止水帷幕施工合同

1/17止水帷幕施工合同滨泰岭南峻景基坑止水帷幕工程施工合同甲方名称：*建筑工程有限公司乙方名称：*为明确甲、乙双方的权利、责任关系，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同如下：一、工程名称：*工程二、工程地点：*北侧，*小区东侧。三、工作内容：水泥土搅拌桩止水帷幕施工。四、合同价款：本工程水泥土搅拌桩约16000米，采用包清工的方式，单价*元/米。规格：500，间距300mm。水泥、电、水由甲方提供，其余由乙方负责提供。五、工期要求：XX年*月*日至XX年*月*日施工工期为*天内完成合同要求的全部工作内容，甲方另有要求时项目部随时通知，乙方必须按要求执行。若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，2/17但应由甲方签证确认。六、工程量计算：按现场实际数量及从自然地坪算起的长度进行计算，由甲、乙双方现场测量并签字确认，作为工程量计算及结算的依据。七、付款方式：止水帷幕施工结束后支付总造价的70%，其余的工程款，竣工后一年内一次结清。八、双方责任甲方责任：1、平整场地：使场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上遗留问题。2、通水、通电：将施工所需水、电线路接至施工场地，并保证施工期间水、电量的需要。3、材料：施工所用水泥的供应及复试工作。4、进场前的技术、安全交底工作。乙方责任：1、提供施工资质，施工组织设计等有关手续。2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求精心组织施工；确保工程质量达到约定的标准。3、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定；做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明施工。3/174、通过止水帷幕施工，达到基坑开挖后正常施工。如因施工原因达不到基坑止水要求时，乙方应重新施工，并承担相应费用及因此而产生的不良后果。5、遵守地方政府和有关部门对建筑场地的各项管理制度或规定。6、不得将本工程分包范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人；禁止转包。7、已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。8、保持施工现场清洁，完工后清理施工现场。杜绝材料浪费，否则给予材料原价的五倍罚款。9、负责技术、安全资料的整理报验工作。九、工程质量保证措施1、乙方必须严格按设计要求及国家有关规范、规定进行施工，并严格按照ISO9000质量管理体系实施，加强技术管理，保证工程质量。2、水泥采用级以上的普通硅酸盐水泥，水泥掺量为50kg/m,使用前必须进行复试，合格后的方可用于工程施工。3、为了共同把好质量关，甲乙双方互派施工代表，随时检查施工质量，发现问题及时解决。4/17甲方代表：乙方代表：十、安全施工乙方按有关规定，坚持“安全第一、预防为主”的方针，采取严格的安全防护措施，承担因自身安全措施不力造成的责任。非乙方责任造成的工程安全事故，由责任方承担责任。十一、违约责任1、若甲方在约定时间内，未能结清工程款，甲方按工程款的%/日向乙方支付违约金；若乙方未能按合同规定日期完工，每拖延一日，乙方按工程款的%/日向甲方支付违约金。2、由甲方原因造成的工程变更、返工或窝工，其费用由甲方承担；由乙方原因造成的工程质量低劣、工期拖延，由乙方承担所发生的经济损失。3、因故终止合同，须经双方协商同意。未经双方同意，合同仍继续生效，未征得双方同意单方终止合同的一方，须承担另一方的经济损失。十二、争议解决：本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。5/17十三、其他约定1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。合同一式两份，由甲乙双方各执一份。甲方：乙方：年月日年月日劳务分包施工合同工程名称：总包单位：分包单位：承包工程造价：￥：开竣工日期:XX年3月25日至XX年11月25日签订日期：XX年3月日劳务分包施工合同条款总包单位：分包单位：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平、公正和诚实信用的原则，甲方将就本承包工程施工合同有关事项，经双6/17方协商达成如下协议：第一条承包工程承包内容及范围工程名称：工程地点：清华大学校内工程内容：设备进出场、制备水泥浆、止水帷幕桩成孔、校正钻杆的垂直度和定喷方向、定喷水泥浆、水泥浆的养生、高压定喷防水桩挡墙等完成止水帷幕桩相关的工作内容。承包范围:图纸范围内所有的止水帷幕桩。承包方式：包工、包料、包机具第二条工期21本合同工程定于XX年8月30日开工,至XX年9月24日竣工。22合同日历天数为25天，具体工期根据施工现场实际情况确定。23因承包方原因造成工期拖延的每拖延一天罚款2000元。第三条质量标准31本工程质量等级双方约定为：合格。3.2承包单位必须保证止水帷幕桩的施工质量，止水帷幕桩钻孔垂直度在必须控制在%以内，桩位偏差在控制在30mm以内。确保桩垂直度和喷嘴定位方向才能确保止7/17水效果。33发生质量问题的处理：341由于承包单位原因造成质量不合格、成品破坏、止水帷幕桩钻孔垂直度在%以外、桩位偏差在30mm以外、止水效果不好等与此相关的一切质量问题、事故均由承包单位自行承担；承包单位除负责返工修复外，还应承担由此引起的其他责任，发包单位有权给予承包单位合同价款100%的罚款。342由于承包单位原因造成的质量问题给发包单位带来的经济损失，发包单位将在结算时从本合同价款中扣除。第四条甲、乙方驻工地代表：发包方代表姓名：承包方代表姓名：第五条工程量及合同价款51综合单价；￥：52合同价款方式：固定单价合同，综合单价一次包死，未超出合同单价范围的工程内容一律包含在各单价中不得调整。53合同价款包含的内容：531生产工人的基本工资、辅助工资、流动施8/17工津贴、劳动保护费、福利费、医疗补助费、交通补助费；机械费；材料费；夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、材料二次搬运费、现场材料设备看护费、材料设备装卸费、现场临时设施费、现场安全、环境保护、文明施工费用、检验试验配合用工、现场物探及探坑、手工工具补贴、其他直接费、停工、误工费、零星用工、管理费、利润、税金、风险等完成本合同工程内容所需的全部费用。532满足设计图纸和规范及发包人提供的施工方案要求的所有费用。533满足合同条件要求的责任、义务风险之一切费用。534符合合同条款规定的全部费用应视为已含在综合单价中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已综合分摊在本合同工程的单价中。54合同价款的调整：541当设计变更发生超出本合同工程的项目内容时，单项工程费用在5000元以内时，发包单位将不予补偿。542当设计变更发生超出本合同工程项目内容的单项工程费用在5000元以外时，发包单位只给予承包单位直接费的补偿。543其新增加劳务单价的确定，首先选用本合9/17同劳务单价中合适或相近作业内容单价；若无合适或相近的劳务单价时，由甲乙双方另行协商。544双方约定合同价款可以调整的其他条件：本合同价格包含完成承包范围内的所有工作内容，乙方应充分考虑施工中有可能发生的各种风险，合同综合单价经双方确定后不再调整。55工程数量及合同价款的确定：以实际验收合格的止水帷幕桩工程量计算，计算规则按设计桩长乘以止水帷幕桩的止水宽度米以平方米计算。其工程量经甲方工程师及项目经理确认为准，结算价款按双方确认的工程量乘以合同单价计算。5.6承包单位必须严格控制施工工艺，合理使用发包单位供应的材料，如果由于承包单位施工不当，造成发包单位供应材料超出合理损耗，超出部分材料价款将从承包单位结算款中扣除，超出部分材料单价按发包单位购买的材料单价为准，第六条合同价款的结算和支付61结算资料：611工程完工后经质量管理部门验收达到合同规定的质量标准，并向发包单位提交完整竣工资料后方可办理结算。10/17612发包单位向承包单位提供有关施工图，承包单位按本合同编制施工预算书。613承包单位根据发包单位下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。614有效的书面洽商变更、现场确认资料等。6.1.5对于现场签认的有关经济方面的确认资料必须由签字，方可作为结算的依据，同时必须经公司经营管理部门审核、公司领导签认方可有效。其他人员的签认均无效。工程结算书必须加盖发包单位结算专用章方可有效，否则均为无效结算。62合同价款的结算：621承包单位按时完成承包的工作内容，经发包、承包单位共同办理书面验收手续，确定符合合同约定的标准，工程交工。622承包单位应于工程交工后15日内进行核实，给予确认。63支付工程款：632每笔工程款，乙方提供给甲方相应款额的发票，乙方出具的发票符合国家和北京市有关税法的规定，否则甲方有权拒付工程款，并不承担任何延迟付款利息。11/17第七条施工进度及施工方案71承包单位必须严格遵守并执行发包人提供的关于基坑施工的施工方案，施工时，承包单位须按照此确认的施工方案进行施工，并承担方案中规定的义务及责任。未经发包单位驻地代表书面签字认可，承包单位不得随意更改施工方案；如未经发包单位书面同意，擅自改变施工方案，由此造成的一切责任、费用、损失均由承包单位负责，发包单位有权根据具体情况对予以经济处罚，并保留要求承包单位因此给发包单位及其他施工单位造成的损失进行赔偿的权力。72发包单位有权根据业主及工程要求，调整已制订的施工进度计划，承包单位必须无条件服从。承包方严格按照现场管理人员的进度质量要求进行，否则将对其进行相应处罚。7.3当图纸、方案、计划变更后，现场施工将根据调整后的图纸、方案、计划执行，发包单位不受理任何因此造成的停工、窝工索赔，不单独支付进出场费，所有费用均已包括在综合单价内。第八条发包方工作81开工前提供施工图纸或书面技术资料。82负责提供总电箱和上水接头，提供止水帷幕桩施工用水、用电。12/178.3购买止水帷幕桩施工所用水泥，购买水泥的材料款从乙方的结算款中扣除。8.4检查监督乙方劳务人员进行文明施工，安全生产。85双方约定发包单位其他工作：保证乙方正常施工的工作面，及其他协调工作。第九条承包单位工作91按照发包单位要求组织施工，完成图纸和发包方约定的工程量，保证施工质量。92现场人员配备必须满足施工要求，特殊工种必须有相应的岗位证书。93服从发包单位代表的协调指挥，遵守施工现场的各项管理制度，按时参加发包单位组织的会议。94负责施工、交通安全，承担由于自身安全措施不力及安全管理不到位造成的事故责任和损失。95负责施工现场扰民和民扰问题。有民扰和扰民问题时，密切配合发包单位，将施工对扰民的影响降到最低限度。96承包单位应按照发包单位对业主的工程保修承诺对工程进行保修，若在保修期内承包单位不履行保修责任，发包单位有权扣除保修金。97做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑13/17物、古树名木的保护工作。98保证施工场地清洁符合环境卫生管理的规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失及罚款。99承包单位自己解决食宿问题。910承包单位未能履行上述工作时，造成发包单位损失的，应赔偿发包单位相关损失。911求以及施工现场有关安全、质量措施，对现场整体施工安排布署，必须无条件配合发包单位现场负责人目录第一章编制依据.1第二章工程概况.2第三章场地岩土和水文地质条件.3第四章工程总体部署.5第一节项目管理目标.5第二节项目管理组织机构.5第五章施工准备与资源配置计划.8第一节施工准备.8第二节资源配置计划.11第四章施工工艺.13第五章保证安全14/17措施.17第六章消防措施.19第七章文明工地管理措施.19附图1地质剖面图附图2施工及验收记录表第一章编制依据一、施工图纸与地勘报告二、主要规范、规程三、主要标准四、主要法规五、其他依据1.对本工程的实地考察，包括周边道路交通、政府管理部门、各种施工手续等。2.对本工程水文地质的了解，依据地堪报告进行了实地了解。3.对本工程原建筑物基础形式及位置等情况先行了解，结合业主提供详细物探图为止水帷幕施工做好前期准备。第二章工程概况一、工程简介二、周边环境状况1、北侧基坑边线距花湖大道广告围挡约为。2、南侧大商业区与住宅A区相邻，住宅A区支护15/17形式为大放坡，大商业基坑边线与住宅A区放坡坡顶线距离约为米；酒店区基坑南侧为空地，用地宽松。3、酒店区西侧用地十分紧张，基坑边线至西侧围墙仅有35米。4、东侧大商业区与已建成2层售楼处相邻，基坑边线距售楼处约为13米，东北角部分基坑位于售楼部围挡内，施工时须拆除。5、住宅区与大商业区中间为规划的纺织五路，两基坑相距米。三、设计概况本工程设计三轴搅拌桩用于基坑止水帷幕兼桩周土加固，桩顶标高米，桩底进入坑底下5米，间距1800mm，桩径850mm，搭接法施工，单元搭接250mm，桩体垂直度不大于1/200；水泥，水泥掺入比20%。第三章场地岩土和水文地质条件一、场地岩土工程条件根据地勘报告，并结合地层形成时代、成因、沉积特征及工程地质性质综合分析，在勘探深度范围场地内各岩土层的空间分布及其主要特征详见下表：各岩土层的