合同范本之什么是采购合同样本.doc

合同范本之什么是采购合同样本 合同范本之什么是采购合同本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 什么是采购合同【篇一:什么是采购合同】采购合同是企业（供方）与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。 签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是采购合同是商务性的契约文件，其内容条款一般应包括:供方与分供方的全名、法人代表，以及双方的通讯联系的电话、电报、电传等；采购货品的名称、型号和规格，以及采购的数量；价价格和交货期；交付方式和交货地点；质量要求和验收方法，以及不合格品的处理，当另订有质量协议时，则在采购合同中写明见“质量协议”；违编号:卖方:买方:签订地点:一根据中华人民共和国合同法，经买卖双方协商，签订本合同。 序号使用单位品名品牌型号规格产地保修期单价（元）数量（套）采购金额（元）12345本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 678合计:二供应设备:三质量与检验 1、卖方须准时提供全新的、包装完美无破损的、备件齐全的、完全符合国家的有关质量标准的设备。 2、设备验收包括:数量、外观质量、备件备品、装箱单、技术参数资料料(中文)、设备安装调试运行良好。 3、设备应钉有铭牌（包括:制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。 四交货及验收 1、合同签订后，卖方送货至买方的使用单位（名称:?地地址址:?电话:?）。 2、在货到后3天内，卖方完成设备安装调试工作。 3、设备验收:使用单位按国家规定的标准或厂方出厂标准验收，使用确认设备运行良好，并在验收报告上签字盖章 4、设备出现质量问题，卖方负责“三包”，7天包退、15天包换于和不少于1年的保修。 如果每件设备一年内出现三次质量故障，同类过设备总货量一年内出现质量故障超过15%的，应包换。 五、付款方式 1、?卖方提交合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位公章）和拨款凭证复印件给广州市海珠区政府采购中心。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 2、广州市海珠区国库支付中心15天内用转帐方式支付货款。 六、售后服务 1、卖方提供的上门保修服务，自验收报告签字之日起计算。 2、保修期内设备出现故障，属于产品质量问题，由卖方负责维修，不再收取费用；属于人为造成的，卖方提供服务，但须收取材料费。 3、故障报修的响应时间:工作时间8:0018:00期间为4小时，非工为作时间为16小时（保修电话:?地址:?）。 4、设备故障在检修8小时后仍无法排除，卖方应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复。 5、保修服务方式，即由卖方派员到使用单位现场维修。 七、培训 1、卖方向使用单位提供设备的基本使用的培训。 2、培训时间由使用单位安排进行12次集中的培训。 八、违约责任 1、买方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，向卖方赔付货款总值的百分之五违约金。 2、买方逾期支付设备款的，向卖方赔付欠款百分之五。 3、卖方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，买方有权拒收设备，卖方赔付货款总值百分之五的违约金。 4、卖方不能交付设备的，向买方赔付货款总值百分之五的违约金。 5、卖方逾期交付设备，向买方赔付逾期交货部分货款总额的百分之五。 逾期交付超过十天，买方有权终止合同。 九、争议及仲裁本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 1、因设备的质量问题发生争议，由广州市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。 设备符合质量标准的，鉴定费由买方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。 2、因本合同引起的争议，双方应协商解决，也能够向合同签订所在地人民法院提出诉讼。 十、本合同一式三份，买卖双方和海珠区政府采购中心各1份，自双方签字盖章之日起生效。 卖方:买方:地址:地址:法人代表:法人代表:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:邮政编码:邮政编码:开户银行:开户银行:帐号:帐号:年月日年月日日【篇二:如何确定采购合同是有效的采购合同,招标采购的概念和特点是什么】篇一:招标采购合同的基本法律特点中国招标采购职业认证培训服务平台招标师考试合同管理备考资料:招标采购合同的基本法律特点本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 今天我们分享的是招标师考试合同管理备考资料:招标采购合同的基本法律特点招标采购合同首先具备一般合同的基本法律特点:招标采购合同是合同当事人意思表示一致的协议。 合同的成立必须有两个或以上的当事人相互之间作出意思表示，并达成共识。 因此，只有当事人在平等自愿的基础上意思表示完全一致时，合同才能成立。 招标采购合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。 当事人订立合同都有一定的目的，即设立、变更、终止民事权利义务关系。 无论当事人订立合同是为了什么目的，只有当事人达成的协议生效以后，才能对其产生法律上的约束力。 篇二:5月采购法务与合同管理试题及答案5月中英合作采购与供应管理职业资格证书考试（中级）采购法务与合同管理试题（课程代码:03614） 一、案例题请仔细阅读并分析案例中的信息，然答后回答1-2题。 河北大学建筑有限公司（下称:大华）于1月通过招投标成功获得了当地某大型购物中心的工程建设合同。 大华在上述工程建设合同签署后，即开始组织该工程建设所需要的材料及设施的采购。 对于水泥的采购，大华将其供应商目标锁定为当时市场上最大的两家水泥生产企业业:内蒙古馨石水泥股份有限公司（下称:馨石）和唐山天成水泥股份有限公司（下称:天成）。 大华于2月月1日分别向馨石和天成去函，函中写明“我公司因为工程泥建设需要国家一级水泥1万吨，如果贵公司能够提供，请速与我公司联系，我公司希望购买。 馨石于2月月5日回函，函中告知其能够提供大华所需要的1万吨国家一级水泥，价格为元/吨，并能在双方买卖合同成立后20日内将全部货物运至大华指定工地。 同一天，天成回函称:天成能够提供大华所本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 的需要的1万吨国家一级水泥，价格为1800元/吨，交货日期为双方合后同成立后1个月内，交货地点有大华指定。 经过比较，大华决定选择天成作为其供应商，并立即复函天成，说同意其函中提出的交易条件，但需要双方五个工作日以内签署书面确认书的方式对此予以确认。 馨石在2月月5日回函发出后的第二天，就派本公司车队先行载运吨吨水泥送往大华建设项目工地，要求大华收货并支付相关货款，并称其在余的会在20日之内陆续送到。 馨石的车队到大华公司之时，恰逢大华的工地上急需水泥，所以大华收下了馨石这吨水泥，但告知馨石以后的水泥不需要再送，大华已向其它供应商订购，与此同时，大华要正即函告天成，称其仅需要8000吨水泥，之前同意的其它交易条件任保持不变。 馨石和天成均对大华的回复表示不满，双双将大华起诉至相关人民法院，要求大华向其承担违约负责。 1. （1）大华和天成之间的合同是否成立,为什么?答:,当事人采用信件形式订立合同,如要求在合同成立之前签订确认书,大华要求双方签订一份书面确认书,由下双方尚未签订确认书,因此他们之间的合同未成立. （2）大华和馨石之间是否存在合同关系?如果存在,合同的内容是什么么?答:。 2. （1）例举合同成立必须经过的两个阶段并简要解释其概念。 答:合同成立必须经过的两个阶段为:要约、承诺.要约:又称发盘,出盘,发价,报价,是希望与他人订立合同的意思表示.承诺:就是指受邀约人同意要约的意思表示,同意接受要约的条件并愿意和要约人达成合同.本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 （2）指出本案中下列行为分别属于合同商订过程中的那个阶段.1）2月月1日,大华向天成的去函答:2月月1日,大华向天成的去函为要约邀请2）2月月5日,馨石向大华的回函答:2月月5日,馨石回函为要约3）2月月5日,天成向大华的回函答:2月月8日,天成回函为要约4）大华向天成的回函答:大华对天成8000吨水泥的函为要约。 5）大华对天成关于8000吨水泥的函 二、论述题3. (1)什么是合同权利?答:合同权利,又称合同债权,是是指债权人根据法律或者合同规定向债权人请求给付的权利 （2）指出合同权利具有的特点并简要解释。 答:,债权人不能直接支配给付客体,也不能直接支配债务人的给付行为为,只能通过债务人给付.,将该给付的受领权归属债权人.,合同债权人只能向合同债务人请求给付,无权向不特定人要求给付.,所以没有排他性,对于同一个客体能够成立多个合同债权,并且不论先后均以同等地位并存和受偿.合同权利具有请求力,执行力,依法自力实现、,是指债权人得到法院确定其权利的判决后,债权人得保有该给付的效力.4. （1）什么是可撤销合同?例举可撤销合同发生的原因本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 答:可撤销合同是指当事人在订立合同时，因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权而使已经生效的合同归于无效。 可撤销合同发生的原因:因重大误解订立的合同在订立合同时显失公平因欺诈、胁迫清理的合同乘人之危 （2）简述可撤销合同的四个法律特征。 答:可撤销的合同主要是:表示不真实的合同,但并没有故意违反法律、行政法规的强制性规定及公序良俗.必须要由撤销权人主动行使撤销权,请求撤销合同.可撤销合同在未被撤销以前依然是有效的.5. （1）什么是商标权?例如标权的两个特征.答:. （2）简要分析商标权的三个作用。 答答:商品或服务的:企业能够通过商标将自己的商品与他人的商品区别开,、以方便消费者在市场上选择、,消费者会继续购买,区别作用最企业与消费者都是重要的.市场竞争的有力工具:、信誉好地商标又会使该商品的市场竞争力增强强.企业的无形财产:商标作为企业的工业产权,与其它财产一样,甚至是巨额财富. （3）指出我国注册商标的种类并简要解释。 答:商品商标:就是使用在商品上的商标,是相对于服务商标而言的.服务商标:是指自然人、,我们把商品商标、服务商标称为一般商标.集体商标:是指以团体、协会或者其它组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志.本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 证明商标:是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其它特定品质的标志.6. （1）简述不正当竞争行为的概念。 答:不正当竞争行为:指经营者在市场竞争中,采取非法的或者有悖于商业道德的手段和方式与其它经营者相竞争的行为. （2）指出四种我国反不正当竞争法中例举的不正当竞争行为，并举例说明其含义。 答:我国反不正当竞争法中例举出来的不正当竞争行为有:混淆行为:是指经营者在市场经营活动中:以种种不实手段对自己的商品或者服务作虚假表示、说明或承诺;或不当利用他人的智力劳动成果推销自己的商品或服务;使用户或者消费者产生误解,扰乱市场次序、损害同业竞争者的利益或者消费者利益的行为.商业贿赂行为:是指经营者为争取交易机会,暗中给予交易对方有关人员和能够影响交易的其它相关人员以财物或其它好处的行为.虚假宣传行为:是指经营者利用广告和其它方法,对产品的质量、性能、成分、用途、产地等所作的引入误解的不安宣传.侵犯商业秘密行为:是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息.低价倾销行为:是指经营者以排解竞争对手为目的,在市场竞争中往往引发价格大战、中小企业纷纷倒闭等恶性竞争事件,甚至导致全行业萎缩的严重后果.不正当有奖销售行为:是指经营者在销售商品或提供服务时时,以欺骗或其它不正当手段,附带提供给用户和消费者金钱、实物或其它好处,作为对交易的奖励.本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 诋毁商誉行为:是指经营者捏造、散布虚假事实,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉,从而消弱其竞争力,经营者不得捏造、散布虚伪事实,损害竞争对手的商业信誉、,:华东理工项目采购与合同管理-1506模模卷拟卷1有部分答案华东理工大学网络教育学院项目采购与合同管理试卷试卷满分100分。 考试时间90分钟。 （注意:全部答在答题纸上，答试卷上无效，试卷与答题纸分开交）b、所采购货物预计投入使用时间，要考虑贷款成本，集中采购与分批采购的利弊等因素c、要根据市场结构、供货能力以及竞争性，确定采购的批量安排及如何分标，分几个标，每个标中包含哪些内容d、分标的基本原则是吸引更多的投标者参加投标，以发挥各供货商的专长，降低货物价格，保证供货的时间和质量 9、关于咨询服务采购与项目采购的区别，以下说法错误的是（）。 a、项目采购时提出的采购内容是正式的合同条件，投标者无权更改，只能在必要时按规定予同澄清b、咨询服务项目采购的业主可开列短名单，并且只向短名单上的咨询公司直接发邀请c、工程采购一般以技术达到标准为前提，将合同授予评标价最低的投标者d、咨询公司的选聘一般不进行公开开标，不宣布应聘者的报价，但对于晚于规定期限送到的建议书，同样视为无效 10、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。 招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（。 ）。 a、只对甲投标人有效本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 b、对全体投标人有效，但无须发送给其它投标人c、应发送给全体投标人，并说明问题d、应发送给全体投标人，但不说明问题 11、施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（）担保。 a、留置b、保证c、定金d、质押 12、fidic合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。 a、该笔费用的金额包括在中标的合同价内内b、业主有权根据施工的实际需要控制使用c、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工d、工程竣工前该笔费用必须全部使用 13、下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。 a、招标公告b、资格预审合格通知书c、投标书d、中标通知书 14、招标采购服务项目的质量与工程、货物等其它项目的质量不同，以下（）不属于招标服务项目质量的特点。 a、招标采购项目的不确定性性b、招标服务的提供与使用具有同步性c、招标服务质量无法用量量化指标度量d、招标服务的复杂性 15、赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。 1、单项选择题:(每题1分，共20分) 1、应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。 a、经营状况严重恶化b、转移财产、抽逃资金，以逃避债务c、丧失商业信誉d、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其它情形，但对方提供适当的担保 2、我国建设工程施工合同（示范文本）规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。 a、施工合同的发包人b、施工合同的承包人c、施工合同发包人和承包人d、工程项目的代建方和施工合同的发包人 3、自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 短不少于（）天。 a、10b、20c、30d、 404、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（）。 a、施工招标b、材料招标c、设备招标d、设计招标 5、在评标委员会成员中，不能包括（）。 a、招标人代表b、招标人上级主管代表c、技术专家d、经济专家 6、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。 依照合同法的规定，承包人行使的是（）。 a、不安抗辩权b、先履行抗辩权c、同时履行抗辩权d、后履行抗辩权 7、投标单位编制投标文件最重要的依据是（）。 a、招标文件b、资格预审文件c、招标公告d、合同文件 8、以下关于货物采购计划的编制，说法错误的是（）。 a、对于采购货物的种类、数量、具体的技术规格、性能要求、要尽格量转化为国内的标准和规格a、中标通知书、工程量清单、标准b、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸c、投标书、施工合同通用条款、工程量清单d、中标通知书、工程报价单、投标书 16、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。 a、发布招标公告、开标、审查投标人资格b、发出投标邀请书、开标、审查投标人资格c、发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件d、审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17、在项目合同的签订程序中，其中（）是两个必不可少的步骤。 a、要约邀请和要约b、要约和承诺c、要约和还约d、还约和承诺 18、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。 a、由招标人组织，费用也由招标入承担b、由招标人组织，费用由投标人承担c、由投标人组织，费用也由投标人承担d、由投标人组织，费用由招标人承担本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 19、在国际贸易货物交付方式中，卖方承担义务最小的贸易价格术语是（）。 a、fca b、fob c、exw d、cif 20、承包人在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知。 a、14b、28c、7d、56 三、多项选择题:（每题2分，共20分） 1、开标时，所列（abde）情况之一视为废标。 a、投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认b、投标书未密封c、理报价不合理d、无单位和法定代表人或其它代理人印鉴e、招标文件要求保函而无保函 2、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（ae）。 a、以书面形式将质疑的解答通知所有投标人b、以口头形式将质疑的解答通知所有投标人c、仅对提出质疑人给予书面形式的解答d、解昝应说明问题的e、在标前会上给予解答并记入会议纪要 3、根据fidic通用条件的规定，在承包人完成（ace）工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。 a、签订合同协议书b、购买工程相关保险c、提交了履约银行保函d、场机械人员进场e、提交了动员预付款保函 4、依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有（ce）。 a、施工中发现文物的保护费用b、承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费c、承包人施工中用出现安全事故的相应费用d、施工现场内第三方人员的生命财产保险费费e、超出设计图纸范围工程量中的材料费本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 5、下列在施工过程发生的事件中，能够顺延工期的情况包括（ade）。 a、不可抗力事件的影响b、承包人采购的施工材料未货按时交货c、施工许可证没有及时颁发d、不具备合同约定的开工条件e、工程师未按合同约定提供所需指令 6、施工合同的当事人包括（ad）。 a、发包人b、发包人法定代表人c、工程师d、承包人e、承包人法定代表人 7、工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括（cde）。 a、合同专用条件中的条款b、经工程师认可的施工进度计划c、施录工现场和施工会议记录d、工程延期审批表e、费用索赔审批表 8、工程咨询服务招标确定短名单时，考虑的主要因素和条件包括（abcde）。 a、公司以往完成类似工程咨询任务的经验b、公司的技术水平和综合实力c、公司拥有的咨询工程师的学历和资历d、公司在项目所在的类似地区的工作【篇三:采购合同(一次性)】采购合同项目编号:合同编号:采购方（以下简称甲方）:地址:供货方（以下简称乙方）:地址:根据中华人民共和国合同法及相关法律法规规定，双方经友好协商，达成以下条款:第一条、货物及费用 1、甲方向乙方订购的货物明细如下:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 2、本合同总金额（含税）为:元（人民币大写:）。 此总金额是乙方履行本合同义务的所有费用，甲方不再另行支付其它任何费用。 第二条、交付及验收 1、送货时间:年月日前。 2、送货地点:乙方负责将货物运至，运费由方承担,所有权和风险承担自乙方向甲方交付货物时起，转移至甲方。 3、包装要求:并满足甲方搬运仓储安全要求。 4、货物的安装调试:。 5、货物单证:乙方随货需向甲方交付包括但不限于以下资料和单证（在所需项内打勾或填写）:采购单/增值税专用发票/普通发票/合格证/送货单/材质证/其它:。 6、甲方对货物的验收仅为型号、数量、包装、合格证、说明书等外观质量的对照验收，并不表示对其质量的认可。 7、质保期:。 货物在质保期内出现质量问题的，乙方负责维修调整调调换换其它并按甲方规定的时间和要求进行，否则甲方有权视情况(包括委托第三方)自行处理，所产生费用由乙方承担。 第三条、支付方式 1、付款方式:现金支票汇款或汇票 2、本合同采用以下第种方式结算。 （1）月结:每个月结束后个工作日内，乙方向甲方提供上月对帐单，经甲方核对确认后，个工作日内向甲方提供发票，甲方收到乙方开具的合规发票后，应在个工作日内支付款项。 （2）一次性结算:货物到达送货地点由甲方验收合格并收到乙方开具的合规发票后，甲方应在个工作日内支付款项。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 （3）分期结算:首付，乙方在签订合同后个工作日内向甲方提供发票，甲方在收到合规发票后个工作日内支付乙方%的款项，即元元（人民币大写:）；第二期付款，甲方在收到合规发票后个工作日内向乙方支付%的的款项，即元（人民币大写:）；第三期付款，乙方在完成所有服务并验收合格后个工作日内向甲方提供发票，甲方在收到合规发票后个工作日内向乙方支付%的款项，即即元（人民币大写:）。 （4）质保金:质保金为本合同总金额的%，在质保期满并收到乙方合规发票后个工作日内，由甲方一次性无息支付给乙方。 （5）其它: 3、发票内容:与本合同约定之合作内容相符。 发票性质:增值税专用发票增值税普通发票其它服务业发票如果甲方有合理理由认为乙方提供的发票不符合税法有关规定，甲方有权要求乙方及时更换或补充提供。 4、乙方收款银行账号信息:开户名称:开户银行:帐号: 5、甲方开票资料信息如下:公司名称:纳税人识别号:地址、电话:开户行及账号:第四条、甲方的权利及义务 1、甲方有权要求乙方按时按质交付货物。 2、甲方须按合同的约定支付款项。 第五条、乙方的权利及义务 1、乙方有权要求甲方按期支付款项。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 2、乙方保证其向甲方提供的货物不存在质量瑕疵、缺陷，符合产品质量标准及有关安全、卫生、环境保护、知识产权等相关法律法规的要求。 第六条、违约责任 1、甲方在超过约定支付时间不支付款项的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付，否则乙方有权依法追索欠款。 2、乙方未按期交付全部货物或交付的货物不符合合同约定时，甲方期有权要求乙方继续履行。 因此造成逾期的，每逾期1日，乙方应按本合同总金额的3向甲方支付违约金。 若继续履行已无必要,或者甲方不同意继续履行，或者乙方逾期日仍未交付货物的，甲方有权选择单方面解除合同，乙方应当在收到甲方解除合同的通知后日内退还已经收取的款项，并向甲方支付本合同总金额%的违约金。 3、因乙方所交付的货物存在质量瑕疵或隐患造成任何人身及财产损害的，由乙方负责解决及承担全部责任，并赔偿受损害的一方所遭受的一切损失；若因甲方对货物进行违规操作造成损害的，乙方不承担责任。 4、任何一方违反本合同的其它约定而造成的所有损失由违约方负责赔偿并承担由此