水库清淤承包合同.docx

水库清淤承包合同篇一：清淤施工合同清淤施工合同甲方：乙方：因项目部施工需要，经双方现场查勘和友好协商，乙方自愿承接标段内部分清淤工程。为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承担的责任与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。一、工程名称：辉县市石门水库除险加固工程1标段。二、价格： 元/M，。 （包含电费和税金） 三、验收方式：以抽到砂卵层和工程施工所需工作面宽为准。 四、堆放要求：由甲方指定位置。 五、工程数量：以实际工程量计量为主 六、付款方式：乙方自签订合同三日内机械设备进场完毕，工程进度达到70%时，甲方付给乙方三十万元，工程完成后30日内付工程款总额的80%，余20%工程款按照建设单位计量拨款支付。 七、工程项目期限：自XX年月 日-XX年 月 日，工期共计 天 3八、合同内容：（一）甲方职责：1、甲方必须提供淤泥堆放场地。2、甲方必须及时提供施工图纸向乙方进行技术交底。3、甲方负责对乙方技术指导，履行对乙方在项目实施过程中的质量、进度、安全生产、文明施工等方面的指导、检查、考核职能。4、甲方必须及时组织人员进行验收、结算。必须按约定及时支付工程款（二）、乙方职责：1、 乙方配备足够的人员和机械满足施工进度的需要，严格执行甲方的工期要求，按时完成合同工作内容。2、 乙方必须有专职生产、安全管理人员进行生产、安全管理；负责对所属人员法纪、法规教育，安全生产教育和技术培训，做好环保作业及文明施工，承担违反上述的责任和额外支出。如因自身原因发生人身伤亡事故、重大设备事故，除保险公司赔付外，乙方承担一切责任和处理费用。3、 乙方必须服从甲方的管理与作业计划安排。违章作业或不服从甲方人员管理，视情节轻重给予处罚。4、乙方不得做任何有损甲方利益及信誉的行为；不得以任何形式转包该工程；如有该情况发生，一切后果由乙方负责。5、 乙方必须为施工人员办理工伤保险向甲方项目部提供乙方人员身份证复印件交公司办公室统一办理意外保险十、争议的解决 1、凡因履行合同所产生的与本公司有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决；如果协商不能解决应交司法部门处理。2、合同未尽事宜应有协商补充和条款，附加条款与合同有同等法律效力。3、以上如有未尽事宜均按国家法律和相关规定执行。十一、本合经双方签字后生效，甲乙双方必须遵守本合同，如一方违约需赔偿对方二十万元人民币，工程完工竣工验收合格后，双方均已履行合同规定的义务时，本合同终止。十二、因特大自然灾害和人力不可抗拒的因素，工期可顺延。十三、本合同于 年 月 日在辉县市签订，一式 份， 甲方 份，乙方 份，具有同等效力。 甲方：（公章） 乙方：（公章） 法人或授权代理人： 法人或授权代理人： 篇二：池塘清淤施工合同池塘清淤施工合同 工程发包人： （以下简称甲方） 工程承包人：（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律行政法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，甲乙双方就池塘清淤事项协商达成一致，订立本合同。 一、池塘名称及地点：二、池塘清淤范围及面积 等口池塘。三、合同日期 年 月日至 年 月日 个工作日以晴天计算。四、池塘清淤：将池塘内的淤泥清除看到乱石为止。五、合同价格：池塘清淤价格，按每天元，按每亩 元计算。六、甲方提供电、清水、淤泥存放场地，所产生费用由甲方负责，路途不超过150米。七、甲方委派专人进入，负责工程指定清理淤泥的地点。八、付款方式：甲方验收一个月内一次性付清全部工程款。九、本合同经双方签字盖章后生效，双方履行完合同，款项结清后本合同即告终止。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方代表（公章）： 乙方代表（签字盖章）： 签字：篇三：清淤工程施工合同篇一：清淤工程施工合同工程承包合同甲方： 扬州市江都区长江管理处 （以下简称甲方） 乙方： 扬州市盛禹水利建设工程有限公司（以下简称乙方）依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法及其他有关法律、法规和条例明确各自在施工中的合法权利、义务和经济责任，根据工程具体情况，本着平等互利的原则，双方针对工程建设有关事项协商自愿签订如下合同条款一、 工程概况及承包方式1、 工程名称：通江闸河道清淤工程2、 工程地点： 江都区长江管理处通江闸以南与长江连接的内河 3、 工程承包方式：包工包料4、工程概况：本工程位于江都区嘶马镇通江闸以南与长江连接，该河道部分河段落因长期未清理，河淤泥大量堆积已经影响航道内船只通航。需要将该段河道的堆积淤泥清理，确保船只正常通航。 二、 工程内容清理该河道内影响航道内船只通航的淤泥，工程量约6000立方米。 三、 工程造价 工程造价为：（￥ 元）。本工程项目为一次包干价，超支不补。 四、 工程期限 工程开工日期： 年月日 工程竣工日期：年月日 五、 质量要求工程质量标准：。 六、 付款方式工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 100% 。 七、双方责任1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。 2、 乙方：向甲方提供工程报价。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议：1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。2、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。3、 乙方应慎重、严格按照国家关于施工建设安全的法律规定及行业规定进行安全施工，因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。 4、其它未尽事宜由双方协商解决。5、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。工程款结清后合同自行失效。甲方单位名称： 扬州市江都区长江管理处 （盖公章） 法人代表： 委托代理人： 乙方单位名称:扬州市盛禹水利建设工程有限公司 法人代表：委托代理人：年 月 日（盖公章）篇二：清淤施工合同清淤施工合同甲方：乙方：因项目部施工需要，经双方现场查勘和友好协商，乙方自愿承接标段内部分清淤工程。为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承担的责任与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。一、工程名称：辉县市石门水库除险加固工程1标段。二、价格： 元/m，。 （包含电费和税金）三、验收方式：以抽到砂卵层和工程施工所需工作面宽为准。四、堆放要求：由甲方指定位置。五、工程数量：以实际工程量计量为主六、付款方式：乙方自签订合同三日内机械设备进场完毕，工程进度达到70%时，甲方付给乙方三十万元，工程完成后30日内付工程款总额的80%，余20%工程款按照建设单位计量拨款支付。七、工程项目期限：自XX年月 日-XX年 月 日，工期共计 天 3八、合同内容：（一）甲方职责：1、甲方必须提供淤泥堆放场地。2、甲方必须及时提供施工图纸向乙方进行技术交底。3、甲方负责对乙方技术指导，履行对乙方在项目实施过程中的质量、进度、安全生产、文明施工等方面的指导、检查、考核职能。4、甲方必须及时组织人员进行验收、结算。必须按约定及时支付工程款（二）、乙方职责：1、 乙方配备足够的人员和机械满足施工进度的需要，严格执行甲方的工期要求，按时完成合同工作内容。2、 乙方必须有专职生产、安全管理人员进行生产、安全管理；负责对所属人员法纪、法规教育，安全生产教育和技术培训，做好环保作业及文明施工，承担违反上述的责任和额外支出。如因自身原因发生人身伤亡事故、重大设备事故，除保险公司赔付外，乙方承担一切责任和处理费用。3、 乙方必须服从甲方的管理与作业计划安排。违章作业或不服从甲方人员管理，视情节轻重给予处罚。4、乙方不得做任何有损甲方利益及信誉的行为；不得以任何形式转包该工程；如有该情况发生，一切后果由乙方负责。5、 乙方必须为施工人员办理工伤保险向甲方项目部提供乙方人员身份证复印件交公司办公室统一办理意外保险十、争议的解决 1、凡因履行合同所产生的与本公司有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决；如果协商不能解决应交司法部门处理。2、合同未尽事宜应有协商补充和条款，附加条款与合同有同等法律效力。3、以上如有未尽事宜均按国家法律和相关规定执行。十一、本合经双方签字后生效，甲乙双方必须遵守本合同，如一方违约需赔偿对方二十万元人民币，工程完工竣工验收合格后，双方均已履行合同规定的义务时，本合同终止。 十二、因特大自然灾害和人力不可抗拒的因素，工期可顺延。十三、本合同于 年 月 日在辉县市签订，一式 份， 甲方 份，乙方 份，具有同等效力。 甲方：（公章） 乙方：（公章）法人或授权代理人： 法人或授权代理人：篇三：池塘清淤工程施工合同池塘清淤工程施工合同工程发包人：(甲方) 工程承包人：(乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就池塘综合工程事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：池塘清淤、挖排水沟、围堰（土方）、零星工程。二、工程范围工程范围：经双方实际测量确认池塘长：m ，宽： m ，施工深度： m 。 清淤土方量：m3三、合同工期工程日期： 年 月 日至 年 月 日止 合同工期： 个工作日四、质量标准（1）池塘清淤：以挖掘到池塘底部密实粉质土为准。（2）挖排水沟：以符合排水、排渍标准，满足池塘附近农田正常排 水功能。（3）围堰（土方）：要求稳定、防渗、抗冲等。（4）零星工程：按照甲方要求施工。五、合同价款1、池塘清淤价款：按 元/立方米单价乘以实际清淤的总土方量，按照最终审定价予以结算。2、挖排水沟价款：按照最终审定价予以结算。3、围堰（土方）：按照最终审定价予以结算。4、零星工程：按照最终审定价予以结算。六、 工程款支付工程竣工验收合格后，经工程结算审定后一次性付清工程款。七、施工现场管理1 、甲方委派专人进驻工地，负责工程质量验收及竣工验收签证。 2 、乙方委派专人进驻工地，负责现场的质量、安全和进度等。八、 甲方权利和义务1 、甲方有权制止乙方的违章作业。2 、乙方现场管理和作业人员必须服从甲方现场人员的指挥和调度，否则，甲方有权终止本合同，并按已完成合格工程量的70结算。九、乙方权利和义务1 、全面履行本合同，组织实施施工的各项工作，对工程的工期、质量和安全向甲方负责；2、 自行解决生产、生活临时设施，并承担由此发生的所有费用，并应服从甲方现场管理人员的管理、安排。3、 负责编制施工方案，制定各项管理目标；组织编制施工计划；实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收；4、 精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，机具，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量返工、工期拖延、安全事故造成的损失及各种罚款；5 、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、使用情况和操作人员的有效证件、持证上岗情况；6、配合甲方办理竣工验收；7、服从甲方人员的合理指令。十、 安全施工1 、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全 标准、规定进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的 监督检查，消除事故隐患。因施工引起的一切责任和因此发生的 费用均由乙方自行承担。2 、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他 们的安全负责。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责 任及发生的费用。 3 、本工程所有安全防护措施费用由乙方承担。乙方在施工现场内使用的安全保护用品，由其自行解决。4 、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。 十一、保险1 、工程施工前，乙方应为施工现场所有人员和施工设备办理 相应保险，且支付保险费用。 2 、保险事故发生时乙方有责任采取必要的措施，防止或减少 损失。十二、设备管理乙方应妥善保管、合理使用现场的材料、设备，因保管不善发生丢失、损坏，与甲方无关，乙方应承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。十三、工程变更1 、施工中乙方不得对原工程要求进行变更。因乙方擅自变更发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。2 、如有工程变更事宜，双方经协商一致后，签订工程变更单。 十四、工程质量 十五、违约责任当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期交工的，应向甲方支付人民币 1000 元/日的违约金；（2）乙方应负责对施工质量未达到本合同约定的质量标准项目整改到合格为止，工期不顺延。 十六、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行调解；调解不成的，双方约定向甲方所辖地人民法院诉讼解决。十七、本合同经双方签字盖章后生效。双方履行完合同、款项结清后本合同即告终止。十八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十九、附件甲方代表（公章）日期： 乙方代表（公章）日期：篇四：水库清淤工程合同 建设工程施工合同 发包人： 承包人：对于铺集镇土地整理项目田间道工程，本着平等互利双方自愿的原则，达成如下协议：一发包方职责：承包方进场前施工区内障碍物清除，向承包方提供临时水准点及工程范围内地下管线的位置及埋深。二承包方职责：，在现有路基内浇注道路宽度为4m，16cm厚的c25砼，工程达到四级公路标准三施工方法要求：1。配备拌合设备及施工所需的震动梁，振动棒，槽钢，抹光机，发电机，提浆机。2.砼配比要求达到标准。3.震动梁，震动棒必须按照标准进行操作，禁止出现不使用及应付施工。4.提浆机和抹光机需对砼路面提浆抹光达到3-4遍，禁止对砼路面撒干水泥在进行抹光提浆。5.提浆结束扫毛处理。6.在砼浇注完72小时之内必须进行割缝作业，每5米割横缝一道，割缝要求达到5cm。7.以上如有达不到要求，发包方有权拒付工程款。四按实际工程量及现场签证结算。五承包方计划于3月26日进场开工。六承包方按照土方工程施工技术规范进行施工，按照发包方提供的施工工序和施工要求进行施工。七工程结构超出第三条规定时，发包方应给予现场签证，作为以后结算依据。八工程每完成1万平方工程量，付相应工程款80；工程结束，付清全部工程款的80，工程验收合格后全部付清工程款。双方责任：发包方必须保证按时清理工程范围内障碍物，不能耽误承包方施工进度。 此协议一式三份，未尽事宜另行约定。 发包方： （签字） 承包方： （签字） XX年3月25日 篇五：清淤工程施工合同 工程承包合同 甲方： 扬州市江都区长江管理处 （以下简称甲方） 乙方： 扬州市盛禹水利建设工程有限公司（以下简称乙方） 依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法及其他有关法律、法规和条例明确各自在施工中的合法权利、义务和经济责任，根据工程具体情况，本着平等互利的原则，双方针对工程建设有关事项协商自愿签订如下合同条款一、 工程概况及承包方式1、 工程名称：通江闸河道清淤工程2、 工程地点： 江都区长江管理处通江闸以南与长江连接的内河 3、 工程承包方式：包工包料4、工程概况：本工程位于江都区嘶马镇通江闸以南与长江连接，该河道部分河段落因长期未清理，河淤泥大量堆积已经影响航道内船只通航。需要将该段河道的堆积淤泥清理，确保船只正常通航。 二、 工程内容清理该河道内影响航道内船只通航的淤泥，工程量约6000立方米。 三、 工程造价工程造价为：（￥ 元）。本工程项目为一次包干价，超支不补。 四、 工程期限工程开工日期： 年月日 工程竣工日期：年月日 五、 质量要求工程质量标准：。 六、 付款方式工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 100% 。 七、双方责任1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。 2、 乙方：向甲方提供工程报价。 八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。2、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。3、 乙方应慎重、严格按照国家关于施工建设安全的法律规定及行业规定进行安全施工，因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。 4、其它未尽事宜由双方协商解决。5、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。工程款结清后合同自行失效。甲方单位名称： 扬州市江都区长江管理处 （盖公章） 法人代表： 委托代理人： 乙方单位名称: 扬州市盛禹水利建设工程有限公司 法人代表：委托代理人： 年 月 日 （盖公章） 篇六：池塘清淤工程施工合同池塘清淤工程施工合同工程发包人：(甲方) 工程承包人：(乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就池塘综合工程事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：池塘清淤、挖排水沟、围堰（土方）、零星工程。二、工程范围工程范围：经双方实际测量确认池塘长：m ，宽： m ，施工深度： m 。 清淤土方量：m3三、合同工期工程日期： 年 月 日至 年 月 日止 合同工期： 个工作日四、质量标准（1）池塘清淤：以挖掘到池塘底部密实粉质土为准。（2）挖排水沟：以符合排水、排渍标准，满足池塘附近农田正常排 水功能。（3）围堰（土方）：要求稳定、防渗、抗冲等。（4）零星工程：按照甲方要求施工。五、合同价款1、池塘清淤价款：按 元/立方米单价乘以实际清淤的总土方量，按照最终审定价予以结算。2、挖排水沟价款：按照最终审定价予以结算。3、围堰（土方）：按照最终审定价予以结算。4、零星工程：按照最终审定价予以结算。六、 工程款支付工程竣工验收合格后，经工程结算审定后一次性付清工程款。七、施工现场管理1 、甲方委派专人进驻工地，负责工程质量验收及竣工验收签证。 2 、乙方委派专人进驻工地，负责现场的质量、安全和进度等。八、 甲方权利和义务1 、甲方有权制止乙方的违章作业。2 、乙方现场管理和作业人员必须服从甲方现场人员的指挥和调度，否则，甲方有权终止本合同，并按已完成合格工程量的70结算。九、乙方权利和义务1 、全面履行本合同，组织实施施工的各项工作，对工程的工期、质量和安全向甲方负责；2、 自行解决生产、生活临时设施，并承担由此发生的所有费用，并应服从甲方现场管理人员的管理、安排。3、 负责编制施工方案，制定各项管理目标；组织编制施工计划；实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收；4、 精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，机具，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量返工、工期拖延、安全事故造成的损失及各种罚款；5 、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、使用情况和操作人员的有效证件、持证上岗情况；6、配合甲方办理竣工验收；7、服从甲方人员的合理指令。十、 安全施工1 、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全 标准、规定进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的 监督检查，消除事故隐患。因施工引起的一切责任和因此发生的 费用均由乙方自行承担。2 、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他 们的安全负责。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责 任及发生的费用。3 、本工程所有安全防护措施费用由乙方承担。乙方在施工现场内使用的安全保护用品，由其自行解决。4 、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。 十一、保险1 、工程施工前，乙方应为施工现场所有人员和施工设备办理 相应保险，且支付保险费用。2 、保险事故发生时乙方有责任采取必要的措施，防止或减少 损失。十二、设备管理乙方应妥善保管、合理使用现场的材料、设备，因保管不善发生丢失、损坏，与甲方无关，乙方应承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。十三、工程变更1 、施工中乙方不得对原工程要求进行变更。因乙方擅自变更发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。2 、如有工程变更事宜，双方经协商一致后，签订工程变更单。 十四、工程质量乙方应确保所完成工程的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，经甲方和乙方对工程验收合格签证后，视为乙方已经完成了本合同约定工作。十五、违约责任当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期交工的，应向甲方支付人民币 1000 元/日的违约金；（2）乙方应负责对施工质量未达到本合同约定的质量标准项目整改到合格为止，工期不顺延。十六、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行调解；调解不成的，双方约定向甲方所辖地人民法院诉讼解决。十七、本合同经双方签字盖章后生效。双方履行完合同、款项结清后本合同即告终止。十八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十九、附件 甲方代表（公章） 日期： 乙方代表（公章）日期： 篇七：清淤合同曹县清荷南路雨水管道清淤施工合同发包人：有限公司（简称甲方）承包人： （简称乙方）按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包条例的基本原则，结合本工程的具体情况，甲方将清菏南路雨水管道清淤工程（具体范围按现场实际）的所有施工任务交由乙方施工，为明确双方的责任、权利、义务，经双方协商，特签订本合同，便于双方共同遵守。一、 承包工程概况：1、 工程名称 雨水管道清淤疏通2、 工程地点：3、 承包方式：包工包料包机械运输等所有工作内容4、 承包单价：90元/延长米二、 工期工程完成时间为XX年6月11日下午五点工完料净三、 甲方与乙方双方责任（一） 甲方责任：1、 履行项目管理职责，对工程进度、质量、文明进行全面的监督检查工作。2、 工程完工后负责联系相关部门验收。（二） 乙方责任：1、 负责开工签订 一切准备工作机施工过程中的一切成本与费用、工程的自检及竣工的验收工作。2、 严格按实际及有关施工技术规范要求精心组织施工，合理安排工程进度，确保合同工期的兑现。3、 本工程的盈亏，与甲方无关，风险自负。4、 施工中遵守甲方，业主及监理及现场的所有规章制度。5、 必须遵守“安全生产法”和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制，完善安全生产条件，确保安全生产。进场人员必须接受甲方的安全教育。若在施工过程中出现安全事故，均由乙方承担所有的责任和经济损失。无条件接受甲方的安全监督管理，每日教育工人，确保无任何安全事故发生。6、 保证工期质量，达到标准要求，如质量未达到要求，乙方应及时进行返修至标准要求。7、 切条和业主监理周边环境内相关单位的工作，确保甲方的形象和社会信誉度。8、 乙方应服从甲方的管理，如双方发生对工程施工有危害的纠纷，甲方有权调离乙方现场相关人员直至退换施工队伍。9、 全面负责处理协调在施工时的行人、车辆、及相关环保部门的关系。四、 计量与支付工程清淤甲方及相关主管部门经验收合格后，工程款一次性结清。乙方在工程款的使用上必须专款专用，首先保证工人工资的足额发放。五、 质量与工期1、 乙方应科学管理、精心施工，严格按照施工规范和质量检验评定标准施工。2、 乙方作为施工具体组织实施者，需对工程质量负完全责任，因施工造成的一切损失或有关部门的处罚及罚款均由乙方承担。3、 甲方人员到现场检查质量，提出整改意见，乙方应无条件接受并限时整改，否则甲方可采取罚款、停付工程款等强制措施。4、 保修期内的工程维修，一切费用由乙方负责。5、 乙方应组织合理的人员及机械进场，合理安排工作时间，以保证本工程在双方约定的工期内完成。本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方签字后生效。甲方代表：（签字）乙方代表（签字）年月日 年月日篇八：电站库区清淤打捞沙、石承包协议*电站库区清淤打捞沙、石承包协议 发包方（甲方）：*电站 承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、水利法及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、信用和互惠互利的原则，甲方发包给乙方对河口电站库区进行清淤、打捞沙石恢复库容作业，双方就承包作业的事项经协商达成一致，签订本协议：第一条 承包工程概况1、承包地点：2、承包工程名称：3、承包工程的承包范围：打捞水库中淤积的沙子、石子、石头、木头等，恢复库容。第二条 承包时间及承包方式1、 承包时间：因打捞设备、材料由乙方出资，投入资金较大，承包时间定为5年以上。2、 承包方式：乙方承包打捞的沙子、石子、石头等由乙方自行经营出售，出售所得归乙方所有，作为乙方的经营开支和收益。第三条 甲、乙双方的权利和义务1、 甲方的权利和义务 、甲方有权要求乙方服从领导指挥，遵循纪律和做好现场各项安全措施。 甲方无偿提供乙方作业经营使用的场地、生产用电、工人宿舍、食堂就餐（伙食费用由乙方自缴，按每人每天元计算，于下月初上缴）。 甲方上游及河口水库在雨季大量泄洪时，应预先通知乙方做好防范措施。若因无通知造成损失，甲方应根据实际情况给予乙方补偿；若因甲方原因造成水库不能蓄水导致打捞船严重损坏，乙方长时间（1个月及以上的）不能作业经营的，甲方应补偿乙方损失。 甲方应负责协调解决因经营过程中出现的政府部门干预和上缴费用（如工商、税务、水务等部门）等问题。 甲方在乙方经营期内不得无故以任何理由、借口中断乙方经营作业和使用场地、电源和道路等。 甲方因抗洪或工作需要使用乙方的工程机械时，乙方应无条件配合并优先提供使用，甲方需付乙方相应费用。2、 乙方的权利和义务（1）、乙方应遵守甲方的规章制度，服从领导指挥，配合站内职工做好片区的卫生工作和维护正常秩序。（2）、乙方经营作业所需的设备、材料应由乙方自行投资购买。乙方应核实好成本，自行经营，自负盈亏。在协议签订后2个月内应开工打挖清淤作业，不得以任何理由拒绝执行。（3）、乙方应按甲方指定的地点存放沙、石料和停放工程机械，不得随意乱堆停放，不能影响甲方的生产和道路交通。（4）、乙方在经营过程中，未经甲方同意不能随意转让他人，不能无故停止打捞作业。第四条 争议的解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决，在争议未解决之前乙方仍应继续作业，履行相应职责。若协商不成，双方可以依法向当地人民法院起诉。第五条 其他事项1、 本协议如有未尽事宜，可另行签订补充，应本着友好协商的原则进行。2、 本协议经甲方法人和乙方当事人或委托代理人签字并加盖公章或指印后生效。3、 本协议一式四份，双方各执两份，自签订日起即生效。 甲方（盖公章）：乙方（盖指印）： 甲方代表： 乙方代表： 协议签订地点： 协议签订时间：篇九：渠道清淤清障承包合同渠道清淤清障承包合同 甲方：安福县竹江乡人民政府 乙方：安福县谷口水库管理委员会 丙方： 村委会 鉴于农民工投劳进行清淤清障效果不佳的现状，为改善渠道清淤清障质量，提高渠道输水能力，满足农田灌溉用水需求，经甲乙丙三方协商一致达成如下协议：一、甲方决定将本乡所负担县管渠道的清淤清障任务从XX年开始至XX年承包给乙方完成（其中谷口北干渠3550米，大塘支渠长度以XX年二晚收割后实际测量数为准），乙方同意完成清淤清障任务并接受上级