工程分包合同(关东建设-)

工程分包合同 合同编号： 工程编号： 订立日期： 年 月 日主题：有关工程的分包合同总承包单位：关东建设有限公司上海分公司（以下简称甲方）分包单位： （以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例、建设部建筑安装工程总分包实施办法规定，经甲乙双方协商，签订本合同，并按以下条款严格执行。第一章 协议条款1.工程项目1.1工程名称： 1.2工程地点： 2.分包工程工作范围2.1甲方交付乙方施工图（合同附件1）及工程量清单（合同附件3）呈列所有工程项目2.2材料及为完成此项工程所需要的材料（包括小五金材料）2.3机具及为完成此项工程所需要的手动工具及配件2.4运输及为完成此项工程所需要的场内外水平及垂直运输工具 2.5劳动及为完成此项工程所需要的劳动3.分包工程合同造价由下述3.1/3.2款确定此项分包合同价格为(人民币大写) ,(小写) 。 （合同形式为固定总价合同）其中 材料制作费：（人民币大写） ，（小写） 。 安装费：（人民币大写） ，（小写） 。4.分包工程工期： 4.1本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，总计工期为 天（公历日） 4.2乙方按照此上工期排定详细的工期计划，并于甲方工程开工前提交给甲方。 5.付款方式 5.1预付款：合同签署后 天内，由乙方提出申请，甲方支付乙方工程预付款（合同总价的 %）： 元（人民币）。 5.2中期付款（进度款）的支付方式选择下述5.2.1/5.2.2/5.2.3款所规定。 5.2.1月付款方式工程进展过程中，甲方按乙方工程进度每月支付乙方工程款，乙方应在每月25日前承包本月累计完成工程量的中期付款申请（并付累计完成工程量清单）。甲方在下一个日历月的25日前，经核实后，支付乙方此项中期付款申请（付款额乙甲方最终确认的额度为准） 5.2.2阶段付款方式工程完成到 (部位),支付到合同总价的 %工程完成到 (部位),支付到合同总价的 %工程完成到 (部位),支付到合同总价的 %工程全部完成, 支付到合同总价的90% 5.2.3其他方式 5.3 档案保证金: 本项分包合同的档案保证金为此项合同额的5%，即 元（人民币）。此项保证金,将在乙方提交完整的技术资料档案后10天内返还乙方。 5.4质量保证金：本项分包合同的质量保证金为此项合同额的5%，即 元（人民币）。此项保证金，在甲方获得总体工程竣工验收 月后，且乙方所承担的分项工程在质量保证期内无任何质量责任时，甲方将此质量保证金全额退还乙方。对于质保期内的乙方责任质量问题，甲方在口头或书面通知乙方3日后未能得到具体整改，或乙方明显无力独立修复、解决时，可委托第三方。其费用将从保证金内扣除。 5.5安全保证金：本项分包合同的安全保证金为此项合同额的5%，即 元（人民币）。如有违反公司安全管理规定从此项保证金中扣除，在乙方工程竣工后，10天内结算；若有文明施工者，按合同的规定执行。 6.延期违约责任： 乙方无法按甲方要求的工期如期完成所分包的工程，每延长一天（日历日）甲方将从乙方工程款中扣减 元(人民币)。7.发票责任7.1乙方就材料制作费向甲方提供增值税销售发票。7.2 乙方就安装费向甲方提供建安发票。 8.合同有效期： 此合同自甲乙双方盖章、签字之日起于 年 月 日生效，并随双方履行完成此项合同届定的各自的责任和义务时，自行终止；此合同一式 份，双方各持 份。第二章 通用条款1.技术规范：1.1乙方严格按照中华人民共和国施工及验收规范相关规定实施本项分包工程的工作。1.2乙方严格按照甲方提供给乙方的施工图（合同附件1）及相关变更图纸进行施工。1.3乙方严格按照甲方的要求，进行本项分包工程的施工(甲方保留对此说明书的最终解释权)1.4此项分包合同所涉及到的其他行业（非建筑安装行业）的工作，乙方应按相应的中华人民共和国颁发的行业标准及甲方提供的相应的技术指导书实施。2.安全条例及处罚2.1乙方应严格按照大连关东建设有限公司安全及文明施工条款组织现场的分包工程的施工。2.2乙方应严格遵守中华人民共和国劳动保护法及相应的地方劳动保护法规及规定。2.3甲方有权力在工程施工过程中，对乙方违反上述安全条例的行为进行处罚及罚款，此项罚款将从甲方支付乙方的款项中扣除。3.保险乙方工人的人身意外伤害保险及乙方自有施工设备、机具、器材等的财产保险由乙方在开工进场前自行投保。4.合同终止条件及赔付 4.1发生下列情况之一时，甲方有权单方与乙方终止此项分包合同。 4.1.1乙方将工程分包或转包给他人。 4.1.2乙方工程质量无法达到中华人民共和国施工及验收规范。 4.1.3乙方工程质量问题造成甲方整体工程无法及时交验。 4.1.4乙方工程无法按照甲方提供的施工图纸（变更图纸）施工。 4.1.5乙方工程进度无法达到甲方的提出的要求。4.1.6乙方在施工过程中在甲方工程现场自身发生严重安全责任事故或造成第三者严重安全事故。 4.1.7乙方人员不服从甲方现场管理人员的管理。 4.1.8乙方无法履行此合同的界定的责任和义务。4.2 合同终止赔付：由于以上原因造成双方合同自动终止时，乙方将承担由此发生的直接责任及赔付，并且由于双方合约解除及此造成甲方的损失由乙方支付。5.合同争议解决及合同变更5.1合同争议解决5.1.1合同双方就本分包合同发生纠纷时，甲乙双方应首先协商解决。5.1.2协商无法达成一致，任何一方可申请上级业务主管部门进行调解。5.1.3调解无法达成一致，可向经济仲裁委员会申请仲裁。5.1.4仲裁无法达成一致，可直接向人民法院起诉。5.2合同变更：有以下情况之一时，双方就本合同条款将可申请变更及变更5.2.1甲乙双方协商一致通过。5.2.2合同条款与相关法律及法规不符。第三章. 合同附件1. 施工图2.关东建设有限公司安全及文明施工条款3.工程量清单（工程预算书）总承包单位： 关东建设有限公司上海分公司 分包单位： 法定代表人：高桥君明 法定代表人： 地 址：上海市徐汇区漕宝路70号 地 址： 光大会展中心C座 2705电 话电 话： 关东建设有限公司工程分包合同附件1图纸交接确认书工程施工： 序号：分包方：日期： 年 月 日编号图纸名称套数份数总页数备注总包方发件人： 分包方接收人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日关东建设有限公司工程分包合同附件2安全与文明施工条款第一章 安全施工条款1 总则：11 安全方针：安全第一，整理整顿12 安全目标：严控安全责任事故隐患，杜绝安全责任事故发生13 安全准则：进入施工现场的分包商，必须严格遵照建设部及工程所在属地相关建筑安全主管部门颁发的各项法律和法规要求执行2配备及守则：21 进入现场人员必须配戴安全帽22 现场高空作业人员必须配戴安全带23 进入现场的专业施工人员，须持有上岗证24 进入现场人员必须使用安全通道25 现场施工人员严禁从高空抛掷物体3临时用电31现场临时用电网络由总包方统一设计、施工及管理32 现场分包商必须使用由总包方指定的分配闸箱33 分包商在现场作业时，所需用电量超过10KW，须在工程开工前通知总包方34 分包商从总包方闸箱自行引出的配电箱，须使用工程所在地建筑安全主管部门认定的标准配电箱35 分包商在临时用电操作及安装时，其操作及安装人员必须持有上岗证，并要设专人监控4脚手架41施工现场使用的外围安全防护脚手架由总包方搭设及管理（包括安全网挂封）42 分包商在使用总包方外防护架作为承重结构时，须提前通知总包方确认方可使用4，3 现场施工人员在外脚手架上施工时，须使用适当的安全防护设施（足够的符合安全要求的脚手板，及安全带）44 在未获得总包方指令的情况下，现场施工人员不得拆除总包方搭设的任何脚手架及部件45 现场施工人员不得损害及破坏总包方搭设的脚手架46 分包商自行配置并在现场使用的脚手架（高度超过4米，面积超过100平方米），在使用前须将计算书、自检报告及验收报告呈送总包方备查5机械和设备（搅拌机、砂浆机、手动工具）51 任何由分包商安装在现场的施工机具，须随机具向总包方出具厂家生产许可证、出厂合格证，相关技术参数及使用说明书52 及以上机具，须有安全检验证书及安全防护装置说明书53 及使用以上机具的操作人员，须持有专业资格上岗证，并呈送总包方备案登记54 及使用以上机具的专业人员，须配戴专业要求的安全防护装备55 及为以上机具提供动力电源的输出装置，须有独立的漏电保护装置6起重、起升设备（起重机、物料提升机、外用载人电梯）61以上设备在使用前，须有安全监督部门核发的安全许可证62 操作以上设备的操作人员须持有专业资格上岗证63 现场操作人员在使用以上设备前，须了解所起升人员及物体的重量64现场操作人员在使用以上设备前，须了解本设备最大限定起重量及相应作业范围65 分包商所承担的分项工程涉及大型设备安装时，其单体重量超过10吨，或总工程量超过100吨时，须在本分项工程开工前向总包方提交吊装方案7基坑支护71基坑深度超过4米，须向总包方提供基坑支护方案72 严禁在基坑周边5米范围内堆放高度超过2米或超过2000千克/平方米的物体73 现场须搭设施工使用的上下通道74 现场施工人员须使用安全通道，严禁攀爬基坑坑壁75 严禁现场施工人员在基坑作业面抛掷材料和工具76 严禁现场施工人员在未设安全防护栏杆的基坑边缘2米范围内行走77 夜间在基坑作业，须架设足够的照明设施8模板工程81模板工程在施工前，须有包括计算书在内的施工方案，并递交总包方备查82 模板工程施工，须严格按照所递交的施工方案实施9防火91分包商运抵现场的易燃、易爆物品，须提前通知总包方92分包商运抵现场的易燃、易爆物品，须按总包方指定的现场区域堆放93 易燃、易爆物品的现场堆放区域，须设置警示牌，且设有专人24小时看护，及配置安全防火、防爆器具94 施工现场需使用明火操作时，须在开工前向总包方递交明火使用申请及明火使用方案，经总包方确认后方可进行施工操作9，5 施工现场进行焊接作业时，应与易燃物品保持至少10米的距离，高空焊接作业时，焊接区域下严禁放置易燃物品，并设专人看护95 现场操作面严禁吸烟96 现场严禁燃放明火10安全巡查、记录及资料管理101 分包商的合同额超过50万元人民币时，其现场须指派一名专职安全员（持有上岗证）协助总包方进行现场作业的安全管理和监察102 分包商工作范围内的有关安全资料及安全交底，由分包商自行整理并随时提交总包方备案、备查11其它事项有关本安全篇的 2、3、4、5、6、7、8 条款所涉及的安装安全程序将另行说明第二章 文明施工条款 1进入现场的分包商，须按照总包方指定的位置和方式搭设现场临时设施 2进入现场的分包商施工人员，须统一填写现场工人名录3进入现场的分包商施工人员，须按照总包方要求统一着工作装4进入现场的分包商施工人员，须按照总包方要求统一佩戴胸卡5进入现场的施工人员，严禁在操作面上嘻闹、打斗6进入现场的施工人员，严禁在操作面上吸烟及丢弃烟蒂7进入现场的施工人员，严禁在操作面上穿拖鞋及裸露上身工作8进入现场的施工人员，严禁在现场大小便9进入现场的施工人员，严禁攀爬外脚手架10进入现场的施工人员，严禁搭载非搭载人员的运输设备和机械11进入现场的施工人员，严禁破坏任何现场设施和标牌12进入现场的施工人员，严禁在生活区酗酒、打斗、赌博13分包商进入现场的材料和设备，须按照总包方指定的区域堆放整齐，并放置统一标牌14施工现场操作面要日清日洁，保持现场操作面及现场场地的清洁整齐第三章 违约责任1进入现场的施工人员违反本条款以下条目者，对当事人处以200元/人次罚款，此违约责