搅拌车施工合同范文.doc

搅拌车施工合同范文 搅拌车施工合同根据中华人民共和国合同法有关法律、法规、经双方协商一致达成以下条款，双方共同遵守，严格执行、任何一方如有违约，应承担违约责任。 发包单位晋中榆次区永固混凝土搅拌站（以下简称甲方）承包人或单位（以下简称乙方） 一、工程概况 1、八方搅拌车、罐内散叶的切割，和从新制作安装，确保搅拌车的正常运行。 2、甲方按乙方要求，把车辆开到乙方指定工作地方，然后一辆顶一辆的做。 二、承包性质大包包括主材、辅材、设备小包辅材、设备 三、承包价按每辆车共有辆共计。 四、付款方式 1、甲方把车辆开至施工场地时，预付工程款30%工程款，够乙方买材料的款。 1、按工程进度付款 2、工程款不含税金、现金结算。 五、双方责任与义务 1、合同签订即日内，甲方向乙方提供施工图纸(草图)一份，提供施工场地，施工电源(100m以内)，水源，道路畅通。 乙方在接到甲方提供的施工图纸即日内，向甲方提供施工方案和施工进度计划书。 2、甲、乙双方互派代表现场，负责工程管理、监督协调质工程量和施工进度；如有代表变更时，提前通知对方，并办好交接手续。 3、甲方协调地方关系，保证乙方在施工不受外界干扰。 4、乙方必须按国家规定，遵纪守法严格执行安全保护措施，做到安全施工，遇不可抗拒自然灾害不能施工时，工期顺延。 5、甲、乙双方未按合同规定履行责任与义务，均视为违约，按经济合同法有关规定处理。 6、甲乙双方如有争议时，应及时协商解决，如协商不妥时，任何一方均可向经济仲裁单位或法院起诉。 7、合同一式两份，甲乙双方各执一份。 六、合同以法律生效合同订立时间年月日合同订立地本合同双方约定双方签字后生效。 发包人（公章）承包人（公章）法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号经办人经办人年月日年月日程施工合同根据中华人民共和国合同法有关法律、法规，经双方协商一致，达成以下合同条款。 双方共同遵守、严格执行，任何一方如有违约应承担违约责任。 发包单位晋中榆次区永固混凝土搅拌站（以下简称甲方）承包人或单位（以下简称乙方） 一、工程概况 1、工程名称永固搅拌站罐体、除尘除锈与刷漆 2、工程地点晋中市榆次区王杜村永固混凝土搅拌站 3、工程罐体与面积12个罐体，共计4200平米 4、工程内容罐体与支柱的、除尘、除锈和喷漆和刷漆 二、承包性质乙方以大包方式承包，自备吊具和设备，油漆辅材工具等。 三、施工工期工期开竣工时间xx年10月日至xx年11月日止。 四、付款方式 2、乙方在进入施工现场前，甲方须预付工程30%工程款，够乙方买材料的款。 3、工程进行到一定程序，甲方再付乙方进度款。 4、工程竣工合格后，结清剩余工程款。 5、工程款，不含税金，现金结算。 五、工程造价 1、按罐体面积、支柱面积 2、每平米 3、工程总价 六、双方责任与义务 1、合同签订即日内，甲方向乙方提供施工图纸(草图)一份，提供施工场地，施工电源(100m以内)，水源，道路畅通。 乙方在接到甲方提供的施工图纸即日内，向甲方提供施工方案和施工进度计划书。 2、甲、乙双方互派代表现场，负责工程管理、监督协调质工程量和施工进度；如有代表变更时，提前通知对方，并办好交接手续。 3、甲方协调地方关系，保证乙方在施工不受外界干扰。 4、乙方必须按国家规定，遵纪守法严格执行安全保护措施，做到安全施工，遇不可抗拒自然灾害不能施工时，工期顺延。 5、甲、乙双方未按合同规定履行责任与义务，均视为违约，按经济合同法有关规定处理。 6、甲乙双方如有争议时，应及时协商解决，如协商不妥时，任何一方均可向经济仲裁单位或法院起诉。 7、合同一式两份，甲乙双方各执一份。 七、合同以法律生效合同订立时间年月日合同订立地本合同双方约定双方