根据fidic《施工合同条件》,工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通过的,

1/31根据fidic施工合同条件,工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通过的,1、在FIDIC合同条件中，合同工期是指。A、合同内注明工期B、合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C、发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D、发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数2、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到情况，属于承包商应承担的风险。A、现场地质条件与文件资料说明不一致B、不利于施工的外界非自然条件C、不利于施工的气候条件D、其他承包商对施工的干扰3、FIDIC施工合同条件规定，用从之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的责任A、开工日起至颁发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工2/31C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书4、FIDIC施工合同条件规定，用从之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是否提前竣工。A、合同签字日起至颁发接收证书B、合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工C、开工令要求的开工日起至颁发接收证书D、开工令要求的开工日起至5、FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包方增加设备。此时，。A、承包商可以拒绝B、承包商应执行，但应给予经济补偿C、承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D、承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担6、某采用FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当。A、以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B、以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工3/31程质量缺陷仍承担责任C、以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任D、以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任颁发接收证书中指明的竣工7、根据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效8、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据FIDIC施工合同条件，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减9、根据FIDIC施工合同条件，合同争端裁决委员会的组成人员由。4/31A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定10、根据FIDIC施工合同条件，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天11、根据FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款12、根据FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于。A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款5/31C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施13、根据FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限合同管理课程阶段练习四一、单选题1、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为。A、工程师已拒绝索赔要求B、承包人需提交现场记录和补充证据资料C、承包人的索赔要求已成立D、需等待发包人批准2、材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方提前1个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，6/31。A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担3、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由确定合同是否无效。A、发包人确认B、工程师确认C、建设管理部门D、人民法院4、下列行为中不符合暂停施工规定的是。A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复7/315、下列关于工程量计量的说法正确的是。A、工程师接到承包人的报告后14天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前48小时通知承包人共同参加B、工程师接到承包人的报告后7天内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前24小时通知承包人共同参加C、若工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果也可能有效D、工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据6、若工程师未参加某工程隐蔽工程验收，后期工程师对已经隐蔽的工程质量又有所怀疑，提出重新检验。承包人应进行剥露配合检验，但检查检验表明承包商施工质量不合格，此时对影响正常施工的费用和工期处理为。A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿7、在施工合同中，是承包人的义务。A、提供施工场地B、办理土地征用8/31C、在保修期内负责照管工程现场D、在施工期内对施工现场的照管负责8、因承包人的原因不能按期开工的，推迟开工日期。A、承包人应以书面形式通知工程师B、应当经过工程师批准C、承包人与发包人协商D、应当经过建设行政主管部门批准9、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由。A、发包人承担费用和工期损失B、承包人承担费用和工期损失C、承包人承担费用，但工期给予顺延D、发包人承担费用，但工期给予顺延10、以下合同让承包商最关心成本估算。A、固定价B、成本加激励费C、时间和材料D、CPPF11、以下关于成本补偿合同的陈述中，哪一句是不正确的？A、卖方对成本控制的兴趣降低了B、付款仅根据货物或服务的交付9/31C、买方更关心卖方的执行情况D、买方的财务风险更大了12、描述买方对特殊尺寸、公差、特征、如化学或电子要求，等要求并带有工程图纸的规格称为。A、设计规格B、功能规格C、性能规格D、商务规格13、对卖方而言，成本补偿合同的缺点是买方需要。A、每月支付更多B、审计卖方的成本C、经常评估支付的费用D、书面纪录详细的工作范围14、合同中的激励条款的作用是。A、增加买方成本B、通过增加成本提高项目质量C、把风险转移给买方降低卖方的风险D、改进合同、协调买卖双方目标的途径15、合同类型的选择取决于风险的程度或者项目经理面临的不确定性。从买方的角度来看，适宜的低风险合同类型是。A、固定价格合同B、固定酬金合同C、成本加固定酬金合同D、成本加成本比例合同16、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款承包人可以。10/31A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工17、施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由。A、承包人办理申报手续，发包人承担费用B、承包人办理申报手续，承包人承担费用C、发包人办理申报手续，承包人承担费用D、发包人办理申报手续，发包人承担费用18、采用FIDIC施工合同的条件，计入合同总价内的暂定金额使用权由控制。A、业主B、监理工程师C、总包商D、分包商19、FIDIC合同条件中规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至止。A、工程移交证书指明的峻工日B、颁发工程移交证书日C、颁8发接触缺陷责任证书日D、承包商提交的11/31结清单生效日20、FIDIC合同条件中规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求。A、通知对方并与他协商B、提交监理工程师请他作出决定C、自己提交仲裁D、直接提请诉讼21、在FIDIC合同条件中，合同工期是指。A、合同内注明工期B、合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C、发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D、发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数22、FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A、投标截止日期前第28天B、投标截止日C、定标日D、工程师发布开工令日23、FIDIC施工合同条件规定，用从之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指12/31明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书24、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是。A、合同关系主体为业主和指定分包商B、指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C、承包商对指定分包商违约的行为承担责任D、由工程师负责协调管理25、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于的暂停施工，承包商可以得到补偿。A、合同中有规定B、由于不利的现场气候条件影响C、为工程施工安全D、现场气候条件以外的外界条件或障碍导致26、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是。A、争端裁决委员会由仲裁委员会指定B、争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C、争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决13/31方式D、争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为27、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是。A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内B、业主有权根据施工的实际需要控制使用C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D、工程竣工前该笔费用必须全部使用28、按照FIDIC施工合同条件中规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以签发接收证书。A、本该进行检验日B、缺陷通知期内补充检验通过日C、工程实际移交日D、业主实际使用日29、FIDIC合同条件中规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时。A、可自行运出工地B、应经业主批准后才能运出工地C、经监理工程师批准后才能运出工地D、不能运出工地30、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前14/31应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由。A、发包人承担B、承包人承担C、发包人和承包人共同分担D、承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付31、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，。A、不应返还保留金B、应退还一半保留金C、应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D、应全部退还保留金32、在施工合同履行过程中，是错误的。A、工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B、如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C、承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D、承包人对工程师的错误指令不承担责任33、初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为。15/31A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、成本加奖惩合同34、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中的投标书为最优投标书。A、投标报价1000万元，评标价950万元B、投标报价1050万元，评标价940万元C、投标报价980万元，评标价970万元D、投标报价950万元，评标价960万元35、施工合同规定，由于不可抗力发生导致费用，其中，由发包人承担。A、承包方人员伤亡B、承包方设备损环C、临时设施损坏D、工程本身的损害二、多选题1、FIDIC施工合同条件规定，下列的文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。A、投标保函B、中标意向书C、规范D、图纸E、资料表2、FIDIC合同条件规定，业主应承担的风险有。A、业主提供的设计不当造成的损失B、战争造成的损失C、超音速飞行物产生的压力波造成的损失D、有毒气体污染造成的损失E、建筑材料不合格造成的损失16/313、根据FIDIC通用条件的规定，在承包人完成工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。A、签订合同协议书B、购买工程相关保险C、提交了履约银行保函D、机械人员进场E、提交了动员预付款保函4、FIDIC施工合同条件规定，监理工程师可以行使下列权力。A、发布工程变更指令B、审查批准承包商的施工进度计划C、删减部分工作内容，另行委托完成D、批准使用暂定金额E、实施峻工所必需的任何种类的附加工作5、按照FIDIC合同条件的规定，在期限内承包商都有权提出索赔。A、合同签字日到发布开工令日B、开工令日到颁发工程移交证书日C、颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D、颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E、结清单生效日之后到提出合同争议日6、工程项目合同的特点包括。17/31A、合同的标的具有特殊性B、合同履行的期限较长C、合同包含的内容多D、合同涉及广泛E、合同风险大7、一个合格的谈判小组通常包括的成员有。A、技术人员B、财务人员C、法律人员D、工程师E、懂业务的人员8、承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括。A、所引用的合同条款内容B、政府公告资料C、施工进度计划D、施工现场记录E、承包商受到损害的照片9、依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有。A、施工中发现文物的保护费用B、承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费C、承包人施工中出现安全事故的相应费用D、施工现场内第三方人员的生命财产保险费E、超出设计图纸范围工程量中的材料费10、在下列行为中，属于要约邀请。A、价目表的寄送B、招标公告C、投标D、招股说明书E、不含价格的商业广告11、建设工程项目采购合同按计价方式主要分为。A、借贷合同B、总价合同C、成本加酬金合同18/31D、计量估价合同E、单价合同12、承包商投标前要进行全面的环境调查，应包括等方面。A、政治制度B、市场价格C、气候条件D、竞争对手E、当地的风俗习惯13、施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括。A、中标通知书B、招标文件C、投标书及其附件D、技术规范E、工程量清单14、在施工合同中，等工作应由发包人完成。A、土地征用和拆迁B、临时用地、占道申报批准手续C、提供工程地质报告D、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表15、所有的合同的订立都必须经过。A、要约邀请B、要约C、承诺D、批准E、公证16、索赔按目的划分包括。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔17、按索赔的起因进行分类，索赔可以分为。A.合同错误索赔B.合同变更索赔C.违约索赔19/31D.工期索赔E.工程环境变化索赔18、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括。A、承包人以前已表明放弃索赔B、提交的证据不足以说明索赔的部分C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D、损失计算不足E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分19、当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括。A、工程师书面指令B、施工会议记要C、招标文件中的投标须知D、招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答E、检查和试验记录20、争执解决的途径有进行审查。2.依据FIDIC施工合同条件，未经事先同意，承包人不得撤销承包人代表的任命，或任命替代人员。3.依据FIDIC施工合同条件，直到工程师向承包人颁发，注明承包人完成合同规定的各项义务的日期后，才应认为承包人的义务已经完成。4.依据FIDIC施工合同条件，承包人应采取措施，保护环境，限制由其施工作业引起的污染、噪音和其20/31他后果对公众和财产造成的损害和妨害。5.依据FIDIC施工合同条件，争端裁决委员会成员为。6.依据FIDIC施工合同条件，工程师修改合同。7.FIDIC的总部设在。8.通常说的FIDIC“红皮书”是指。9.将变更工作量限定为15%的FIDIC合同条件是。10.ICE是缩写。11.FIDIC是缩写。12业主最重要的义务是。13.FIDIC合同中规定承包商违约的是第款。14.FIDIC合同实际上是想建立一个以为中心的专家管理体系。15.承包商收到咨询工程师颁发的缺陷责任证书后正确的是。16.FIDIC合同1999年版中首次明确业主享有的权利。17.是业主正式确认接受承包商的投标，发出后就使得业主与承包商之间的关系进入法律范畴。18.承包商在完成预定工程和修补好所指出的任何21/31缺陷，并使咨询工程师满意后，有权在天内收到上述移交证书。P7919.及招标的公告通常会透过多种公众媒介传达给投标者。P8320.FIDIC合同条件中的单指的是。P8821.以“早收钱，多收钱”为目的进行的投标报价称为。P9422.正式工程开始之前的各项有关准备工作所需的费用称为。P10323.明确规定了业主的各种条件和要求，承包商在投标时应仔细阅读研究，并对这些规定做出认真反应。P10724.指的是。P10925.索赔、工程变更令和调价公式这三大创收支柱的实质就是。P11726.包含在合同中，并在工程量表中以该名称标明，供工程任何部分施工，或供不可预测事件使用的一项金额是。P12927.根据FIDIC合同第款规定，承包商进出现场所需的专用或临时道路通行权的一切费用和开支应由承担。P14628.当出现要求工程实施偏离合同内容的情况时，22/31工程术语上讲工程受到的影响。P14629.因FIDIC合同第65款特殊风险导致承包商遭受的任何损失应有负责补偿。P17030.在符合支付条件的情况下，由银行或保险公司出具的对付款的一种绝对保障称为。P18531.按照FIDIC合同第21款和23款的规定保险单证的受益人是。P19932.按照FIDIC合同第25款的规定若承包商未投保时。P20433.关于分包，不需咨询工程师同意，承包商可以。P20634.按照FIDIC合同第款的规定咨询工程师应在接到月报表天内向业主证明他认为到期应支付给承包商的有关付款金额。P21335.工程能否按期完工并取得预期的经济效益，起着相当关键的作用。P22336.按国际惯例汇率常采用投标截止日之前28天项目所在国中央银行公布的。P20637.关于承包商从海外购进的物资说法不正确的是。P23938.FIDIC合同第款和第款里都强调业主、承包商23/31和咨询工程师的往来应以为主。P24539.关于国际仲裁，下面说法不正确的是。P25440.的高低直接反映出一个承包商的整体素质，也是提高竞争力的重要方面。P26241.若承包商投标时向业主提出替代方案，结果最可能是。P27142.按国际惯例业主通常要求中标的承包商提供合约金额的履约保函。P28043.由两家或两家以上的承包商临时组合，选定一个牵头公司与业主进行沟通这种组合模式被称为。P28844.“联合”投标时，是项目成功的关键。P29245.关于EPC合同说法不正确的是。P29746.“绿皮书”的全称是。P30647.“绿皮书”的关键理念是应由进行工程设计，并要对设计负责。P27148.“基准日期”系指递交投标书截止日期前天的日期。49.依据FIDIC施工合同条件，除非另有协议，双方应在承包人收到中标通知书后天内签订合同协议书。合同协议书应以专用条款所附格式为基础。50.依据FIDIC施工合同条件，当工程师提出要求时，承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法24/31的细节。事先未通知工程师，对这些安排和方法不得做。51.依据FIDIC施工合同条件，规范和图纸应由保存和照管。52.依据FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是。总价10%的月开始扣回预付款53.按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到影响，属于承包人应承担的风险。54.按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包人原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以签发移交证书。55.除非专用条件另有规定，承包商应在不少于天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期通知工程师。56.按FIDIC施工合同条件规定，如果工程师对任何有缺陷或不符合合同要求的生产设备、材料或工艺的拒收和再次试验使雇主增加了费用，则该费用应由负担。57.在发出继续施工的许可或指示后，应联合对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。58.因进场通路对承包商的使用要求不适宜、不能用而发生的费用应由承担。25/3159.FIDIC施工合同条件中，争端的最终解决方式是。60.应负责修复在暂停期间发生的在工程、生产设备或材料中的任何变质、缺陷或损失。61.在承包商提交之前，雇主可以拒绝交出施工场地的进入权或占有权。62.竣工试验开始前，承包商应按照规范要求向工程师提交及操作和维护手册。63.雇主应在前，将其取得的现场地下、水文及环境方面的数据提交给承包商。64.当已颁发工程接收证书时，工程师应确认将的前一半支付给承包商。65.每笔暂定金额只应该按照工程师的指示全部或部分的使用，且应相应进行调整.66.工程师在发出包含应付指定的分包商金额的付款证书前，可要求提供合理的证据。67.投标书附录是附在后作为其一部分的文件。68.当承包商没有提交时，雇主可以拒绝交出施工场地的进入权或占有权。69.承包商可在她认为工程将竣工并做好接受准备的日期前不少于天，向工程师发出申请接受证书的通知.70.人身伤害和财产损害险应以名义担保。26/3171.在“不可预见的物质条件”一款中，“物质条件”不包括。72.“材料”系指拟构成或正构成一部分的各类物品。73.除非另有协议，双方应在承包商收到后28天内签订合同协议书。74.承包商从雇主人员中招收员工。75.按FIDIC施工合同条件规定，如果工程师对不符合合同要求的生产设备进行再次试验使雇主增加了费用，则该费用应由负担。76.在任何已完工程被覆盖、隐蔽或包装运输之前，承包商应向发出通知。77.工程师颁发部分工程后应使承包商能尽早采取可能必要的步骤进行尚未完成的竣工检验。78.如果承包商未能到场或派代表测量工程，对工程师所做测量结果应。79.缺陷通知期限的延长不得超过。80.工程师应至少提前小时将参加试验的意图通知承包商。81.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的，雇主不得使用该部分工程。82.在雇主收到和认可前，不确认或办理付款。27/3183.合同双方应在中规定的日期前，联合任命一个DAB。84.依据FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个移交证书和一个缺陷责任终止证书，则保留金。85.按照FIDIC施工合同条件规定，在后，雇主应将保留金全部返还给承包人。解析：款“保留金的支付”86.“测量方法”条款中规定，除合同另有规定外，。87.FIDIC是世界各国工程咨询行业惟一的全球性组织。88.通常说的FIDIC“白皮书”是指。89.FIDIC的设计、施工及交钥匙合同条件通常被称为。90.FIDIC系列合同条件中将变更工作量限定为15%的是年版。P1191.FIDIC把项目正式工程开始之前的各项有关准备工作所需的费用称为。P10393.“绿皮书”与其它FIDIC合同条件的最大区别是应由进行工程设计，并要对设计负责。P27194.FIDIC合同“红皮书”的特点是土建部分为合同，通过验工计价的方式支付工程款。28/3195.按国际惯例汇率常采用投标截止日之前天项目所在国中央银行公布的官方卖价。P20696.FIDIC合同的宗旨是：“承包商工作得到报酬，付款获得工程。”97.FIDIC合同通常规定，试验费用和工作应由承担，但要报咨询工程师核批。P2798.资质审查及招标的公告通常会透过传达给投标者。99.FIDIC合同条件中的工程量价单简称。100.投标时进行不平衡报价的目的主要是。二、多选题库1.工程开办费包括。P1032.A.现场清理B.进场临