防洪施工合同

1/10防洪施工合同马关县大栗树乡烟水工程排洪渠工程承包施工合同甲方：乙方：为确保马关县大栗树乡烟水工程项目建设进度，做到高标准、高质量完成工程建设任务，甲方同意由乙方承建马关县大栗树乡烟水工程排洪渠项目建设工程，并签订如下合同：一、承建方式：由乙方采取“包工不包料”的方式承包建设。施工用沙、石、水泥等由甲方提供。施工人员及施工工具由乙方负责。二、工程规模：按乙方实际完成排洪渠道砌石工程量长度计算。三、排洪渠采用水泥沙浆砌石，三面水泥沙浆摸光方式建设。总宽米，渠壁底层厚米、顶层厚米，渠深米。四、排洪渠施工要求：1.乙方在签订本合同天内，组织进场施工人员不少于个组，每组施工人员不少于10人；于签订本合同天内，组织进场施工人员不少于个组，每组施工人员不少于10人。2/102.乙方每天实际完成施工工程量长度不少于米。3.乙方每天向甲方报告一次进场施工人数及实际完成施工工程量进度情况。并随时接受甲方监督检查。4.乙方在施工时必须严格按甲方规格质量要求施工，确保工程质量达到烟水工程主管部门的质量要求。并确保工程项目验收合格。五、工程造价本工程造价按乙方实际完成并验收合格的砌石、摸面工程长度计算。其中：砌石工程每米单价为人民币元；摸面工程每米单价为人民币元。六、工程结算工程进入正式施工阶段后，甲方每个星期向按乙方预付一次施工人员生活费，标准为乙方实际完成工程量造价总额的30%；砌石工程完工后，甲方向乙方支付砌石工程款的70%；摸面工程完工后，甲方向乙方支付总工程款的70%；工程竣工，经烟水工程主管部门验收合格后，甲方在个工作日内与乙方结算，并向乙方支付总工程款的95%；其余5%留作质量保证金，待烟水工程业主部门向甲方付清本工程全部工程款项后，甲方将质保金余额一次性付给乙方。七、施工工期本工程自年月日开工建设，年月日竣工，工期3/10天。六、甲方责任1.确保施工用料供应；2.负责协调解决工程施工过程中的有关问题；3.派出工程监理人员负责工程质量和工程进度监督；4.按本合同约定，预付施工人员生活费；5.按本合同约定组织工程竣工验收及结算、付款。七、乙方责任：1.按照本合同约定组织进场施工人员，确保在工程施工时限要求内完成施工任务；2.自备全部所需施工设备和工具，合理安排并严格管理施工组的工作，自觉接受甲方监督；3.在施工现场配备一名专职管理人员，负责现场施工管理和与甲方的工作沟通与协调4.严格执行安全施工操作规范，采用切实可行的安全措施，保障施工人员施工。凡在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任。八、违约责任：1.乙方在组织施工过程中，甲方发现乙方组织进场施工人员人数达不到本合同约定人数或时间要求时，甲方4/10有权单方面解除本施工合同，并且不再结算未付工程款，也不承担任何经济补偿责任。2.乙方在组织施工过程中，甲方发现乙方出现严重质量缺陷时，可以向乙方提出警告或整改要求，如果乙方不及时进行整改，甲方有权单方面解除本施工合同，并且不再结算未付工程款，也不承担任何经济补偿责任。3.乙方完成施工，并经烟水业主部门验收合格后，甲方不按本合同约定结算和支付工程款，乙方有权向人民法院提起诉讼，甲方承担相当于所欠工程款一倍的违约责任。3.本合同签订之后，任何一方不得以任何借口和任何理由不履行合同约定，否则承担万元的违约责任。九、本合同其它未尽事宜，由双方协商后形成附件，与本合同具有同等效力。十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。十一、本合同自签字之日起生效。工程结束，验收款项结清后自行失效。甲方：乙方：年月日施工合同甲方：陕西煤业化工建设公司项目开发公司乙方：5/10根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就蒲城清洁能源化工有限公司厂前区“防洪排水沟”及商砼站部分工程的施工等事项协商一致，签定本合同。双方共同遵照执行。一、工程名称：蒲城清洁能源化工有限责任公司厂前区“防洪排水沟”及商砼站部分土建工程。二、工程地点：蒲城县平路庙乡。三、工程工期：根据业主要求进度施工。四、质量技术要求：符合行业规范、规程和甲方要求。五、工程承包方式：包工包料。六、结算及付款：按照甲方同建设单位所签合同执行，详见大合同附表1：建筑安装工程费率表。七、发包人的责任：办理应由发包人办理的有关手续；按时参加和组织有关工程验收，协调办理有关签证，6/10协调组织工程的竣工验收和竣工结算；如承包人有下列情况时，发包人有权收回其部分或全部工程，有权拒付工程款，并要求赔偿因此给发包人造成的一切经济损失且将承包人清退出场。具体情况如下：工程转包；由于承包人原因进度滞后或者未能按期交付使用；发生重大工程质量事故；不遵守发包方有关工程管理规定；向承包人收取合同总价10的管理费；负责审核承包人工程成本资料；建设单位款到账后，尽快付到承包人账户。八、承包人责任：开工前应编制施工组织設计，并报建设单位，由监理单位审批，做好各项施工准备工作；履行投标承诺、施工机具及人员足额按时到场；按图施工，文明施工，确保施工安全与施工质量，并按期竣工交付使用；合法经营，正规核算，逐月向发包人提供成本资料，7/10否则工程款拒付；执行建设、监理单位的有关项目建设管理文件和相关规定；向发包人支付合同总价10的管理费；按照国家有关规定缴纳税金。九、施工安全：承包人应按建筑行业法规及有关规定做到安全施工，并承担在施工期间的一切安全责任和一切因此发生的费用。发生重大安全伤亡事故应按规定立即上报有关部门，并通知发包人建设单位代表及监理单位；承包人在施工过程中，存在安全隐患应及时处理，否则发包人有权进行处罚。十、违约责任：承包人违约责任。当发生下列情况时：工程质量不合格，承包人负责返修，直至工程质量合格，并承担返修的一切费用。由于返修造成逾期交工，应赔付逾期交工的违约金；保修期如发生质量问题，承包人应在接到发包人通知2日内进行修理，否则发包人有权委托其他施工单位进行修理。因此发生的费用从保修金中扣除。发包人违约责任。当发生下列情况时：8/10由于建设单位的责任造成施工过程中途停建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，由建设单位赔偿承包人因此造成的实际损失；工程未经验收，如建设单位提前使用或擅自动用，因此而发生的质量问题或其他问题，由建设单位承担责任。因不可坑拒因素导致的费用和延误的工期按国家有关规定执行。十一、争议解决：本合同执行过程中如发生争议由当事人双方协商解决或上诉至工程所在地人民法院裁决。十二、附则：本合同未尽事宜双方协商解决；本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效；本合同一式四份，双方各执二份。甲方法定代表人:委托代理人：年月日法定代表人：委托代理人：年月日乙方甲方：_乙方：_9/10甲方将_工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：一、工程名称：_二、工程地点：_三、甲方责任：1、甲方负责办理施工项目各种手续。2、负责乙方施工的各种机械设备。3、帮助解决工程上的疑难问题。4、督促乙方搞好安全。5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。四、乙方责任：1、完成业主与建设方签订的施工合同。2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。3、负责工地上的资金支配权。4、负责工地上的机械设备管理与维修。五、核算：本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。六、资金与帐务管理各工地上交总价款的配合费_，属公司行10/10政管理人员的工资费用。七、缴款时间：各工