BZTB004工程测量分包合同.doc

BZTB004工程测量分包合同 合同编号XXXXXXXXX项目之工程测量分包合同总包方分包方合同订立地点合同订立日期工程测量分包合同总包方:_（以下简称“甲方”）分包方:_（以下简称“乙方”）根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本工程的具体情况，甲方委托乙方进行_工程施工测量任务。 经甲乙双方友好协商，就有关事宜达成以下协议第一条总包工程概况1.1工程名称_1.2工程地点_1.3工程结构类型及特点_1.4建筑面积暂定_平方米第二条合同内容(测量工作内容)2.1控制测量2.1.1平面轴线控制网的建立并保证精度；2.1.2高程控制网的建立并保证精度；2.1.3测量方案的编制。 2.1.4定期（_月）进行水平基准点复核2.2土方测量2.2.1施工现场现状高程方格网、测绘图等；2.2.2现场土方边坡上、下口线；2.2.3分步开挖的控制标高；2.2.4底层控制轴线标高、重要的坑位细部线测设；2.2.5测量方案的编制。 2.3主体结构测量2.3.1代表项目及时配合监理、业主的测量检查工作；2.3.2结构主体每施工段的控制轴线测量并保证精度；2.3.3负责结构标高控制点传递保证精度(砼标注1m线控制点)；2.2.4测量方案的编制；2.2.5地上部分每层测设轴线。 2.5负责按_市档案馆要求汇编测量资料，主体结构测量工作完后10日内交清全部测量资料。 2.6甲方有权对本合同所确定的承包范围随时进行调整，这一调整行为并不表示甲方违约，乙方无条件同意并接受此条款，无任何异议。 第三条合同价款及支付3.1本工程采用固定单价计价方式3.1.1固定单价经双方协商本工程测量综合含税单价为_元/建筑平米面积。 其中人工费元增值税税金元。 单价固定单价，包括实施完合同工作内容，达到验收标准所发生的一切材料/人工/机械/劳保/食宿/交通/行政事业收费/政府税费等；任何因市场价格的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而引起的乙方的实际支出的增减，均视为乙方已经事先充分估计并已经列入合同单价之中。 在整个合同实施期间，合同单价不作任何调整。 工程量按_年计算规则计算。 3.2承包人应凭合法有效的税率为6%（或其他税率由商务谈判确定具体税率，合同中必须明确）,增值税普通发票或专用发票(简易计税项目推荐为普通发票,一般计税项目推荐为专用发票，由商务谈判确定),发票抬头为中国建筑一局（集团）有限公司,向发包人收取工程进度款，否则发包人有权暂不支付；如承包人提供虚假发票，则因假发票而引起的税款、滞纳金及罚款等由承包人自行承担，因假发票给发包人造成的经济损失由承包人负责赔偿。 承包人收取竣工结算价款（即累计支付至工程结算总价的95）时，应按工程结算总价提供全额发票（含保修金的发票）,否则发包人有权暂不支付。 如因特殊原因（包括但不限于代付第三方材料款、垫付农民工工资、执行法院裁决和政府决定的款项）发包人先行支付工程款的，承包人应于发包人通知之日起七日内开具相应数额的发票，承包人不履行开票义务的，应每日按所应开发票额度0.3%向发包人承担违约责任。 凡承包人未能按约定及时向发包人开具发票的，发包人可向人民法院起诉，要求承包人按合同约定开具发票并承担违约责任。 3.3合同价款=固定单价结算工程量，合同价款本合同暂定总价元（人民币大写），其中不含税价款（大写）（人民币）小写元人工费元增值税税金元。 3.4测量款按工作节点支付（该款额已包含了当月100%的纯人工费，即全部工人工资）_付款单位_付款账号_开户行_3.5在分包人提交进度请款单以及总包方开具进度付款单时，均应按照本合同中规定比例扣留保留金。 扣留保留金的比例为*%；其中*%作为质量保证金，*%作为工期保证金，*%作为施工技术质量资料、竣工资料保证金，*%作为安全文明施工及环境管理保证金；保留金中不含人工费。 分包人收到工程款必须及时支付工人劳务费，并在每月领取工程款之前向总包方提供相应资料a向总包方提供优先支付分包工程人工费的承诺（示例见附件九）和总包方无拖欠劳务费证明（示例见附件十一），承诺书和证明与合同具有同等法律效力。 承诺书、无拖欠劳务费证明上的公章要与合同上用章、签字人一致，签字人应具备相应签字权。 b每月向总包方提交工人工资发放表，发放记录必须与进场人员花名册、考勤表一致，发放表以班组分类，必须本人签字领取，不得代签。 c提供工人工资发放表同时须提供发放过程照片。 d工人退场须办理劳务工资结算单，对于已结清的工人要求必须在结算单上签署结清工资的承诺，并经本人签字确认。 为维护农民工利益，杜绝劳务纠纷，总包方有权监督管理分包方工人工资支付事宜。 分包人如未按法律规定、政府部门要求、合同约定及时支付工人工资，总包方可将不超过当次支付额90%的金额直接发放到分包人工人，视为已支付分包人相应款项，其余款支付至分包人指定的法人帐户上；同时，如发现其未及时发放工人工资，初次发现，总包方监督其改正；再次发现，则视为分包人违约，计取10万元/次的违约金并从结算款中扣除。 因分包人集结人员到总包方总部、业主单位、政府部门等处讨要人工费导致总包方支付的费用（包括超额支付的费用），由分包人承担，总包方将从分包人的结算款中扣除，结算款不足的，分包人应将不足部分支付给总包方。 本合同履行过程中，如果政府部门要求工人工资由总包方集中支付，总包方和分包人应按照政府要求执行。 3.6资金风险共担3.6.1鉴于目前建筑市场的实际状况，甲方不能保证业主的资金能按时足额到位。 在此情况下，乙方鉴于目前建筑市场的实际状况，甲方不能保证业主的资金能按时足额到位。 在此情况下，乙方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对甲方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，乙方不要求甲方每月付款均按时足额到位。 3.6.2甲方缓付、迟付本合同项下工程款时，乙方任何情况下均不计取利息，亦不向甲方主张支付违约金及赔偿金，且不得以缓付、迟付的工程款为由停止施工。 3.6.3乙方应当具备一定承担风险的能力。 如果乙方承担的分包工程施工中，乙方向甲方所递交的索赔要求，在甲方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则乙方的索赔要求亦将不会得到批准。 如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成甲方已经无法全部或部分得到工程款，甲方亦将不会支付乙方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使乙方的结算数额已经获得甲方的批准。 3.7工期延期因甲方原因（不含政府、政策、天气、不可抗力等原因）导致工期延长，除相应顺延乙方的工工期外，乙方每月累计停工10天（含10天）以下甲方不给于任何费用补偿，从第11天起，经甲方按确认后，人工窝工费计取按100元/工日（24小时）计取,按现场停留工人数计算，停留人数须经甲工方每日审核确认。 因甲方原因连续停工30天以上，从第31天起，经甲方确认后，人工窝工费计取按按25元/工日（24小时）计取,按现场停留工人数计算，停留人数须经甲方每日审核确认。 此类费用仅计取税金，其它的费用不予计取。 自上述情形消失并且工程起复工之日起14日内，乙方应向甲方申请支付相应费用，待甲方审批通过后可按合同约定支付。 如乙方未按时向甲方申请的，视为乙方放弃该部分费用的权利，甲方不予支付。 第四条质量要求及工作标准4.1乙方测量工作应满足施工技术规范的要求，符合中华人民共和国国家标准工程测量规范（GB50026-xx）、城市测量规范（CJJ/T8-xx）和相关建筑工程验收规范。 并应符合“_市标准建筑工程施工测量规程”的规定，须满足后续国家及地方颁发的相关规定要求。 4.2乙方应严格按_市建筑安装工程资料管理规范的规定，及时、真实、准确地提供完整而规范的技术资料。 乙方对资料的完整性、真实性负责。 在资料不齐全时甲方有权扣留部分工程款。 4.3如果政府、社会在建筑工程评比过程中对技术资料有特殊要求时，乙方有义务竭力满足，不得以任何借口拒绝、推诿。 第五条进场时间及测量施工组织设计5.1甲方要求乙方进场时间为_年月日。 预计退场时间为_年月日。 工期_天。 以上工期已经考虑下列因素 1、法定节假日或公休日； 2、不利的气候条件【不可抗力除外】； 3、高考、中考期间政府对施工的限制； 4、与其它施工工序间不可避免的交叉作业影响； 5、政府职能部门的执法检查、各种奖项的评比检查； 6、分阶段、分区段检查验收； 7、合理压缩或延长工期15%以内的风险。 5.2在合同签订后3天内，乙方向甲方提供本工程测量施工方案，并应包含以下内容本工程测量工作人数及组织方法、现场负责人、质量控制措施、测量方法等内容。 第六条甲乙方代表6.1甲方驻工地代表甲方驻工地代表姓名_职责按合同约定及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。 6.2乙方驻工地代表乙方驻工地代表姓名_职责按甲方代表批准的施工方案、工期控制计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求组织测量，履行本合同中规定的权利和义务，并对施工中涉及甲方的先进工作和技术保密。 签订合同时,如由委托代理人签订,则乙方应提供法人授权委托书。 第七条甲方工作7.1按合同约定，及时给乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务；7.2提供相关图纸、技术交底和乙方测量工作所需指令；7.3土方测量、工程测量开工前，提供施工现场当年城市有效水准点，坐标点资料；7.4派人员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造必要的工作条件，并安排有关人员解决现场测量障碍；7.5提供施工现场当年城市导线点标高、坐标及规划局资料；7.6甲方为乙方测量人员提供办公、住宿房屋(但不含屋内任何设施)，及乙方人员的就餐条件，就餐费用由乙方员工自理,已含在合同价款中；7.7负责现场控制点线的保护；7.8基础工程施工前和地下结构施工完成时，甲方负责通知业主请测绘院现场验线；7.9审批乙方上报的测量施工方案。 第八条乙方工作8.1提供工程现场验线条件，并配合规划局、测绘院等部门现场验线；8.2按甲乙双方约定的日期准时进场。 在甲方发出测量指令后，须_日内完成甲方安排的测量工作；8.3按照国家现行的标准、规范和规程进行测量，根据甲方提出的技术要求及进度，提交测量成果，并对测量精度和质量负责；8.4现场测量、放线人员应遵守施工现场的各项管理制度。 并保证所有现场测量人员的稳定性,未经甲方同意,不得随意抽调.同时,乙方现场测量人员到场后,应完全服从甲方的领导,接受甲方有关现场测量的工作安排,否则视为违约,甲方有权给予相应的经济处罚；8.5按甲方要求提供本专业各项测量方案；8.6按_市工程资料管理的有关规定和甲方质量保证体系规定的质量及技术资料管理要求，及时、准确汇编测量资料；8.7负责对乙方放线人员进行安全交底，自行承担乙方测量人员违反甲方现场管理规定或有关操作规范而发生的安全事故的全部责任；8.8负责工程测量仪器和设备的提供；8.9在主要控制测量点的测量工作完毕后，负责向甲方进行工作移交和向甲方测量人员书面交底工作；8.10乙方负责提供测量仪器和设备的年检测合格证。 （复印件一式三份加盖单位公章）；8.11乙方指派的现场测量人员须具备_市政府部门规定要求的相关证件,乙方负责将所有现场人员的全部证件在甲方项目经理部备案.因乙方人员证件不齐而引发的一切责任均有乙方承担,并赔偿由此给甲方造成的损失；8.12工程定位测量记录资料请严格按照建筑工程资料管理规程中的技术要求进行编制；8.13定位桩采用混凝土墩固定，乙方负责测量专业技术指导，甲方制作；8.14乙方在报验相关资料应及时，并积极配合其它测量（零星测量）。 第九条违约责任9.1由于乙方测量工作未在合理时限内完成，或严重滞后致使甲方窝工超过8小时，则乙方承担全部责任和因此造成的一切经济及其他损失。 9.2由于乙方测量工作不准确，致使甲方施工出现质量事故，由乙方承担全部责任和因此造成的一切经济及其他损失，由于乙方测量工作不准确，导致甲方利益受损或被第三方追责，乙方承担全部的赔偿责任。 9.3不允许非法转包本分包工程。 9.4甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除非经过甲方书面同意且乙方承诺最终结算金额下浮浮%后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的的5%。 向甲方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任，同时债权转让不发生法律效力。 9.5甲方已就本合同内容向乙方做出明确说明，乙方应对其违反本合同任意一条约定造成的甲方损失承担全部赔偿责任，不得以不理解条款内容作为减轻或免除责任的事由；对于乙方未遵守合同约定而导致自身无法结算、付款的，亦由乙方自行承担责任。 第十条合同文件及补充合同文件10.1甲乙双方签订的合同、甲方对特殊测量项目提出的书面要求说明、技术交底、甲方批准的测量方案等文件构成对双方有约束力的合同文件。 10.2在双方履约过程中，由甲方提出的增加测量项目委托，在与乙方签订的补充合同签字之日起生效。 甲乙双方商议签订的各种书面协议、条款及所有有关区分责任的书面文件均与原合同一起具有约束力。 第十一条争议11.1本合同履行过程中如发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决；协商解决不成的双方愿提交天津仲裁委员会滨海分会，按照其仲裁规则进行仲裁。 该仲裁裁决将是终局，对双方均有约束力。 11.2本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。 第十二条合同生效与终止12.1本合同自双方签字、盖章之日起生效（以最后签字盖章的日期为准）。 12.2合同履约完毕且保修期满（如有），或合同主体违