劳务合同+分包合同（二建集团有限公司 项目部）附沥青油毡卷材屋面防水层技术交.doc

劳务合同+分包合同（二建集团有限公司 项目部）附沥青油毡卷材屋面防水层技术交 劳务合同签订单位二建集团有限公司项目部（以下简称甲方）（以下简称乙方）经双方协商，甲方总承包的工程中楼的外墙镶贴砖分项工程承包给乙方施工，为了确保工程质量、进度、安全、文明施工的需要，保证工程正常顺利进行，结合本工程具体情况，明确双方权力和义务，本着互惠互利原则，特签订如下协议，望各自认真遵照执行。 一、承包方式包清工。 对所承包范围内的工程项目包工期、包质量、包进度及安全文明施工。 二、承包范围及工作内容 1、承包范围为该楼外墙所有的面砖镶贴。 具体包括上一道工序交接的质量状况检查、面砖的模数排设、垂直平整的挂线、地上和地下的所需材料的场内水平、垂直运输及操作人员、粘合剂的搅拌、镶贴、水泥勾缝、养护、成品保护、成品表面的清洁卫生，外脚手板的铺设和捣运、前期不具备工作面而甩留的后期修补镶贴等定额中所包含的所有项目。 同时乙方自备作业工具和劳保用品。 2、承包范围为该楼外墙所有的腰线、飘窗板间砌体外侧的找平、抹保温砂浆、挂网、抹抗裂砂浆等等该部位的所有工作内容，也即直至交接给外墙涂料为止的所有工作内容。 三、质量标准 1、所承包范围内的工程质量必须达到山东省优质工程标准，施工中必须严格按照土建工程施工及国家验收规范以及山东省优质工程标准要求精心施工，确保所施工的外墙面砖镶贴和腰线、飘窗板砌体外侧的保温砂浆工程符合优良工程验收标准，并必须保证各部位验收一次通过。 2、甲方在施工前，提交给乙方施工技术交底，乙方在施工中必须严格按照技术交底内容要求进行施工，如不按技术交底要求规定及规范规定施工，造成工程质量问题及质量事故，由乙方及时修复到合同规定验收标准为止，所造成的返工材料及返工费用由乙方负责，该费用从乙方承包工资额中扣除。 四、工期工程进度乙方必须按照甲方要求的施工进度计划或工期指令书施工。 乙方承诺#楼的面砖镶贴、腰线和飘窗板处的所有作业时间于全部完成。 （时间以质量验收证明单为准）。 乙方按上述工期承诺配备相应的人力，如有客观因素或其他因素妨碍乙方进度，乙方在其一天内用书面形式向甲方递交，并经甲方技术负责人签字认可后，方可顺延承诺的工期，如乙方达不到该进度的承诺，乙方自愿接受甲方，每拖延一天赔偿叁仟元的经济处罚，并直接在承包款中扣除。 五、承包单价 1、承包单价外墙面砖镶贴以实际镶贴的展开面积计取40元/m 22、乙方人员在承包范围以外零点工按甲方签证单小工50元/工、大工70元/工取计。 3、以上承包单价已包括承包管理费、职工车旅费、工伤事故、门窗侧边甩口后贴、其它部位甩口后贴等一切费用，以上单价均为本合同最终承包价格。 乙方不得以任何理由提出追加上述的单价。 六、甲乙双方责任 1、甲方负责提供乙方施工人员食堂、宿舍，施工用水、用电。 2、甲方在每项工程施工前，向乙方人员作出具体书面技术交底。 3、甲方有权按照国家现行施工质量验收规范对施工质量作出评定，并要求乙方人员对不合格产品作出返工处理，并且在规定时间内修复完成，乙方必须无条件服从。 4、甲方根据工程需要提供乙方施工所需的各种机械设备和材料，乙方要妥善保管、保养。 施工中正常机械损坏要及时通知甲方修理，如乙方人为原因或操作不当造成甲方机械损坏，乙方应照价赔偿。 5、乙方在工地内的职工必须具备安全与文明施工意识，如发生工伤或其他安全事故，则一切医疗费用、误工费用等等则全部由乙方进行承担。 乙方人员发生在工地内的各种事故及违法乱纪行为，按国家有关法律规定或工地规章制度分清责任后进行处罚，对乙方人员在非工作时间或在工地以外发生的各种违法乱纪行为（含正常亡命案）甲方不承担任何责任和费用，均由乙方自负。 6、乙方所有施工人员必须服从甲方管理，遵守工地各项规章制度，严禁无理取闹、酗酒、打架等行为发生，所造成的后果由行为人负责并对其班组处以1001000元/次次罚款，并根据情节轻重，直至清退出施工现场。 7、乙方施工中必须注意材料节约，杜绝浪费，施工中做到随做随清，谁做谁负责，如有浪费现象发生，甲方将对该浪费材料部分的510倍罚款处理，或处以1001000元/次次罚款，并且搞好现场文明施工，按时完成所施工区域的清理工作，如不及时做好落手清工作，则处以1001000元/次罚款。 8、乙方施工人员来回路费、劳防用品、暂住证、保险费用及劳动签证等费用均由乙方自负。 9、乙方的所有作业工具和用具等均由乙方自行负责，如从甲方处领取，则按市场价格从乙方的工作量总额中进行扣除。 10、对工程施工过程中部分项目划分不清的，甲方要求乙方施工的，乙方必须无条件服从，发生的工资额双方协商解决。 11、施工过程中要做到活完场清，不留余料等杂物在施工现场。 如达不到现场文明施工要求，要服从现场管理人员的安排，及时回收。 屡次不改的按实际发生费用的十倍进行处罚。 12、施工人员进入现场必须佩戴安全帽，如有违者甲方有权对班组处以50元/人次的罚款。 13、乙方工人在甲方提供的宿舍居住，必须遵守甲方的有关规章制度，否则，按照相关规定给予处罚。 14、乙方进场开始作业后，如乙方人员施工质量不过关或人员数量不能满足进度要求或乙方人员在工地不能遵章守纪，则甲方有权随时辞退乙方，甲方并有权按乙方已完施工面积的60%进行结算，同时乙方职工的车旅费等等全部由乙方自负。 15、现场具备大面墙工作面后，必须全面铺开贴面砖工作，不得等待门窗侧面、及其它甩口部位全部完毕后，才派设人员施工，如违者甲方可凭自身的记录对乙方处以500元至5万元经济处罚。 七、结算方式 1、乙方在完成承包范围的作业内容后，主动向项目部质量员等有关人员提出质量验收要求，并凭签认的质量验收证明单，方可进行最终结算。 2、甲方按乙方实际施工人数，进场后第二个月末开始，按500元/人月支付生活费（包括饭菜票）。 并由承包人统一签字领用，其费用在年终工资额中扣除。 3、乙方完成所有的工作内容后，在确保工期承诺和质量符合要求的情况下，劳务工资每年农历年底甲方付至乙方该年度已完成总额的85%，余额在工程竣工验收合格后结清。 八、违约责任 1、如乙方不按合同要求完成所有部分项目，而只完成承包内容中部分项目，或中途擅自停工而造成甲方经济损失，均由乙方自负。 甲方按乙方实际完成工作量工资额60%结算。 2、甲方有权对周计划进行考核工期，如周计划没有按时完成，将对乙方进行督促警告，连续两周以上没有按时完成计划的，甲方有权对乙方处以3000元/次的处罚。 工期拖延累计超过12天的，甲方有权更换乙方，并将乙方驱逐出场，由造成的一切经济损失由乙方全部负担。 3、施工质量必须达到优良，如有发生质量问题，以及乙方施工的质量不符合分项工程质量验收记录的评定，则甲方有权对乙方进行经济处罚，且甲方可凭自身的记录直接在乙方款额中扣除。 九、乙方达不到合同中 一、 二、 三、 四、 六、八条款中规定，经甲方帮助无效者，甲方有权辞退乙方。 十、奖惩措施乙方施工使用的面砖，在甲方库房进行签字领料登记，该领取的数量与实际施工面积的比值作为乙方作业时的损耗率依据，如乙方的面砖损耗超过该项甲方执行的定额规定损耗时，乙方须按超过损耗数量的等值款额进行全额赔偿。 如乙方损耗与定额比较有节余时，甲方则按节余部分的50%，作为对乙方的奖励。 十一、另附甲乙双方签订的安全文明责任书，与本合同具有同等法律效力。 有违反该责任书及相关技术交底者，甲方有权根据条例处罚数额，并凭甲方自身记录直接在乙方的工程款中扣除。 十二、如乙方违反质量和安全的有关条例，而受到建设单位处罚的罚款单，则甲方凭该处罚单，直接在乙方的工程款中扣除。 十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方代表签字乙方代表签字劳务协议书发包人二建集团有限公司项目部承包人工程名称项目部施工地址发包人（全称）二建集团有限公司大项目部（简称甲方）承包人（全称）（简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称1.2工程概况1#楼工程，地下一层，地上十六层，结构形式为框架剪力墙结构1.3工作范围1#楼从垫层支模、浇筑砼开始至主体结构封顶的过程中所有涉及土建分部分项工程的施工内容。 （一）、模板分项工程施工模板的制作、安装、清理、水平垂直运输、使用后期的拔钉和、指定堆放等等。 同时包括钢钉、铁丝等等模板所涉及的辅材、所有机具、拖线板等均由乙方提供。 其中螺杆、套管、脱模剂等由甲方提供。 （二）、钢筋分项工程施工钢筋的成型、下料、水平垂直运输、绑扎、焊接。 同时包括铁丝、垫块、等等砼所涉及的辅材、所有机具、等均由乙方提供。 其中电渣压力焊由甲方负责。 （三）、砼分项工程施工砼的运料、搅拌、泵车放料、指挥人员、装拆泵管、水平垂直运输、浇筑、养护及供水管、新旧砼交接处理、钢筋污染清理等等。 同时包括对讲机、铁锹、推车、振捣设备、尺等，夜间照明器具等等所有砼工程涉及的机具、拖线箱、所有维修、以及砼所涉及的所有辅材等均由乙方提供。 其中冬施使用的草帘及砼养护用的薄膜由甲方提供。 （四）、上述三大种作业以外，工作范围中所包含的其他内容的施工。 （五）、其他 1、乙方按照甲方的指令全面承担现场的文明施工（包括条把的购置）； 2、设置专人负责所属场区、所属宿舍区内的场容场貌、设置专人负责现场的机电维修，设置不少于六名技术、施工管理人员。 3、负责甲方提供的机械设备的基础施工、加工区的工棚砌筑搭设的人工配合。 4、除塔吊司机外的所有机具操作人员、信号工均由乙方提供。 5、甲方负责各楼层主控轴线的放线工作，其余的放线工作均由乙方人员负责。 6、由于乙方原因导致外围相关单位（公安、城管环保、计划生育、技监、质监、安监、监察部门）的介入，则均由乙方自行处理和承担。 （六）、临电的范围划分甲方负责临电主干线至二级电箱的范围，其余二级电箱以下部分所有的线路设置、电气设备等等一切，均由乙方负责承担。 （七）、临水的范围划分甲方负责将水源引至底楼邻近处，其余部分的施工用水材料和人工均由乙方负责承担（使用钢管由甲方提供）。 1.4工程监理单位（全称）东营市东昊监理公司第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供满足工期要求的作业人员，并在每批人员进场三日内，向甲方递交进场人员的身份证复印件进行人员名单注册。 对于技术人员和特殊工种人员需向甲方递交上岗证书或特殊工种操作证书。 第三条合同工期 1、开工日期xx年11月16日； 2、xx年2月5号之前完成1#楼的结构二层； 3、xx年6月20日前完成1#楼主体结构封顶。 上述完成的工期是指乙方所承包的工作内容已通过建设方和监理公司验收合格的日期。 如乙方工期每拖延一天，乙方自愿接受甲方贰仟元的工期处罚，该罚款额将在乙方工程款中直接扣除。 第四条承包价格4.1参照设计施工蓝图，按山东省96综合定额中规定的建筑面积的计算规则，每平方米建筑面积为小写115元（人民币）大写壹佰壹拾伍元整4.2合同价款的确定原则4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 4.2.2承包范围以外发生的零星用工单价为xx年11月19日之前为大工60元/工日、小工40元/工日（工日数以实际发生，书面签证资料为准）。 xx年11月20日之后为大工70元/工日、小工50元/工日（工日数以实际发生，书面签证资料为准）。 第五条付款方式5.1第一次支付当结构二层施工完毕时，甲方支付乙方已完成结构部分的80%劳务款额，即已完成部位的建筑面积115元/80%，其中零点工年底按100%付清。 5.2以后的支付xx年春节以后，甲方按每月形象进度（已完成的建筑面积）的40%50%支付给乙方。 1#楼主体结构完成（包括水箱、等）、以及包括乙方所属范围内的工作全部完成，xx年春节假之前，甲方向乙方支付劳务款额的95%甲方支付给乙方劳务款额的95%。 5.3余款在工程竣工验收合格后半月内全部付清。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1安全施工发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6.2乙方必须严格遵守施工现场各项劳动纪律、安全规章制度。 每周不少于二次安全生产会议及安全生产技术交底，并作好签到手续，每天工长作好开工前的安全生产交底工作。 6.3乙方进场前必须同甲方签订安全文明责任书，并作为合同附件与本合同具有同等的法律效应，如有违反该责任书条款者，根据条例处罚数额，甲方将在乙方工程款中直接扣除。 6.4乙方的住宿生活区内严禁使用电炉、太阳灯等用具，在生活区设置一定数量的灭火器，做饭时设置专人进行看护，杜绝火灾的发生。 6.5重大伤亡及其他安全事故处理。 6.5.1发生重大伤亡及其他安全施工，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6.5.2由于乙方原因或违反安全生产规程和制度，而造成自身或他人伤亡事故及其经济损失，均由乙方承担。 6.5.3乙方必须办理施工人员的人生保险、其费用由乙方承担，乙方有义务履行国家的法律、法规。 第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。 如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。 在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 7.3乙方必须服从甲方、业主、监理公司的指令，同时接受甲方人员的检查，并为检查提供条件，凡达不到质量验收标准的必须返工，其返工所造成的工、料、机损失，均由乙方负责赔偿。 7.4乙方在施工期间不得擅自调整砼和砂浆的施工配合比，严格控制抹灰厚度，甲方每发现一次乙方有违章现象，乙方承担罚款500元/次，并赔偿甲方的材料损失。 7.5乙方不按图纸和规范施工或不按甲方的技术交底施工，甲方有权做出包括经济处罚在内的任何处罚，并由此造成的工程质量事故或返工，工期不予顺延，乙方须承担一切经济损失。 乙方进场时必须同甲方签订工程质量责任书，并作为合同附件与本合同具有同等的法律效应，如有违反该责任书条款者，根据条例处罚数额，甲方将在乙方工程款中直接扣除。 第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；发包人同意工期顺延的其他情况。 8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期给予书面答复。 承包人逾期未提出书面报告的，视为其承认此事实。 第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行山东省人民政府颁发的”施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。 9.2对本工程的文明施工标准，双方约定如下乙方必须服从甲方现场文明要求的各项指令；所有进场材料必须按指定地点堆放整齐；每天必须做到工完料尽场地清；生活区必须做好环境卫生、食堂清洁。 如甲方指令乙方进行整改，但未落实和实施时，乙方承担罚款20元1000元/次。 第十条材料机具供应10.1本工程由甲方提供的机械设备为塔吊、井架、泵车，其余所有主体结构施工涉及的机械设备均由乙方自备。 双方确认防护用具“三宝”、劳保用品等均由乙方提供。 10.2对本工程材料机具的使用、维护、双方约定如下甲方提供的塔吊由甲方负责维修、保养，其余均由乙方负责。 第十一条材料损耗控制11.1发包方提供的所有材料，承包方使用时必须控制在定额规定损耗范围内，如出现超定额规定的损耗量，则乙方包赔甲方的经济损失。 11.2模板、木材等使用时做到配置合理、确保周转次数、严禁人为损坏。 违者每次处罚500元。 甲方将在乙方的工程款中直接扣除。 11.3钢材使用时，能用短料的不切长料，废料内严禁有1米以上的钢筋。 违者每次处罚500元。 甲方将在乙方的工程款中直接扣除。 11.4进场水泥必须妥善保管，不得雨淋、水泡。 第十二条发包人的权利及义务12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 12.2负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。 12.3负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.4负责组织图纸会审核技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。 12.5负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应提出整改意见，督促承包人进行整改。 12.6负责组织工程的验收工作。 12.7本工程发包人施工代表为，负责日常施工的管理、协调工作。 12.8甲方提供乙方人员的住宿，食堂用膳由甲方负责安排和管理。 第十三条承包人的权利和义务13.1承包人对其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄符合用工等要求。 13.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。 13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于10%，服从发包人的统筹安排，统一调动。 13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 13.5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。 在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。 13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。 13.7承包人确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。 第十四条违约责任14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。 停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。 发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。 14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后方可延期支付；发包人不按合同约定支付劳务费，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 14.1.4发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。 14.2承包人违约责任14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场。 但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事项达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对已完成的工程量进行签认。 14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包自负），并书面通知承包人，直至终止合同。 14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。 第十五条条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。 当事人不愿和解、调解、调解不成的，可向当地人民法院起诉。 第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字签章后生效。 法定代表人应出示身份证明。 委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份。 第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。 在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。 发包人（盖章）承包人（盖章）法定代表人法定代表人或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）合同订立时间年月日年月日年月日工程名称交底部位工程编号日期工程名称交底部位工程编号日期交底内容沥青油毡卷材屋面防水层本技术交底适用于工业与民用建筑屋面沥青油毡卷材防水层工程施工。 1材料要求 （1）所用卷材及其他材料的质量、技术性能必须符合设计和施工验收规范的要求。 产品有合格证，并应做复试。 卷材石油沥青油毡不低于350号的低胎油毡。 焦油沥青油毡不低于350号的低胎油毡。 沥青玻璃丝布油毡。 沥青麻布油毡。 （2）胶结材料建筑石油沥青（10号、30号甲、30号乙）；普通石油沥青（55号、60号）；焦油沥青（55号、60号）； （3）其他材料水泥不低于325号；砂子中砂，含泥量不大于3%；清洗干净的豆石（0.30.5cm）；汽油、煤油、滑石粉、麻丝、苯类等。 2主要机具一般应配备沥青专用锅、油壶、油刷、长把条帚、保温车、运油桶、笊篱（漏勺）、温度计（350400）、铁锹、刮板等；泡沫灭火器等消防器材。 3作业条件 （1）铺贴卷材防水层的基层表面，必须平整、清洁、坚实、干燥，且不得有起砂、开裂和空鼓等缺陷。 （2）如屋面找平层和保温层干燥有困难，可与设计单位洽商，采用排气屋面，屋面有保温层时，宜在找平层上留排气槽；无保温层或处于日温差较大地区，应考虑风力及屋面颠簸等因素，采用花铺、条铺、空铺第一层卷材或增加油毡条方法，便于基层排出水分。 排气道要纵横贯通，不得堵塞，留出排气孔应与大气连通，其数量应根据基层潮湿程度和屋面构造情况确定，以每36留一孔为宜，并要做好防水措施；采用花铺、条铺、空铺或加油毡条带铺贴第一层卷材时，在檐口、屋脊和屋面的转角处等特殊部位，至少应用80cm宽的油毡满涂沥青胶结材料，并宜用冷底子油打底，将油毡牢固贴在基层上。 （3）屋面找平层的坡度，应符合设计和施工验收规范的要求，并不得有积水现象。 （4）所有穿过屋面的管道、预埋件、楼板吊坏、拖拉绳、外沿装饰用的吊架子固定点等应在防水层施工前做好基层处理，以免造成渗漏隐患。 （5）屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道墙、天窗壁、伸缩缝、变形缝等处，应做成半径为工程名称交底部位工程编号日期100150mm的圆弧或钝角。 4操作工艺工艺流程基层清理阴、阳角等细部检查、处理涂冷底子油细部附加层施工涂刷沥青玛蹄脂铺贴第一层油毡涂刷沥青玛蹄脂铺贴第二层油毡涂刷沥青玛蹄脂铺贴第三层油毡涂刷沥青玛蹄脂同时铺撒豆石保护层防水层验收。 （有板块保护层的屋面试水验收后不撒豆石）。 （1）准备工作1）材料加工先将沥青破成碎块、放入沥青锅中均匀加热并随时搅拌，熔化后用笊篱（漏勺）及时清捞杂物，至脱水无泡沫时进行测温。 建筑石油沥青的熬制温度应不高于240，使用温度不低于190，普通石油沥青的熬制温度应不高于280，使用温度不低于240，焦油沥青的熬制温度应不高于180，使用温度不低于140。 2）配制冷底子油先将沥青加热至不起泡沫，并且脱水，装入容器中冷却至110缓慢注入汽油，开始每次23L，以后每次5L，随注入随搅拌至沥青全部熔解为止；另一种方法是沥青缓慢往汽油里兑（沥青温度宜控制在8090），操作时要远离火源。 两种方法的配合比均为重量比，汽油70%，石油沥青30%。 3）油毡清扫在平坦宽敞的地面上打开油毡，用扫帚将油毡表面的撒布物清扫干净。 清扫时不得损坏油毡，后再将油毡反卷，放在通风处（立放）待用。 4）配制沥青胶结材料（玛蹄脂）铺贴卷材和豆石保护层所用的胶结材料，由于地区温差、材料的性能以及使用要求、屋面坡度等情况，对胶结材料的耐热度、柔韧性、粘结力等各项指标均有不同要求。 配制胶结材料时，应按照屋面防水工程施工及验收规范（GBJ207-83）附录一中（一）、（二）、（三）、（四）条的规定进行。 （2）刷冷底子油，铺贴沥青油毡的基层表面应清扫干净，喷刷冷底子油，如需要在潮湿的基层上铺贴油毡时，冷底子油应在水泥砂浆找平层初凝阶段进行，以保证胶结材料与基层有的粘结力。 小面或细部不易涂刷，可用胶皮滚或棕刷均匀仔细涂刷；喷刷要均匀一致，不得漏刷。 （3）铺贴卷材附加层在女儿墙、檐沟墙、天窗壁、变形缝、烟囱根、管道根的连接处及檐口、天沟、斜沟、水落口、屋脊等处按设计要求先做油毡附加层，并应符合规范规定。 （4）铺贴檐口第一层油毡，应使用浇油法操作，先从雨水口向两侧铺贴，油毡的碰头应在雨水口的中间。 檐口外侧贴至边楞上口，内侧贴至屋面上不小于20cm.。 （5）铺贴屋面第一层油毡1）铺贴油毡的方向应根据屋面的坡度及屋面是否受振动等情况确定。 坡度小于3%时，宜平行于屋脊铺贴；坡度在3%15%时，平行和垂直于屋脊铺贴均可；当坡度大于15%或屋面受振动时，应垂直于屋脊铺贴。 2）铺贴的顺序高度跨屋面应先高跨后低跨；铺贴时应从檐口端开始往上铺，浇油时应向油毡的宽度方向成蛇形浇油，不要浇的太长，太多，铺贴工人用两手紧压油毡向前滚压，并用力均匀揉压以便把沥青挤压出来。 粘结材料的厚度宜为1mm1.5mm，最厚不得超过2mm；冷玛脂的厚度宜为0.5mm1mm；采用普通石油沥青或主要成分为普通石油沥青玛蹄脂时，其厚度不得超过1.5mm。 当使用热至于玛蹄脂时，面层厚度为2mm3mm；冷玛脂宜为1mm1.5mm，玛蹄脂应涂刷均匀，不得过厚或堆积。 3）各层油毡的搭接宽度长边不小于70mm；短边不小于100mm；若第一层油毡采用花、条、工程名称交底部位工程编号日期空铺时，长边不小于100mm，短边不小于150mm。 平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向，垂直于屋脊的搭接缝应顺主导风向。 油毡不方正时，可裁成23段铺贴。 屋面与突出屋面结构的连接处，除将油毡固定处，还宜采取隔热措施，以防止玛蹄脂流淌。 （6）铺贴屋面第二层油毡，做法同第一层，但油毡的长边搭接不小于100mm，短边不小于120mm；第一层与第二层油毡错开的搭接缝不小于250mm。 铺贴时应压平压实，胶结材料的厚度不小于2mm。 （7）铺贴屋面第三层油毡，做法同第一层，但油毡的长、短边搭接同第二层，第三节层与用同材料玛蹄脂封严；设计无板块保护层的屋面应在涂刷最后一道玛蹄脂时，将豆石保护层同时撒在上面。 （8）组织排水口檐口的一般做法1）当薄钢板包檐口时，檐口的下部要做滴水，上部应做好保护楞，伸进屋面的薄钢板至保护楞的宽度不得小于100mm，卷材应紧密地与保护楞相衔接，交接处应用油膏或掺纤维的沥青填料仔细封至与保护楞平齐，不得在泄水的竖向表面钉钉子。 2）混凝土檐口宜留凹槽。 如檐口板较厚时，也可在板内预埋木砧，卷材端部应裁齐压入槽内，如用压条或带垫片钉子固定时，钉距不大于900mm，凹槽内用密封材料嵌填封严。 （9）突出屋面结构处防水做法屋面与突出屋面结构的连接处，铺贴在立墙上的卷材高度应不小于250mm，一般可用叉接法与屋面卷材相互连接，每幅卷材贴好后，应立即将卷材上端固定在墙上。 如用薄钢板泛水覆盖时，要用钉子将泛水与卷材层的上端钉牢在墙内的木砧上，泛水上部与墙间的缝隙应用沥青砂浆填平，并将钉帽盖住。 若用其他泛水时，卷材上端应用沥青砂浆或水泥砂浆封抹严密，并用T形或L形铁件承托，将钢板与铁件扣紧。 变形缝处附加墙砌筑前，缝口处应用伸缩片覆盖，砌好附加墙后，缝内要填充沥青麻丝，并按设计要求将伸缩片盖住，接缝处要用油膏嵌封严密。 （10）内部排水口防水做法采用内部排水口铸铁水落口，杯口应牢固地固定在设计位置，安装前应彻底清除铁锈，刷好防锈漆，与水落口连接的各层卷材附加层，应按设计要求贴在杯口上，并用漏斗罩底盘压