一级建造师建设工程项目管理6i.doc

（一）建设工程施工合同（示范文本）的有关内容（11题）1.根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），合同通用条款规定的合同文件的优先解释顺序，正确的有（）。（2006年试题第95题）A.投标书优先于合同专用条款B.合同专用条款优先于标准、规范C.标准、规范优先于图纸D.工程量清单优先于图纸E.工程量清单优先于工程报价单答疑编号950187060101【正确答案】ABCE【答案解析】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），合同通用条款规定的优先顺序为：协议书（包括补充协议）中标通知书投标书及其附件专用合同条款通用合同条款有关的标准、规范及技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书等。参见教材P257。4.根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-99-0201），工程师是指（）。（2012年试题第86题）A.监理单位安排的现场监理工程师B.发包人指定的履行合同的代表C.施工单位具有中级以上职称的人员D.监理单位委派的总监理工程师E.现场具有工程序列中级以上职称的人员答疑编号9501870601044.施工承包合同履约担保的有效期始于（）之日。（2010年试题第40题）A.投标截止 B.发出中标通知书C.施工承包合同签订 D.工程开工答疑编号950187060115【正确答案】D【答案解析】本题考核的是履约担保的有效期。履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。由于合同履行期限应该包括保修期，履约担保的时间范围也应该覆盖保修期，如果确定履约担保的终止日期为工程竣工交付之日，则需要另外提供工程保修担保。参见教材P280。5.建设工程履约担保，银行履约保函通常为合同金额的（）左右。（2006年试题第61题）A.10%B.20%C.30%D.40%答疑编号950187060116【正确答案】A【答案解析】在建设工程项目中，银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。参见教材P280。7.关于履约担保的说法，正确的有（）。（2012年试题第77题）A.建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保B.银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函C.履约担保书通常是由商业银行或保险公司开具D.采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低E.履约保证金的大小取决于招标项目的类型与规模答疑编号950187060118【正确答案】BE【答案解析】选项A，正确的表述应为“建筑业通常倾向于采用有条件的银行保函作为履约担保”；选项C，正确的表述应为“履约担保书通常是由担保公司或保险公司开具”；选项D，履约保证金额的大小取决于招标项目的类型与规模，故采用担保书或银行保函的金额应该是一样的。参见教材P280-281。8.招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。（2009年试题第72题）A.保留金B.履约担保书C.银行履约保函D.投标保函E.保兑支票答疑编号950187060119【正确答案】ABC【答案解析】本题考查的是履约担保的形式。履约担保可以采用银行保函或者履约担保书的形式。在保修期内，工程保修担保可以采用预留保留金的方式。参见教材P280-281。9.某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。在合同履行过程中，如果承包人违约，开出担保书的担保公司（）。（2012年试题第69题）A.必须向发包人支付履约担保书规定的保证金B.必须用履约担保书规定的保证金去完成施工任务C.应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金D.用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内答疑编号950187060120【正确答案】D【答案解析】参见教材P281。10.根据FIDIC土木工程施工合同条件，下列关于履约担保的表述中，正确的有（）。（2005年试题第97题A.承包人应在收到中标函之后28天内提交履约担保B.银行保函的货币种类必须是本国货币C.提供履约担保的机构必须经过发包人同意D.在缺陷责任证书发出14天内发包人应将履约担保退还给承包人E.因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担答疑编号950187060121【正确答案】ACD【答案解析】根据FIDIC土木工程施工合同条件对履约担保的规定有：如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后28天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。该保函应与投标书附件中规定的货币种类及其比例相一致。提供担保的机构必须经业主同意。除非合同另有规定，执行本款时所发生的费用应由承包人负担。在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后14天内将该保函退还给承包人。参见教材P281。（三）施工劳务分包合同（9题）1.某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说法，正确的有（）。（2011年试题第85题）A.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责B.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令C.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查D.丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系E.丙公司应按时提交报表、有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收答疑编号950187060122【正确答案】BCD【答案解析】选项A属于承包人的义务。参见教材P269-270。6.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），属于承包人工作的有（）。（2009年试题第90题）A.负责编制施工组织设计B.科学安排作业计划C.组织编制年、季、月施工计划D.负责工程测量定位E.负责与监理、设计及有关部门联系答疑编号950187060127【正确答案】ACDE【答案解析】本题考查的是承包人的主要工作。选项B属于劳务分包人的主要义务。参见教材P269。7.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF20030214），劳务分包人在施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由（）办理，并支付保险费用。（2007年试题第61题）A.发包人B.工程承包人C.劳务分包人D.工程师答疑编号950187060128【正确答案】C【答案解析】按照建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF一20030214）的规定，劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。参见教材P270。8.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本），劳务报酬可按（）方式结算。（2005年试题第95题）A.成本加酬金B.固定总价C.计时单价D.计件单价E.实际人工工资答疑编号950187060129【正确答案】BCD【答案解析】劳务报酬的结算方式包括：固定劳务报酬（含管理费）；约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。参见教材P270。9.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本），工程承包人应在确认劳务分包人递交的结算资料后（）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。（2005年试题第63题）A.7 B.14 C.21 D.30答疑编号950187060130【正确答案】B【答案解析】承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见，承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。参见教材P271。2.在材料费的索赔中，承包商为证明材料费上涨而应提供的资料有（）。（2005年试题第78题）A.可靠的订货单B.采购单C.企业材料价格统计资料D.经验调整指数E.官方公布的材料价格调整指数答疑编号950187060132【正确答案】ABE【答案解析】承包商应该建立健全物资管理制度，为了证明材料单价的上涨，承包商应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。参见教材P306。4.下列各种情况中，施工单位可索赔施工机械使用费的是（）。（2006年试题第77题）A.完成额外工作而增加的机械使用费B.业主方未及时提供施工图纸导致机械停工的窝工费C.机械配置原因导致机械工效降低而增加的机械使用费D.施工机械故障导致机械停工的窝工费E.经监理工程师批准的施工方案不当导致机械停工的窝工费答疑编号950187060134【正确答案】AB【答案解析】施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。选项E，施工方案虽经监理工程师批准，但责任应还是由承包商自行负责。参见教材P307。5.按国际惯例，承包商可索赔的总部（企业）管理费包括（）。（2005年试题第77题）A.现场管理费 B.保函手续费C.总部职工工资 D.总部领导人员赴工地检查指导工作的开支E.总部办公用品费用答疑编号950187060135【正确答案】CDE【答案解析】索赔款中的总部管理费，主要指的是工程延期期间所增加的管理费，包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。参见教材P307。6.某建设工程项目施工过程中，业主未按合同约定及时供应工程材料，监理工程师考虑到该事件不会延长总工期，故指令施工单位局部工程暂停施工10天，则施工单位可索赔的费用包括（）。（2005年试题第79题）A.人员窝工费B.施工机械窝工费C.保函手续费D.施工机械使用费E.利润答疑编号950187060136【正确答案】AB【答案解析】延长工期，施工单位可索赔的费用不能列入利润索赔；局部停工并不会导致工期的延长，因此不存在保函手续费索赔的问题。参见教材P307308。（五）施工招标的有关规定（6题）1.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括（）。（2006年试题第94题）A.招标人已经委托了招标代理单位B.施工图设计已经全部完成C.有相应资金或资金来源已经落实D.应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准E.应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准答疑编号950187060139【正确答案】CDE【答案解析】建设工程施工招标应该具备的条件包括：招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；有相应资金或资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。参见教材P246。【正确答案】B【答案解析】招标人可自行办理招标事宜，也可以委托招标代理机构代为办理招标事宜。工程招标代理机构的资格分为甲、乙两级，乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额3000万元以下的工程招标代理业务。工程招标代理机构可以跨省、自治区、直辖市承担工程招标代理业务。参见教材P247。3.根据我国有关法规规定，下列关于招标文件出售的说法中，正确的是（）。（2006年试题第56题）A.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于20日B.对招标文件的收费应合理，遵循微利的原则C.招标人在售出招标文件后，可随时终止招标D.招标文件售出后，不予退还答疑编号950187060141【正确答案】D【答案解析】选项A，自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日；选项B招标人必须自费购买相关招标或者资格预审文件，但对招标文件或者资格预审文件的收费应合理，不得以营利为目的；选项C，招标文件或者资格预审文件售出后，不予退还；选项D，招标人在发布招标公告、发出投标邀请书或者售出招标文件或者资格预审文件后，不得擅自终止招标。故应选D选项。参见教材P248。3.下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（）。（2006年试题第97题）A.可由担保公司提供担保B.担保的额度为工程合同价总额的10%C.实行履约金分段滚动担保D.支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位E.实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件答疑编号950187060203【正确答案】ACDE【答案解析】支付担保的形式有：银行保函、履约保证金、担保公司担保。发包人的支付担保应是全额担保，实行履约金分段滚动担保，支付担保的额度为工程合同价总额的20%25%；支付担保的作用之一是确保工程费用及时支付到位；实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件。参见教材P282283。（八）施工承包合同争议的解决方式（4题）1.国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的解决方式是（）。（2012年试题第21题）A.仲裁B.协商C.调解D.诉讼答疑编号950187060205【正确答案】B【答案解析】国际工程施工承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼，其中，协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。参见教材P313。【正确答案】A【答案解析】三种合同计价方式的特点对比见下表所示。参考教材P276。总价合同单价合同成本加酬金合同应用范围广泛工程量暂不确定的工程紧急工程、保密工程等业主的投资控制工作容易工作量较大难度大业主的风险较小较大很大承包商的风险大较小无设计深度要求施工图设计初步设计或施工图设计各设计阶段3.施工合同分析中，对工程师权限和责任分析属于（）分析的内容。（2012年试题第31题）A.发包人责任B.合同法律基础C.承包人主要任务D.合同争议解决方式答疑编号950187060215【正确答案】A【答案解析】发包人的责任主要分析发包人（业主）的合作责任。参见教材P285。4.在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、（）以及验收所带来的法律后果作说明。（2011年试题第13题）A.时间、地点B.人员、责任C.质量、进度D.时间、程序答疑编号950187060216【正确答案】D【答案解析】在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、时间、程序以及验收所带来的法律后果作说明。参见教材P285。2.在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或代运的产品，其交货期限一般以（）的日期为准。（2010年试题第16题）A.货物送达交货地点 B.供方向承运单位提出申请C.承运单位签发 D.需方收货戳记答疑编号950187060218【正确答案】C【答案解析】本题考核的是建筑材料采购合同的内容。交货日期的确定可以按照下列方式：供方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；采购方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准；凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。参见教材P264。（十二）施工投标的内容（4题）1.投标人须知是招标人向投标人传递基础信息的文件，投标人应特别注意其中的（）等内容。（2010年试题第71题）A.招标工程的范围B.招标人的责权利C.施工技术说明D.投标文件的组成E.重要时间安排答疑编号950187060221【正确答案】ADE【答案解析】本题考核的是投标人须知的内容。投标人须知包括工程概况、招标内容、招标文件的组成、投标文件的组成、报价的原则、招标投标时间安排等关键的信息。首先，投标人需要注意招标工程的详细内容和范围，避免遗漏或多报。其次，还要特别注意投标文件的组成，避免因提供的资料不全而被作为废标处理。还要注意招标答疑时间、投标截止时间等重要时间安排，避免因遗忘或迟到等原因而失去竞争机会。参见教材P250。1.根据工程建设项目施工招标投标办法，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，最高不超过（）万元人民币。（2009年试题第18题）A.80B.90C.100D.120答疑编号950187060225【正确答案】A【答案解析】本题考查的是投标保证金的数额。根据工程建设项目施工招标投标办法规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。参见教材P279。2.根据世行采购指南的规定，投标保证金的有效期应当超出投标有效期（）天。（2005年试题第64题）A.14 B.15 C.28 D.30答疑编号950187060226【正确答案】C【答案解析】世行采购指南关于投标保证金的规定：投标保证金应当在投标有效期满后28天内一直有效。参见教材P280。3.投标保证金通常采用的形式有（）。（2005年试题第96题）A.现金B.动产抵押C.不动产抵押D.银行保函E.银行汇票答疑编号950187060227【正确答案】ADE【答案解析】投标保证金应当在投标有效期满后28天内一直有效，其形式有：现金、保兑支票、银行汇票、现金支票、不可撤销信用证、银行保函、由保险公司或者担保公司出具的投标保证书。参见教材P280。3.实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。（2009年试题第59题）A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据答疑编号950187060230【正确答案】A【答案解析】本题考查的是索赔费用的计算方法。索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。参见教材P308。（十五）FIDIC系列合同条件（3题）1.FIDIC1999年出版的施工合同条件（新红皮书）主要用于（）的施工。（2007年试题第99题）A.由发包人设计的房屋建筑工程B.由承包人设计的房屋建筑工程C.由发包人设计的土木工程D.由承包人设计的土木工程E.由咨询工程师设计的土木工程答疑编号950187060231【正确答案】ACE【答案解析】新红皮书合同主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目。参见教材P317。2.从合同的计价方式看，FIDIC1999年版施工合同条件（新红皮书）是（）合同。（2007年试题第59题）A.单价B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金答疑编号950187060232【正确答案】A【答案解析】新红皮书主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目，合同计价方式属于单价合同，但也有某些子项采用包干价格。参见教材P317。3.FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时才能调整价格的合同是（）。（2009年试题第35题）A.施工合同条件B.EPC交钥匙项目合同条件C.永久设备和设计建造合同条件D.简明合同格式答疑编号950187060233【正确答案】B【答案解析】本题考查的是FIDICC系列合同条件。EPC交钥匙项目合同条件适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。参见教材P318。3.下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有（）。（2009年试题第71题）A.工程量发生变化，引起承包商费用的增加B.货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加C.业主延期支付应付工程款，造成利润损失D.由于不可抗力，造成停工损失E.施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加答疑编号950187060236【正确答案】AE【答案解析】参见教材P299300。3.预付款担保的主要作用是（）。（2010年试题第63题）A.促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益B.确保工程费用及时支付到位C.保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额D.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失答疑编号950187060242【正确答案】C【答案解析】本题考核的是预付款担保的作用。预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿。参见教材P282。3.在工程监理过程中，监理人如果发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（）。（2010年试题第66题）A.终止承包人合同 B.承包人调换有关人员C.业主撤换有关人员 D.暂停施工答疑编号950187060251【正确答案】B【答案解析】本题考核的是监理合同的内容。监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人的人员工作不力，监理机构有权要求承包人调换有关人员。参见教材P274。（二十二）成本加酬金合同的应用（3题）1.对业主而言，成本加酬金合同的优点有（）。（2012年试题第99题）A.可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计的不足B.可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理C.可以转移风险，有利于业主方的投资控制D.可以通过分段施工缩短工期E.可以减少承包商的对立情绪答疑编号950187060252【正确答案】ABDE【答案解析】选项C错误，因为采用这种合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。参见教材P277278。【正确答案】C【答案解析】参见教材P279。成本加酬金合同的适用范围：合同形式适用范围成本加固定费用合同在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可采用此合同形式，有时可分几个阶段谈判付给固定报酬成本加固定比例费用合同一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用成本加奖金合同在招标时，当图纸、规范等准备不充分时，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用这种形式最大成本加费用合同在非代理型（风险型）CM模式的合同中就采用这种方式（二十三）工程变更管理（2题）1.根据工程实施的实际情况，可以提出工程变更的单位有（）。（2011年试题第86题）A.承包商B.供货商C.业主方D.设计方E.质监站答疑编号950187060255【正确答案】ACD【答案解析】选项BE不可以提出工程变更。参见教材P289。2.业主在向中标人授标前，要求中标人对施工方案进行修改，由此引起的费用增加由（）承担。（2010年试题第24题）A.监理人 B.招标人C.中标人 D.业主答疑编号950187060256【正确答案】C【答案解析】本题考核的是工程变更的责任。业主向承包人授标前（或签订合同前），可以要求承包人对施工方案进行补充、修改或做出说明，以便符合业主的要求。在授标后（或签订合同后）业主为了加快工期、提高质量等要求变更施工方案，由此所引起的费用增加可以向业主索赔。参见教材P290。（二十四）合同分析的作用（2题）1.承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有（）。（2010年试题第77题）A.分析合同漏洞，解释有争议的内容B.分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况C.分析合同风险，制定风险对策D.分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅E.分解和落实合同任务，便于实施和检查答疑编号950187060257【正确答案】ACE【答案解析】本题考核的是合同分析的目的和作用。合同分析的目的和作用体现在以下几个方面：分析合同中的漏洞，解释有争议的内容；分析合同风险，制定风险对策；合同任务分解、落实，以便于实施与检查。参见教材P284。2.合同分析的目的和作用主要体现在（）等方面。（2007年试题第97题）A.根据合同要求制订投标策略B.分析合同中的漏洞，解释有争议的内容C.分析合同风险，制订风险对策D.分解合同任务，并落实到具体的部门、人员E.总结合同执行情况，完善竣工验收报告答疑编号950187060258【正确答案】BCD【答案解析】合同分析的目的和作用主要体现在以下几个方面：分析合同中的漏洞，解释有争议的内容；分析合同风险，制定风险对策；合同任务分解、落实。参见教材P284。（二十六）索赔意向通知（2题）1.当发生索赔事件时，按照索赔的程序，承包人首先应（）。（2005年试题第67题）A.向政府建设主管部门报告B.收集索赔证据，计算经济损失和工期损失C.以书面形式向工程师提出索赔意向通知D.向工程师提出索赔报告答疑编号950187060261【正确答案】C【答案解析】发生索赔事件后，承包人首先要在合同规定的时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，这是索赔工作程序的第一步。参见教材P304。（二十七）DAB方式解决争议（2题）1.关于FIDIC施工合同条件中采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争议的说法，正确的是（）。（2011年试题第67题）A.业主应按支付条件支付DAB报酬的70%B.DAB提出的裁决具有终局性C.特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致D.DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家答疑编号950187060263【正确答案】D【答案解析】选项A，正确的表述应为“业主和承包商应该按照支付条件各自支付DAB报酬的50%”；选项B，正确的表述应为“DAB提出的裁决不具有强制性，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼”；选项C，正确的表述应为“特聘争端裁决委员，由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终决定时期满”。参见教材P315。2.在国际工程承包合同中，采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争端的优点有（）。（2012年试题第81题）A.DAB委员由行政主管部门指派，裁决具有公正性、中立性B.DAB委员可以在项目开始时就介入，了解项目管理情况及存在的问题C.DAB的裁决具有终局性，避免二次纠纷D.DAB的费用较低E.DAB解决纠纷的周期较短答疑编号950187060264【正确答案】BDE【答案解析】选项A，正确的表述应为“DAB委员是发包人和承包人自己选择的，裁决具有公正性、中立性”；选项C，正确的表述应为“DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性”。参见教材P315。（二十八）补充题目（5题）1.下列有关建筑材料采购合同违约责任的表述正确的有（）。A.供货方不能按期交货分为逾期交货和提前交货B.采购方不能按期提货的，一般情况下不需支付违约金C.采购方逾期付款，应按照银行贷款利息支付逾期付款利息D.采购方要求中途退货，应向供货方支付按全部货物总额计算的违约金E.需方采购方的违约行为可能包括不按合同要求接受货物、逾期付款或拒绝付款答疑编号950187060265【正确答案】AE【答案解析】选项B，正确的表述应为“采购方不能按期提货的，除支付违约金以外，还应承担逾期提货给供货方造成的代为保管、保养费等”；选项C，正确的表述应为“采购方逾期付款，应按照合同约定支付逾期付款利息”；选项D，正确的表述应为“采购方要求中途退货，应向供货方支付按退货部分货款总额计算的违约金，并要承担由此给供货方造成的损失”。参见教材P264265。3.下列有关施工分包管理的表述正确的是（）。A.在我国，不允许业主指定分包单位B.一般情况下，施工分包合同均由施工总承包单位或施工总承包管理单位签订C.对施工分包单位进行管理的第一责任主体是施工总承包管理单位或施工总承包单位D.目前，我国的工程施工主要由分包单位操作完成E.在施工总承包管理模式下，几乎所有的分包单位的选择都是由施工总承包管理单位决定的答疑编号950187060267【正确答案】BCD【答案解析】选项A，正确的表述应为“在我国，施工分包单位的选择可由业主指定”；选项E，正确的表述应为“在施工总承包管理模式下，几乎所有的分包单位的选择都是由业主单位决定的”。参见教材P290291。四、其他零星题目（21题）1.下列关于建设工程施工合同谈判与签约的说法，正确的是（）。（2012年试题第53题）A.在合同谈判阶段形成的所有文件都是合同文件的组成部分B.建设工程施工合同由合同双方达成协议并签字后，即受法律保护C.双方在合同谈判结束后，即形成正式的合同文件D.在合同谈判中，双方可以对技术要求进行进一步讨论和确认答疑编号950187060301【正确答案】D【答案解析】选项A，正确的表述应为“在谈判中双方达成一致的内容，应以文字方式确定下来，并以合同补遗或会议纪要方式作为合同附件，并明确它是构成合同的一部分”。选项B错误，因为建设工程施工承包合同必须遵守法律，对于违反法律的条款，即使由合同双方达成协议并签了字，也不受法律保护。选项C错误，因为双方在合同谈判结束后，应按要求形成一个完整的合同文本草案，经双方代表认可后形成正式文件，双方核对无误后，由双方代表草签，至此合同谈判阶段即告结束。此时，承包人应及时准备和递交履约保函，准备正式签署施工承包合同。参见教材P253255。4.按照我国现行规定，建设企业专业承包序列企业资质设（）个等级，60个资质类别。（2005年试题第60题）A.1至2 B.1至3 C.2至3 D.2至4答疑编号950187060304【正确答案】C【答案解析】2001年7月1日起施行的、由建设部颁布的建筑业企业资质管理规定，规定了专业承包序列企业的资质设二至三个等级，60个资质类别。参见教材P266。10.施工合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象包括（）等。（2007年试题第98题）A.业主的工作B.业主委托的工程师的工作C.设计人的工作D.承包人的工作E.工程分包人的工作答疑编号950187060310【正确答案】ABDE【答案解析】合同跟踪的对象包括：承包的任务；工程小组或分包人的工程和工作；业主和其委托的工程师的工作。参见教材P287。14.根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，施工企业