小建筑合同范例

1 / 20小建筑合同范例小型建筑工程施工合同范本发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、发包文号：3、工程地点:4、工程内容:5、工程造价：二、工期1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。开工日期:竣工日期:合同工期: 日历天。3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。2 / 20因发包方原因影响开工。不可抗力。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。三、工程质量及验收1、质量标准 。2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。四、工程款支付工程竣工验收合格并通过审计后付价款的 95%，余款 5%作为质量保证金。五、材料供应及设备管理1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。2、机械设备由承包方自备。3 / 20六、发包方责任1、负责办理有关建设手续。2、发包人指派 同志为工地代表。七、承包方的责任1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。3、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人 2套。4、承包方指派 同志为工地代表。八、安全生产与文明施工1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。4 / 20九、其它1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。2、合同份数：本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。本合同副本两份。十、补充条款:发包方签字： 承包方签字：合同订立日期： 年 月日建设工程施工合同发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容： 四、承包形式：第二条 工程期限 一、合同工期总日历天数 天开工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期5 / 20可相应顺延 、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上，影响正常施工；停水停电2 天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条 工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为 元人民币。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后 日内，甲方支付 元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款 元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期的信息价进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。1、甲方于 支付 元；6 / 202、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的 95%，留 5%做质保金，待保修期满后 15 个工作日内付清。3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第四条 建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。第五条 施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条 工程质量管理及验收7 / 20一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前 48 小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条 安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第八条 质量保修一、本工程保修期限为 年，自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 8 / 20小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收 10%的劳务费。乙方保修联系电话：；乙方保修联系人： 。第九条 违约责任一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的 向甲方支付违约金；无故延期 15 日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的 10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的 20%向守约方支付违约金。第十条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条 附 则一、甲方代表为，乙方代表为 。二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。9 / 20甲方： 乙方：代表： 代表：户名：开户银行：帐 号：年_月_日 年_月_日XXX 建设工程施工合同工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：XXX 建设工程施工合同发包方：承包方：依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况工程名称：工程地点：工程内容： 承包范围：10 / 20承包方式：合同价款：本工程造价￥金额大写：第二条 工程期限全部工程开工日期：本工程定于日开工。全部工程竣工日期：本工程定于日竣工。全部工程总日历天数各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。第三条 工期延误与工期奖罚延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之前提前五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后 48 小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在 24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲11 / 20方代表确认，工期相应顺延。工程量变化和设计变更。一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过 8 小时。施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。不可抗力。乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖罚费用，双方应拟订如下条款：第四条 甲方工作12 / 20办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。甲方在开工前组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有关费用。甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相应顺延。第五条 乙方工作按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。乙方应在年月日前将施工组织设计交与甲方，甲方应在 日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。13 / 20已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任。第六条 价款支付与调整工程预付款：在合同签订后，按天津市有关文件规定，三日内甲方按工程合同造价 %，计人民币元，支付给乙方。工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。合同价款的调整。在合同签定后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整。甲方同意的设计变更及工程量增减。工程造价管理部门公布的价格调整。双方约定的其它增减或调整。甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天内14 / 20仍不能按要求支付工 程 施 工 合 同发包方： 承包方： 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程承包方式：4. 工程范围和内容：。第二条 工程期限1. 本工程合同总工期为 天。2. 本工程开工日期 年月日，竣工日期年月日。第三条 工程合同总价本工程合同总价为人民币元整，工程总价包含乙供材料费、安装费用、材料保管费用、搬运费用、安全保障设施费用、工伤保险费用等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。第四条 设备、材料供应15 / 201. 本工程所需的设备、材料甲方供给如下；2. 本工程所需的设备、材料乙方供给如下；3. 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应及乙方自行采购的工程材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。4. 乙方需提前 10 天向甲方上报所需材料计划，以便甲方安排采购进场。5. 乙方负责甲供材料到场的卸车工作，费用已在合同总价中。6. 乙方负责收集提供工程材料报验资料并经监理或甲方代表检查确认。7. 乙方负责提供的材料应符合预算等相关投标文件，质量应达到国家相关标准，材料进场后需通知甲方代表进行检查验收，未经甲方代表验收不得用于本工程施工。8. 如因乙方原因造成甲供主材剩余，甲方将按采购价在其结算付款中扣除。第五条 工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。16 / 202. 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料，如试验、试压、测试、报告等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。3. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。4. 工程竣工后，乙方向甲方提交完整的工程资料，竣工图和光盘等，双方共同组织有关单位进行竣工验收。5. 工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交工程结算书，甲方自接到上述资料一月内审查完毕。6. 验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。7. 竣工日期以最后验收合格的日期为准。第六条 施工设计变更甲方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变更，乙方必须遵照执行，因施工设计变更造成的工17 / 20程量增减，根据实际工程量结算。第七条 双方负责事项1. 甲方1) 合同签订后，向乙方提供有关技术要求和图纸；2) 组织乙方和设计单位参加施工图纸交底，并做好各方共同签署的交底纪要；3) 审核乙方工程进度报表。2. 乙方1) 自备工程所需要的加工器械和施工工具；2) 做好材料和设备的检验、管理；3) 严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，提供工程进度报表，按合同规定的时间如期完工和交付 。4) 提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；5) 在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。6) 负责提供现场的二、三级电箱，以满足现场的施工要求，使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求，承担施工用电费用。7) 负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属18 / 20施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。8) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。第八条 安全生产1. 乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如非因甲方原因而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。2. 在施工过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。第九条 工程价款的支付与结算1. 本工程价款结算采取以下第 种方式：1) 本工程总价一次包死，不再调整。2) 本工程总价结算方式按合同约定的工程总价加变更签证进行结算。3) 本工程总价按照工程单项费用累计结算，工程单项费用标准详见合同附件工程单项费用标准 。2. 工队进场预