建设工程施工合同,示本,在履行过程中,属于可以顺延工期的情形有

1/33建设工程施工合同,示本,在履行过程中,属于可以顺延工期的情形有合同管理课程阶段练习四一、单选题1、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为。A、工程师已拒绝索赔要求B、承包人需提交现场记录和补充证据资料C、承包人的索赔要求已成立D、需等待发包人批准2、材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方提前1个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，。A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由2/33采购方承担D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担3、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由确定合同是否无效。A、发包人确认B、工程师确认C、建设管理部门D、人民法院4、下列行为中不符合暂停施工规定的是。A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复5、下列关于工程量计量的说法正确的是。A、工程师接到承包人的报告后14天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前48小时通知承包人共同参加B、工程师接到承包人的报告后7天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前24小时通知承包3/33人共同参加C、若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果也可能有效D、工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据6、若工程师未参加某工程隐蔽工程验收，后期工程师对已经隐蔽的工程质量又有所怀疑，提出重新检验。承包人应进行剥露配合检验，但检查检验表明承包商施工质量不合格，此时对影响正常施工的费用和工期处理为。A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿7、在施工合同中，是承包人的义务。A、提供施工场地B、办理土地征用C、在保修期内负责照管工程现场D、在施工期内对施工现场的照管负责8、因承包人的原因不能按期开工的，推迟开工日期。A、承包人应以书面形式通知工程师B、应当经过工程师批准4/33C、承包人与发包人协商D、应当经过建设行政主管部门批准9、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由。A、发包人承担费用和工期损失B、承包人承担费用和工期损失C、承包人承担费用，但工期给予顺延D、发包人承担费用，但工期给予顺延10、以下合同让承包商最关心成本估算。A、固定价B、成本加激励费C、时间和材料D、CPPF11、以下关于成本补偿合同的陈述中，哪一句是不正确的？A、卖方对成本控制的兴趣降低了B、付款仅根据货物或服务的交付C、买方更关心卖方的执行情况D、买方的财务风险更大了12、描述买方对特殊尺寸、公差、特征、如化学或电子要求，等要求并带有工程图纸的规格称为。A、设计规格B、功能规格C、性能规格D、商务规格5/3313、对卖方而言，成本补偿合同的缺点是买方需要。A、每月支付更多B、审计卖方的成本C、经常评估支付的费用D、书面纪录详细的工作范围14、合同中的激励条款的作用是。A、增加买方成本B、通过增加成本提高项目质量C、把风险转移给买方降低卖方的风险D、改进合同、协调买卖双方目标的途径15、合同类型的选择取决于风险的程度或者项目经理面临的不确定性。从买方的角度来看，适宜的低风险合同类型是。A、固定价格合同B、固定酬金合同C、成本加固定酬金合同D、成本加成本比例合同16、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款承包人可以。A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付6/33预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工17、施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由。A、承包人办理申报手续，发包人承担费用B、承包人办理申报手续，承包人承担费用C、发包人办理申报手续，承包人承担费用D、发包人办理申报手续，发包人承担费用18、采用FIDIC施工合同的条件，计入合同总价内的暂定金额使用权由控制。A、业主B、监理工程师C、总包商D、分包商19、FIDIC合同条件中规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至止。A、工程移交证书指明的峻工日B、颁发工程移交证书日C、颁8发接触缺陷责任证书日D、承包商提交的结清单生效日20、FIDIC合同条件中规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求。A、通知对方并与他协商B、提交监理工程师请他作出决定C、自己提交仲裁D、直接提请诉讼7/3321、在FIDIC合同条件中，合同工期是指。A、合同内注明工期B、合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C、发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D、发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数22、FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A、投标截止日期前第28天B、投标截止日C、定标日D、工程师发布开工令日23、FIDIC施工合同条件规定，用从之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书24、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是。A、合同关系主体为业主和指定分包商8/33B、指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C、承包商对指定分包商违约的行为承担责任D、由工程师负责协调管理25、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于的暂停施工，承包商可以得到补偿。A、合同中有规定B、由于不利的现场气候条件影响C、为工程施工安全D、现场气候条件以外的外界条件或障碍导致26、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是。A、争端裁决委员会由仲裁委员会指定B、争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C、争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D、争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为27、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是。A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内9/33B、业主有权根据施工的实际需要控制使用C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D、工程竣工前该笔费用必须全部使用28、按照FIDIC施工合同条件中规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以签发接收证书。A、本该进行检验日B、缺陷通知期内补充检验通过日C、工程实际移交日D、业主实际使用日29、FIDIC合同条件中规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时。A、可自行运出工地B、应经业主批准后才能运出工地C、经监理工程师批准后才能运出工地D、不能运出工地30、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由。A、发包人承担B、承包人承担C、发包人和承包人共同分担D、承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付31、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书10/33时，。A、不应返还保留金B、应退还一半保留金C、应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D、应全部退还保留金32、在施工合同履行过程中，是错误的。A、工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B、如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C、承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D、承包人对工程师的错误指令不承担责任33、初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为。A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、成本加奖惩合同34、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中的投标书为最优投标书。A、投标报价1000万元，评标价950万元B、投标报价1050万元，评标价940万元11/33C、投标报价980万元，评标价970万元D、投标报价950万元，评标价960万元35、施工合同规定，由于不可抗力发生导致费用，其中，由发包人承担。A、承包方人员伤亡B、承包方设备损环C、临时设施损坏D、工程本身的损害二、多选题1、FIDIC施工合同条件规定，下列的文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。A、投标保函B、中标意向书C、规范D、图纸E、资料表2、FIDIC合同条件规定，业主应承担的风险有。A、业主提供的设计不当造成的损失B、战争造成的损失C、超音速飞行物产生的压力波造成的损失D、有毒气体污染造成的损失E、建筑材料不合格造成的损失3、根据FIDIC通用条件的规定，在承包人完成工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。A、签订合同协议书B、购买工程相关保险C、提交了履约银行保函D、机械人员进场E、提交了动员预付款保函12/334、FIDIC施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力。A、发布工程变更指令B、审查批准承包商的施工进度计划C、删减部分工作内容，另行委托完成D、批准使用暂定金额E、实施峻工所必需的任何种类的附加工作5、按照FIDIC合同条件的规定，在期限内承包商都有权提出索赔。A、合同签字日到发布开工令日B、开工令日到颁发工程移交证书日C、颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D、颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E、结清单生效日之后到提出合同争议日6、工程项目合同的特点包括。A、合同的标的具有特殊性B、合同履行的期限较长C、合同包含的内容多D、合同涉及广泛E、合同风险大7、一个合格的谈判小组通常包括的成员有。A、技术人员B、财务人员C、法律人员D、工程师E、懂业务的人员13/338、承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括。A、所引用的合同条款内容B、政府公告资料C、施工进度计划D、施工现场记录E、承包商受到损害的照片9、依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有。A、施工中发现文物的保护费用B、承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费C、承包人施工中出现安全事故的相应费用D、施工现场内第三方人员的生命财产保险费E、超出设计图纸范围工程量中的材料费10、在下列行为中，属于要约邀请。A、价目表的寄送B、招标公告C、投标D、招股说明书E、不含价格的商业广告11、建设工程项目采购合同按计价方式主要分为。A、借贷合同B、总价合同C、成本加酬金合同D、计量估价合同E、单价合同12、承包商投标前要进行全面的环境调查，应包括等方面。A、政治制度B、市场价格C、气候条件D、竞争对手E、当地的风俗习惯13、施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成14/33内容包括。A、中标通知书B、招标文件C、投标书及其附件D、技术规范E、工程量清单14、在施工合同中，等工作应由发包人完成。A、土地征用和拆迁B、临时用地、占道申报批准手续C、提供工程地质报告D、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表15、所有的合同的订立都必须经过。A、要约邀请B、要约C、承诺D、批准E、公证16、索赔按目的划分包括。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔17、按索赔的起因进行分类，索赔可以分为。A.合同错误索赔B.合同变更索赔C.违约索赔D.工期索赔E.工程环境变化索赔18、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括。A、承包人以前已表明放弃索赔B、提交的证据不足以说明索赔的部分C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分15/33D、损失计算不足E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分19、当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括。A、工程师书面指令B、施工会议记要C、招标文件中的投标须知D、招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答E、检查和试验记录20、争执解决的途径有。A指定招标和公开招标B全部招标和部分招标C公开招标、邀请招标和议标D公开招标和邀请招标15监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则。A监理工程师单独计量有效B监理工程师单独计量无效C监理工程师应推迟计量时间D监理工程师单独计量后再请承包商确认16承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，。A应征得业主同意16/33B可不经过业主同意C自行决定后通知业主D自行决定后通知监理工程师17开标地点应当为。A招投标双方确认的地点B建设行政主管部门指定的场所C招标文件中预先确定的地点D投标人共同认可的地点18招标投标法规定开标的时间应当是。A提交投标文件截止时间的同一时间B提交投标文件截止日期的同一天C提交投标文件截止日期的第二天D提交投标文件截止日期的30天内19公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为。A是否进行资格预审B是否组织现场考察C是否解答投标单位的质疑D是否公开开标20按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向工程师提交。A索赔证据17/33B索赔意向通知C索赔依据D索赔报告21下列排序符合规定的招标程序的是。发布招标公告资质审查接受投标书开标、评标ABCD22根据招标投标法的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于。A15日B20日C25日D30日23承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于。A工期索赔B费用索赔C工程变更索赔D工程终止索赔24评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。A1/3B3/5C2/3D2/525关于开标程序的说法正确的是。A开标的时间应在提交投标文件截止后3天内公开进行18/33B开标时，由招标人检查投标文件的密封情况C投标文件应当由投标人委托的公证机构检查并公证D开标由招标人主持26某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为。万元万元万元万元27下列财产中，可作为抵押物进行抵押的是。A抵押人所有的房屋B抵押人有权使用的集体土地所有权C依法被查封的财产D抵押人所有的支票28甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于。A要约B承诺C要约邀请D要约引诱29建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则。A项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效19/33B项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效30在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张。A撤销合同，无须通知对方B撤销合同，但应当通知对方C解除合同，无须通知对方D解除合同，但应当通知对方31由于当事人的疏忽合同内未约履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议，则。A可视为无效合同B按可撤销合同对待C债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间D债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行32当事人行使不安抗辩权的法律效果是。A终止合同B解除合同C中止履行合同D恢复履行合同20/3333总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应。A由总包单位负责B由总包单位与分包单位承担连带责任C由分包单位负责D由总包单位、分包单位、监理单位共同负责34合同转让属于。A义务变更B标的变更C权利变更D主体变更35债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，。A应当经债权人同意B无需经债权人同意，但应通知债权人C无需经债权人同意，但应办理公证手续D无需经债权人同意，也无需通知债权人36当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方。A可拒绝赔偿B不得提出异议C可中止履行义务D可要求仲裁机构予以适当减少37按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是。21/33A办理施工许可证B提供施工场地的地下管线资料C做好施工现场地下管线的保护工作D组织设计交底38建设工程施工招标确定中标单位的是。A招标单位B监理单位C主管单位D招标办39要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于。A工期索赔B费用索赔C变更索赔D其他索赔40一般认为，投标是一种。A履约B要约C要约邀请D竞拍行为41下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是。A建设单位未及时供应施工图纸B施工单位施工机械损坏C业主原因要求暂停全部项目施工D因设计变更而导致工程内容增加22/3342重要设备材料的采购，必须进行招标的单项合同估算价格在。A3000万元人民币以上B1000万元人民币以上C100万元人民币以上D50万元人民币以上43因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该。A不退定金B按设计费一半支付C按全部设计费支付D不支付设计费44债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是。A定金B留置C抵押D质押44合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同。A自然终止B归于无效C仍然有效D可以撤销45我国工程项目不允许采取的招标方式是。A公开招标B邀请招标C议标D竞争性招标46施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行23/33使。A同时履行抗辩权B异时履行抗辩权C后履行抗辩权D不安抗辩权47关于工程量计量，正确的处理方法是。A工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量C若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内48承担违约责任的条件是采用。A严格责任原则B限制责任原则C公平原则D公正原则49依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期提货遇价格下降，应。A按原价格执行B按新价格执行C按原价和新价的平均价执行D按市场价执行50合同法规定，当事人在合同中既约定违24/33约金又约定定金，一方违约时，对方。A只能适用定金B可以同时适用违约金或定金C只能适用违约金D可以选择适用违约金或定金51某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人。A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延52监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，。建设工程合同管理习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。A、是B、否25/333、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。A、是B、否5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率来源：学易网A、是26/33B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标A、是B、否11、公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员A、是B、否转自学易网12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率27/33A、是B、否15、合同法规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。A、是B、否16、根据“担保法的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告28/33A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了。A、避免风险B、克服风险C、转移风险D、控制风险2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于的暂停施工，承包商可能得到补偿。A、合同中有规定B、由于不利的现场气候条件影响C、为工程施工安全来源：学易网D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由。D、发包人办理申报手续，发包人承担费用4、不属于委托监理合同监理人义务的是。A、工程建设外部协调工作B、按合同约定派驻监理人员C、不泄露委托人申明的秘密D、运用合理技能认真勤奋地工作5、工程师有权处理的索赔是承包商。A、依据合同条款提出的索赔B、依据法律法规提出的索赔C、提出的道义索赔D、提出的缺少证据索赔29/336、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为。A、工程已竣工不需竣工试验B、工程已竣工还需竣工试验C、经竣工试验判定是否竣工D、经竣工试验后判定是否合格7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人。A、继续后续工作的施工B、向发包人请示复工C、向工程师再次请示复工D、向发包人发出解除合同通知8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求。A、通知对方并与他协商B、提交监理工程师请他作出决定C、自己提交仲裁D、直截提请诉讼9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺30/33B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求10、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的关系。A、债权与债务B、代理与被代理C、法人与自然人D、权利与义务11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，对修改后的设计文件负责。D、承包人12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应。A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，。A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担31/33B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以为准。A、现场考