据：施工范围：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之前的连接管道以及混凝土垫层不包括在本合同内。分水器以内低温热水地板辐射采暖工程安装包括：铺设复合保温层、铺设加热盘管、边角保温、波纹护管、膨胀缝材、安装不锈钢制分、集水器、打压、调试、售后服务等。8 / 17施工依据：甲方向乙方提供经审定后认可的图纸贰套。加热盘管选用: 符强 PE_X地暖管分、集水器选用： 符强牌保温材料选用：容重: 18 、厚度= 20聚乙烯苯板。第二条 工程造价1、该工程地暖实际铺设面积约为 4万 平米；结算价格为元/平方米，工程总价约为计人民币： 元，如有增加面积再另行追加。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸轴线标注尺寸，扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。2、承包方式：包工包料。第三条工程期限1、本工程合同工期为天。2、开工日期根据工程施工进度，甲方提前 日内通知乙方进场施工的时间。乙方在接到甲方通知后，应按期将工程所需9 / 17材料、机具、人员安排进场，配合土建施工方的工期安排，按期保质完成。3、如遇下列情况之一者，工期应顺延，并用书面形式确定延长期限。未按合同规定拨付工程款，而影响施工进度；因遇人力不可抗拒的因素；由于土建或工程中其他专业工序影响，不具备地暖施工条件或其他工序滞后影响工期者；由于甲方原因造成乙方不能顺利施工时；土建不能及时浇筑细石混凝土时；连续停水或停电 6小时以上；甲方要求停工。第四条工程质量和检查验收1、工程质量；一次交验合格。2、乙方必须严格按设计图纸、 地面辐射供暖技术规程及国家有关验收规范进行施工，并接受甲方工地代表及监理工程师的监督、检查。3、凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填写隐蔽记录，24 小时前书面通知甲方，经检查合格并符合设计要求，双方签字后10 / 17方能进行下一个工序施工。如果甲方未能按乙方要求在 24小时之内到达现场验收，则被确认乙方自检合格，乙方可以进行下一个工序的施工。4、工程完工而未经验收期间，乙方负责成品保护并承担费用，如果属甲方或其它方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、安全问题，责任不在乙方。5、工程竣工后，由甲方会同监理单位组织有关单位和人员检查验收，检查合格后，双方签暑交工验收文件及竣工资料，并将工程移交甲方管理。第五条工程价款的支付1、材料进场后，甲方付给乙方工程总造价 ，计人民币 元。2、在本合同约定的地暖工程施工范围内，地暖施工一半后，甲方支付乙方工程总造价的 ，计人民币 元。3、工程全部施工完成后付工程总造价 ，计人民币 元。4、留工程总造价的 作为质保金，甲方在两个采暖期结束后，即于付清质量保证金。11 / 17第六条双方负责事项1、甲方合同签订后即向乙方提供完整的施工图纸 2套，有设计变更或修改设计的，应与地暖施工有关的设计变更文件或修改设计图一并提供给乙方。在开工前应组织各有关施工单位，由设计部门对工程进行技术交底。配合乙方做好施工现场的管理、协调工作。甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。地暖工程完工后，甲方不得在地面随意打孔或做其他生根工程，否则乙方不承担任何责任。设计院所出正式图费用及施工过程与主体单位的协调配合费由甲方承担。2、乙方：按图施工。负责本工程本合同约定的施工范围及内容所必须的材料并提供完整12 / 17的技术资料，产品合格、检验报告等。代表及工程监理部门提供施工组织设计及进度计划。严格按照图纸和有关施工规程施工，确保工程质量，按合同期限按期竣工和交付使用。本工程所用的交联聚乙烯管确保使用 50年，明露易损部件两年免费保修。地暖辐射采暖安装合同甲方：乙方：根据【中华人民共和国经济合同法】和【建筑安装工程承包合同条例】及有关规定，结合本工程的具体情况，在使用材料和安装工艺充分知晓的情况下，经甲乙双方协商一致签订本合同，供双方共同遵守。第一条， 工程概括1、工程名称：2、工程地点：3、实际铺设面积：约平方米。4、工程范围和内容：、工程范围：室内部分的地暖安装。13 / 17、工程内容：分水器的安装，保温层的铺设，加热管的铺设，打压等工程。第二条、工程期限：具备施工条件后，开工时间由项目部另行通知，并于日内完工。第三条、工程造价：本工程的地暖铺设安装部分按 元/平方米计算，按实际铺设面积结算。工程总造价约为 元。第四条、施工材料要求：1、管材：加热管甲方指定为龙口南山牌 PERT管。2、分水器：采用国标优质铜质分水器。3、保温层：采用 25MM厚的水泥发泡。4、水泥：32 5R 普通硅盐酸水泥5、辅助材料采用市面上通用材料。卡钉、胶带。PPR支线管、优质铜球阀、PPR 内外丝直接管件、套管等。第五条、设计与施工：乙方根据采暖施工图纸、会审记录及甲乙双方同意的图纸变更意见，精心施工，包工包料，调试、维修，保证达到设计要求。第六条、施工方法：14 / 17按照监理批准的施工组织方案执行。1、水泥发泡保温层。2、铺设加热管。加热管采用型卡钉直接固定于保温层上。3、中间进行打压试验，并使系统保持压力。4、铺设细石混凝土填充层。5、二次验收。第七条、验收及成品保护：1、本工程实行带压施工，进行两次压力试验和三次验收。2、第一次压力试验和验收为中间验收，时间在加热管铺设完毕后，填充层浇筑前进行。中间验收需分批进行，当日完工的部分需当日组织验收。3、第二次压力试验和验收在填充层养护期满后二日进行。4、验收由甲方组织监理及土建方共同进行，验收合格后联合签署验收合格证明。5、第三次验收为竣工验收。6、二次验收合格后，系统的保护工作由甲方协调土建方进行，如出现损坏或遗失，乙方不再承担责任。7、中间验收和竣工验收工作各单位应安排专人负责，凡由于验收人员原因耽误验收，从而造成的工期延误15 / 17或其他损失，需承担相应的经济责任。第八条、工程款的支付与结算：本工程按照实际发生的工程量结算。乙方材料进场甲方预付工程总造价的 30工程款；工程验收合格后付至工程总造价的 95工程款；其余 5工程款作为工程质量保证金，待第二个采暖期结束复验合格后付清。第九条、双方责任与义务：1、甲乙双方指派工地代表专门负责该工程的质量监督管理和配合协调。2、本工程地暖系统保修两个采暖期。3、工程质保承诺：本工程由乙方提供事故责任保险，承保期限为 25年，每次事故赔偿限额为 25万元，累计赔偿限额为 100万元 。4、甲乙双方需共同遵守招标文件的相关约定。一、甲方责任与义务：1、甲方应为乙方提供施工场地和水电等必要的施工条件。2、由于本工程需与其他施工单位窜插进行，甲方在其他施工的安排上应妥善协调乙方的施工，以确保施工能顺利进行。凡由于特殊原因和施工条件限制造成的工期延误，乙方施工的工期时间经甲16 / 17方签证后可顺延。3、甲方必须按照本合同规定的验收条款、时间进行验收。如验收后不符合要求，乙方则无条件进行返工。二、乙方责任与义务：1、乙方应严格按照有关规程、本合同条款及设计方案规定的有关事项进行施工。在未正式验收交付甲方前，所有施工现场及材料成品均由乙方负责保管。2、乙方应严格服从甲方工地代表、工程监理方、总包方对工程施工的监督与指导。3、乙方应严格执行本合同规定的保修事项。由