最新2012二级建造师章节习题--施工管理--2Z102050----建筑安装工程费用的结算

建筑工程施工管理2Z 建筑安装工程费用的结算一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1根据建没工程工程量清单计价规范( GB 50500-2008)，对工程施工过程中因修改设 计而新增的工程量清单项目，在合同中没有适用或类似的综合单价时，其综合单价应 ( )。 2010年真题 A由发包人提出，经工程师确认 B由工程师提出，经发包人确认 C由承包人提出，经发包人确认 D由发包人提出，经承包人确认 【解析】若因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因引起的工程变更，造成增加新的工 程量清单项目时，其对应的综合单价按下列方法确定：合同中已有适用的综合单价， 按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确 定；合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后 执行。2某混凝土工程，工程量清单的工程量为2000m3，合同约定的综合单价为400元/m3，当 实际工程量超过清单工程量10%时，可调整单价，调整系数为0.9。工程结束时实际工 程量为2400m3，则该混凝土工程的结算价款是( )万元。2009年真题 A.96.0 B.95.2 C.94.4 D.86.4 【解析】由于(2400-2000)/2000= 20%10%，则合同约定范围内的（10%以内）的工程 款为：2000(1+10%)400=（元）；超过10%的部分工程量的工程款为： 2400-2000(1+10%)4000.9=72000（元）。则该混凝土工程的结算价款为： +72000= 95.2（万元）。 lC 2B3某独立土石方开挖工程采用工程量清单计价方式。建设工程施工合同约定：合同估计工 程量30万立方米，单价35元立方米；完工后，按业主确认的工程量结算工程价款； 当实际工程量超过估计工程量20%时，超过部分按30元立方米结算。为控制施工成 本，施工项目经理部制订了一系列管理措施：及时组织大型土石方开挖机械进出场，编 制科学的施工作业计划，每班作业前做好施工机械检查，严格控制成本开支，作好成本 分析。 工程完工后，经业主确认的工程量为40万立方米，施工项目经理部及时报送了有关索 赔及结算资料。 2008年真题 根据场景，回答下列问题： (1)根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003 206号），大型土石方开挖机械进出 场费用属于( )。 A建筑安装工程机械使用费 B建筑安装工程机械措施费 C施工企业管理费 D工程建设其他费用 【解析】措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体 项目的费用。其中包括大型机械设备进出场及安拆费。 (2)施工项目经理部编制作业计划时，最合理的定额依据是( )。 A施工定额 B预算定额 C概算定额 D概算指标 【解析】施工定额是建筑安装施工企业进行施工组织、成本管理、经济核算和投标报价的 重要依据，直接应用于施工项目的施工管理，用来编制施工作业计划、签发施工任务 单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量奖励工资等。 (3)施工项目成本控制应贯穿项目全过程，具体是指( )的阶段。 A从施工投标开始直至竣工验收 B从项目立项开始直至竣工验收 C从项目开工开始直至保修期满 D从基础施工开始到主体施工结束 【解析】建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始至竣工验收的全过程， 它是企业全面成本管理的重要环节。 (4)从人工定额时间构成角度划分，每班作业前检查施工机械所需的时间属于( )。 A基本工作时间 B准备与结束工作时间 C不可避免的中断时间 D辅助工作时间 【解析】工人在工作班内消耗的工作时间，按其消耗的性质，基本可以分为两大类：必需 消耗的时间和损失时间。其中，必需消耗的工作时间又包括有效工作时间，休息和不可 避免中断时间。有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗，包括 基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。准备与结束工作时间是执行任务 前或任务完成后所消耗的工作时间，如工作地点、劳动工具和劳动对象的准备工作时 间，工作结束后的整理工作时间。 (5)进行土石方开挖工程预算成本、目标成本和实际成本的对比分析时，目标成本来自 于( )。 3(1)B 3(2)A 3(3)A 3(4)B 3(5)CA投标报价成本 B施工任务单中填列的工程量与单价 C项目经理部编制的施工预算 D设计单位编制的设计概算 【解析】实施性计划成本，即项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它以项目实施方案 为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过施工预算的编制 而形成的实施性施工成本计划。 (6)项目经理部在计算索赔费用时，准确程度最高的方法是( )。 A预算费用法 B总费用法 C修正的总费用法 D实际费用法 【解析】索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。实际费用法 是计算工程索赔时最常用的一种方法，这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作 所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿，因而准确程度最高。 (7)工程竣工应结算的土石方开挖工程总价格为( )万元。 A. 1200 B.1350 C.1380 D.1400 【解析】合同约定范围内（20%以内）的工程款为：30(1+20%)=36（万m3），36 35 =1260（万元）；超过20%之后部分工程量的工程款为：(40-36)30=120（万元）； 则土石方开挖工程总价格=1260+120=1380（万元）。4由于监理工程师原因引起承包商向业主索赔施工机械闲置费时，承包商自有设备闲置费 一般按设备的( )计算。 2010年真题 A台班费 B台班折旧费 C台班费与进出场费用 D市场租赁价格 【解析】施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包 商责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工 费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承 包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备 使用费。5根据建设工程施工合同（示范文本）( GF-99-0201)，若合同中约定有工程预付款， 则预付时间应( )。 2009年真题 A不迟于约定的开工日期前7天 B不迟于约定的开工日期前30天 C不迟于实际开工以后的7天 D不迟于首次支付工程款前7天 【解析】在建设工程施工合同（示范文本）中，对有关工程预付款作了如下约定：实行 工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额， 开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包 人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人 收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定 应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。6某土方工程，工程量清单的工程量为1100m3，合同约定的综合单价为16元/m3，且实 际工程量减少超过10%时可调整单价，单价调整为1 5元/m3，经工程师计量，承包商实 3(6)D 3(7)C 4B 5A 6B际完成的土方量为lOOOm3，则该土方工程的价款为( )。 2007年真题 A1.76万元 B1.6万元 C1.5万元 D1.65万元 【解析】由于(1100-1000)/1100=9.09%10%，则不用做单价调整，土方工程的价款 为161000 =1.6（万元）。 7按照国际惯例，索赔费用组成中的分包费用是指( )的索赔款额。 2007年真题 A总包商向分包商 B分包商向总包商 C分包商向发包人 D发包人向分包商 【解析】分包费用索赔是指分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索 赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。 8按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括( )。 2005年 真题 A高于利息的50% B利息 C滞纳金 D50%的利息 【解析】在索赔款额的计算中，经常包括利息。利息的索赔通常发生于下列情况：拖期付 款的利息；错误扣款的利息。 9下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是( )。2007年真题 A分段结算的工程，可按月预支工程款 B按月结算的工程，不可分段结算，需进行竣工结算 C按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付 D只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算 【解析】建筑安装工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式：按月结算即先预付 部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算；竣工后一次 结算即建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合 同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算；分段 结算即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶 段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。 10某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元，乙项180元/，且从第一个月 起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第 一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700、500则该月 工程师应签证的工程款为( )。 2007年真题 A23万元 B21. 85万元 C22.6万元 D25万元 【解析】由题意可得，扣除保修金后，该月甲、乙两子项的完成额共为：200700+ 180500(1-5%)=23(1-5%)=21.85（万元）25（万元），则该月工程师应签 证的工程款为21.85万元。 11.以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是( )。2005年真题 A发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收 7B 8B 9A 10B 11BB工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任 C工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任 D发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见 【解析】A项，发包人应在收到承包人的竣工验收报告后28天内组织竣工验收；C项， 工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任；D 项，发包人应在竣工验收后14天内给予认可或提出修改意见。12.在某土方工程变更中，合同中有类似变更工程的价格，按照建设工程施工合同（示范 文本）的规定，则该变更工程可( )确定变更价款。 A按合同已有价格 B参照合同价格 C由承包人提出价格，发包人确认后 D由承包人提出价格，工程师确认后 【解析】建设工程施工合同（示范文本）约定的工程变更价款的确定方法是：合同中 已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于 变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更 工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。13.在FIDIC合同条件下，当工程表中虽有同类工作单价或价格，但对具体变更工作已不 适用时( )。 A应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价 B应按照与合同单价水平相一致的原则确定新的费率或价格 C应以该费率计算变更工程费用 D应提请工程所在地的工程造价管理机构进行咨询 【解析】计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况：变更工作在工程量表 中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用；工程量表中虽然列有同 类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础 上制定合理的新单价或价格；变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和 价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。14. FIDIC施工合同条件下的工程变更的情况中，工程量的变化与该项工作规定的费率的 乘积超过了中标的合同金额的( )，宜对有关工作内容采用新的费率或价格。 A. 0.01% B.0.02% C.0.03% D.0.04% 【解析】FIDIC施工合同条件约定，当工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超 过了中标的合同金额的0. 01%时宜对有关工作内容采用新的费率或价格。15.某建筑工程是FIDIC合同条件下的工程变更，在( )情况下，宜对有关工作内容采 用新的费率或价格。 A.工程量变动小于10% B工程量变动大于10% C工程量增加 D工程量发生变动 【解析】FIDIC合同条件下的工程变更，宜对有关工作内容采用新的费率或价格的情况 有两种。其中，第一种情况包括：如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其 12B 13A 14A 15B他报表中规定的工程量的变动大于10%；工程量的变化与该项工作规定的费率的乘 积超过了中标的合同金额的0.01%；此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的 变动超过1%；此项工作不是合同中规定的“固定费率项目”。 16.某建筑工程因分部分项工程量清单漏项拟进行工程变更，则按照建设工程工程量清单 计价规范( GB 50500-2008)的规定，原措施费中没有的措施项目( )。 A执行原综合单价 B按原有措施费的组价方法调整 C幅度以外减少量部分的综合单价需作调整 D由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整 【解析】若因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部 分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更， 则：原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没 有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人 确认后调整。 17.在某实验工程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工，在此期间发生材料变化 事件中，承包商可索赔材料费的情况是( )。 A材料损坏 B材料超期储存 C材料被盗 D材料进货日期变化 【解析】材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料 费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包商责任工程延期导致的材料 价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。 18.某实验工程，由于业主原因导致工程停工，对于承包人租赁设备的停工，承包人应按 ( )索赔施工机械使用费。 A没备使用费 B设备台班费 C实际租金和调进调出费 D设备台班折旧费 【解析】由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁 设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包商自有设备，一般按台班 折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。 19.某混凝土工程2010年5月开始施工。当地气象资料显示每年6月份为梅雨期，在此期 间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；后来由于雨量较大，监理工程 师签发了半个月的暂停工令；另由于业主原因致使工程在7月份暂停一个月。到工程 竣工时承包商进行结算后，要求业主给予赔偿。则承包商可索赔的机械使用费 为( )。 A自有机械台班费 B各类机械台班折旧费 C租赁机械实际租金 D机械台班上涨费 【解析】A项，自有机械应按照台班折旧费计算；B项，没有指出是哪种设备，无法确 16D 17B 18C 19D定；C项，租赁机械应按照实际租金和调进调出费的分摊计算；D项，机械台班，卜涨 费是承包商可以索赔的。20.由于业主方原因使得工程暂停而产生的索赔中，一般监理工程师很难同意的索赔项目 是( )。 A现场管理费 B利息 C总部管理费 D利润 【解析卜一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现 场等引起的索赔，承包商可以列入利润。但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包 括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也 未导致利润减少。因此，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润 损失。21.新建厂房在施工过程中，由于设计变更使工程范围发生变化，则承包商索赔利润所采 用的汁算百分率，相对于原报价单中的利润率而言( )。 A应该为大 B应该为小 C应保持一致 D应由承包商确定 【解析】索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。22.若某混凝土工程施工中，发生了多次索赔事件，则宜采用( )计算索赔金额。 A实际费用法 B总费用法 C综合费用法 D实物费用法 【解析】总费用法就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，实际 总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额。23.某商务楼建设项目工程合同承包价为92.6万元，则该建设项目工程价款可实行( ) 预支，竣工后一次结算。 A施工开始前 B每月月初 C每月月中 D每月月末 【解析】建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在1 2个月以内，或者工程承包合 同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。24.根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，发包人未按约定时间预付工程款，则承 包人应在( )向发包人发出要求预付的通知。 A开工日期前10天 B约定预付时间10天后 C开工日期前7天 D约定预付时间7天后 【解析】工程预付款预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付， 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不 能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向 承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。25.某商务楼工程合同总额92.6万元，工程预付款为25万元，主要材料、构件所占比重 为60%，则起扣点为( )万元。 A75 B51 C42.6 D45 【解析】工程预付款起扣点的计算公式为：T=PM/N。其中，T表示起扣点，即工程预 20D 21C 22B 23C 24D 25B付款开始扣回的累计完成工程金额；P表示承包工程合同总额；M表示工程预付款数 额；表示主要材料，构件所占比重。将题中条件代人，可得该工程预付款起扣点为： T=PM/N=92.6一25/60%=51（万元）。 26.工程进度款的计算主要涉及( )。 A工程量的计量 B工料的计量 C直接工程费的计量 D税金的计量 【解析】工程进度款的计算主要涉及工程量的计量和单价的计算方法。 27.关于工程价格的计价方式，下列说法正确的是( )。 A可调工料单价法不受时间价值的影响 B固定综合单价法受时间价值的影响 C固定综合单价法不包含风险费用 D用全费用综合单价法计算工程进度款比较简便 【解析】可调工料单价法受时间价值的影响；固定综合单价法包含风险费用，不受时间 价值的影响。采用全费用综合单价法计算工程进度款比用可调工料单价法更方便、简 单，工程量得到确认后，只要将工程量与综合单价相乘得出合价，再累加即可完成本 月工程进度款的计算工作。 28建设工程施工合同（示范文本）规定，在确认计量结果后( )天内，发包人应向承 包人支付工程款（进度款）。 A.7 B 14 C21 D28 【解析】建设工程施工合同（示范文本）对工程款的支付约定是：在确认计量结果后14 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款），发包人超过约定的支付时间不支付工 程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后仍 不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。 29.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内不支付工程竣工结算价款，承包 人可以与发包人协议将工程折价。 A21 B28 C42 D56 【解析】发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付工程竣工结算价款， 承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法 拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 30根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算 报告及完整的结算资料。 A工程竣工验收日 B工程竣工验收报告经发包人认可 C提交工程竣工验收报告 D办理竣工验收备案手续 【解析】工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告 及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整 26A 27D 28B 29D 30B内容进行竣工结算。31.承包人报送的竣工结算报表由( )审核。 A发包人 B分包人 C专业监理工程师 D总监理工程师 【解析】专业监理工程师审核承包人报送的竣工结算报表；总监理工程师审定竣工结算 报表。32.采用主材计算价差方法结算时，发包人在招标文件中列出的需要调整价差的主要材料 的基期价格，一般采用( )的材料信息价。 A国家工程造价管理机构公布 B当时当地工程造价管理机构公布 C发包人自行采集的市场 D项目管理咨询公司所确定 【解析】发包人在招标文件中列出需要调整价差的主要材料表及其基期价格（一般采用当 时当地工程造价管理机构公布的信息价或结算价），工程竣工结算时按竣工当时当地工 程造价管理机构公布的材料信息价或结算价，与招标文件中列出的基期价比较计算材 料差价。33.价格调整的程序是( )。 确定计算物价指数的品种；合同条款中，写明经双方商定的调整因素、考核的地 点和时点；确定各成本要素的系数和固定系数。 A. B. C. D. 【解析】价格调整的计算工作比较复杂，其程序如下：确定计算物价指数的品种。 要明确的两个问题：一是在合同价格条款中，应写明经双方商定的调整因素，在签 订合同时要写明考核几种物价波动到何种程度才进行调整，一般都在10%左右；二 是考核的地点和时点，确定各成本要素的系数和固定系数，各成本要素的系数要根据 各成本要素对总造价的影响程度而定。建筑安装工程费用的价格调值公式。34.建安工程费用动态结算的调值公式中，各成本要素的比重系数应根据( )确定。 A物价对要素的影响程度 B要素对总造价的影响程度 C要素对总成本的影响程度 D工程复杂性对要素的影响程度二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项）1工程变更的原因主要有( )。2005年真题 A业主变更指令 B设计出现错误 C工程环境的变化 D工程进度的超前 E合同实施出现问题，必须调整合同目标或条款 【解析】按照变更的起因划分，变更的种类有很多，如：发包人的变更指令；由于设计错 误，必须对设计图纸作修改；工程环境变化；由于产生了新的技术和知识，有必要改变 原设计、实施方案或实施计划；法律法规或者政府对建设工程项目有了新的要求等等。 由于工程变更所引起的工程量的变化、工程延误等，都有可能使项目成本超出原来的预 算成本，需要重新调整合同价款。 31C 32B 33A 34B lABCE2某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的人工费是 ( )。 2005年真题 A不可辞退工人的人工上涨费 B不可辞退工人的窝工费 C可辞退工人的窝工费 D可辞退工人的人工上涨费 E可辞退工人的人工工日成本 【解析】由于设计变更，工程暂停所造成的损失承包商可向发包商索赔，其中，可索赔的 人工费有不可辞退工人的窝工费和可辞退工人的人工上涨费。 3对由于( )等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分。 2007年真题 A.工效降低增加的劳动 B完成合同之外的工作 C工程延期致使人员窝工 D法定人工费增长 E施工现场加班劳动 【解析】人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安 全福利等费用。对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指：完成合同之外的额 外工作所花费的人工费用；由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过 法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工 费和工资上涨费等。 4建筑安装工程费用的主要结算方式有( )。2010年真题 A分项结算 B分段结算 C分部结算 D按月结算 E竣工后一次结算 【解析】建筑安装工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式，包括：按月结算， 即先预付部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算；竣 工后一次结算，建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工 程承包合同价值在100万元以下的。可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结 算；分段结算，即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进 度，划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款；结算双方约定的其他结 算方式。实行竣工后一次结算和分段结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工作 量一致，年终不另清算。 5施工承包合同有关费用控制的规定中，表述正确的是( )。 2007年真题 A施工合同价款可约定采用成本加酬金方式 B工程预付款应在结算后一次性扣回 C承包人应在工程变更确定后14天内提出变更工程价款的报告 D保修期满，承包人履行了保修义务，发包人应在质量保修期满后28天内结算 E发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实 【解析】B项，工程预付款一般是按约定的时间和比例逐次扣回；D项，保修期满，承包 人履行了保修义务，发包人应在质量保修期满后14天内结算。 2BD 3BD 4BDE 5ACE6常用的建筑安装工程费用动态结算方法有( )。 2009年真题 A调值公式法 B分部结算法 C竣工调价系数法 D按主材计算价差法 E按实际价格结算法 【解析】建筑安装工程费用的动态结算就是要把各种动态因素渗透到结算过程中，使结算 大体能反映实际的消耗费用。其方法包括：按实际价格结算法；按主材计算价差 法；竣工调价系数法；调值公式法（又称动态结算公式法）。7在确定工程变更价款时，采用合同中工程量清单的单价或价格，通常可以( )。 A直接套用 B协商套用 C参照套用 D间接套用 E部分套用 【解析】在确定工程变更价款时，采用合同中工程量清单的单价或价格有三种情况：直 接套用，即从工程量清单上直接拿来使用；间接套用，即依据工程量清单，通过换算 后采用；部分套用，即依据工程量清单，取其价格中的某一部分使用。8关于工程价款的调整，下列说法正确的是( )。 A在合同履行过程中，若因非承包人原因引起的工程量增减与招标文件中提供的工程 量有偏差，当工程量清单项目工程量的变化幅度在10%以内时，若合同未作约定， 其综合单价不做调整，执行原有的综合单价 B若因施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致时，发、承包双方可按 按合同中已有的综合单价确定 C若因分部分项工程量清单漏项的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目， 引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，则原措施费中已有的 措施项目，按原有措施费的组价方法调整 D若因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因引起的工程变更，造成增加新的工程 量清单项目时，合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定 E在发、承包双方履行合同的过程中，当国家的法律、法规、规章及政策发生变化， 国家建设主管部门或其他授权的工程造价管理机构据此发布工程造价调整文件，工 程价款应当进行调整 【解析】B项，若因施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不一致 时，发、承包双方应按新的项目特征，即实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单 项目的综合单价。9下列说法正确的是( )。 A税金属于间接费 B按国际惯例，一般承包商可索赔的具体费用包括直接费、间接费、分包费、总部管 理费和利润 C按国际惯例，一般承包商可索赔的具体费用包括直接费、间接费、利润和税金 D管理人员工资属于人工费 E职工福利费属于总部管理费 6ACDF 7ADE 8ACDE 9ABE【解析】C项，按国际惯例，一般承包商可索赔的具体费用包括直接费、间接费，、分包 费、总部管理费和利润；D项，管理人员工资属于总部管理费。索赔款中的总部管理费 主要是指工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财 务管理、通讯设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。 10在进行利息的索赔时，具体利率的确定在实践中可采用不同的标准，主要有( )。 A按当时的银行贷款利率 B按当时银行的存款利率 C按当时的银行透支利率 D按合同双方协议的利率 E按中央银行贴现率加3个百分点 【解析】在索赔款额的计算中，经常包括利息，而具体利率的确定，在实践中可采用不 同的标准，主要有：按当时的银行贷款利率；按当时的银行透支利率；按合同 双方协议的利率；按中央银行贴现率加3个百分点。 11.修正的总费用法修正的内容有( )。 A将计算索赔的时段