SMW工法清包合同(对外)

围护工程施工合同合同编号：委托单位：施工单位：上海城地建设发展有限公司工程名称：工程地点：年 月 日SMW工法工程合同甲方：乙方：上海城地建设发展有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民建筑法、建筑安装工程承包合同条例，双方经过友好协商，乙方愿意承包 工程，双方本着平等互利、协商一致的原则。达成以下协议：第1条工程概况工程名称： 工程地点： 承包范围： 三轴搅拌止水桩； 三轴搅拌加固桩的施工 型钢插、拔； 型钢插、拔合同工期开工日期： 年 月 日完工日期： 年 月 日本工程工期 个日历天。以实际开工之日起计算。第2条合同价款及工程量计算1.工程单价： 三轴搅拌止水桩单价为 元/立方； 三轴搅拌加固桩单价为 元/立方。 型钢插拨施工费 元/T以上单价不包括水泥、型钢、水电费、材料检测费、置换土方外运费、水泥棚搭设费、工程税金、甲方管理费、地下障碍物处理、周边管线保护等。2.工种量暂定： 三轴搅拌止水桩约 立方； 三轴搅拌加固桩约 立方。 型钢约 吨3.本工程合同价款暂估：￥ 元人民币金额大写： ，最终按实际完成工作量结算，单价不变。4.工种量计算方法：650三轴搅拌止水桩工程量计算：围护按设计桩长0.599施工幅数，每两个圆为一幅。650三轴搅拌桩加固工程量计算：围护按设计桩长0.866施工幅数，每三个圆为一幅。850三轴搅拌止水桩工程量计算：围护按设计桩长1.031施工幅数，每两个圆为一幅。850三轴搅拌桩加固工程量计算：围护按设计桩长1.495施工幅数，每三个圆为一幅。1000三轴搅拌止水桩工程量计算：围护按设计桩长1.423施工幅数，每两个圆为一幅。1000三轴搅拌止水桩工程量计算：围护按设计桩长2.061施工幅数，每三个圆为一幅。型钢 每米 kg；型钢 每米 kg第3条 工程价款的支付1. 施工结束甲方支付合同价款的 ；2. 开挖结束，甲方支付至结算价款的 ；3. 施工结束后 内甲方付清余款。第4条 工程质量1. 乙方在工程施工中应严格按设计图纸要求进行施工，本工程质量等级为合格。2. 在基坑开挖时，乙方派人到场，如有漏水应派人进行堵漏。3. 如由于漏水造成的损失由乙方负责。4. 本合同施工质量保证期为一年，自基坑开挖完成算起。第5条 甲方代表1. 甲方驻工地代表姓名： 2. 甲方驻工地代表职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、标准、图纸并履行其他合同约定的义务。第6条 甲方工作1. 甲方于本合同签订后7天内，向乙方提供施工图纸3套（包括竣工图纸2套）或施工技术说明。2. 负责组织经甲方验收通过后的隐蔽和预检分项工程的验收，对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督。3. 负责与业主和政府有关部门的一切联系工作。4. 负责提供现场施工用水、用电接口，型钢的运输，型钢拨除时甲方负责提供施工场地（25吨汽车吊车作业面），施工期间办公及工人住宿用房由甲方无偿免费提供给乙方。5. 负责组织分部工程和工程竣工验收工作。6. 甲方不按合同约定完成以上工作造成工期延误，工期相应顺延。7. 由于非乙方原因导致乙方施工设备及人员发生停工窝工的情况，甲方应给予签证。8. 由于非乙方原因导致乙方SMW工法设备二次进出场，甲方每次补贴25000元进出场费。第7条 乙方代表1. 乙方驻工地代表姓名： 2. 乙方驻工地代表工作：按业主和甲方代表批准的施工作业计划、施工组织设计、工期控制计划、质量目标和业主和甲方代表依据合同发出的指令、要求施工，履行分包合同中规定的其它所有权利及义务。第8条 乙方工作1. 按照甲方通知的时间准时进场。2. 乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求，服从业主方、甲方、监理方的管理。3. 乙方必须编制的施工组织设计和方案及详细施工作业进度进行施工，未经甲方代表同意，不得擅自更改施工方案，经甲方审批后的施工进度计划一旦下达，必须保证全面完成。4. 负责自行施工区域的场地保洁工作。5. 乙方必须严格遵守有关安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定，由此造成的一切责任及损失均由乙方承担。6. 按规范要求填报施工报表。7. 发生伤亡及其它安全事故，乙方应立即报告甲方，同时按政府有关部门的要求处理任。第9条 争议的解决甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解，不愿通过协商或调解不成的，须向上海市长宁区法院提取诉讼。第10条 合同生效与终止本合同自签字盖章之日起生效，甲乙双方在结清工程尾款后随即终止。本合同其他未尽事宜可另补充协议