2010造价员考试模拟题

一 单项选择题 共一 单项选择题 共 40 题 每题题 每题 1 分 共分 共 40 分 每题的备选答案中 只有一个最符合题意分 每题的备选答案中 只有一个最符合题意 1 某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计 但建成后不能独立发挥生产能力 此工程 应属于 D A 分部分项工程 B 单项工程 C 分项工程 D 单位工程 2 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程 一个单项工 程又由多个单位工程组成 这体现了工程造价 C 特点 A 个别性 B 差异性 C 层次性 D 动态性 3 对工程量清单概念表述不正确的是 B A 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C 工程量清单由招标人提供 D 工程量清单是招标文件的组成部分 4 我国工程造价管理体制改革的最终目标是 D A 加强政府对工程造价的管理 B 企业自主报价 国家定额只作参考 C 实行工程量清单计价 D 建立以市场形成价格为主的价格机制 5 下列哪项费用属于静态投资 A A 建筑安装工程费用 B 价差预备费 C 投资方向调节税 D 建设期贷款利息 6 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为 D A 75 95 B 35 75 C 15 50 D 5 35 7 D 是控制工程造价最有效的手段 A 采用先进技术 B 招标竞价 C 实施工程造价全过程控制 D 技术与经济相结合 8 工程造价咨询业的首要功能 A A 服务功能 B 引导功能 C 联系功能 D 审核功能 9 全国建设工程造价员管理暂行办法 规定 造价员每三年参加继续教育的学时原则上 不少于 B A 20 学时 B 30 学时 C 40 学时 D 60 学时 10 我省规定当合同未约定的情况下 分部分项单项工程量变更超过 B 并且该项分部 分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计 1 的 增加部分的工程量或减少后剩余部分 的工程量的综合单价可以调整 A 5 B 10 C 15 D 20 11 根据我省清单计价法的规定 B 不属于措施项目费的内容 A 环境保护费 B 低值易耗品摊销费 C 临时设施费 D 脚手架费 12 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费 施工企业享受人数根 据现场实际完成的工程量的计价表耗工数 并加计 D 的现场管理人员的人工数确定 A 2 B 3 C 5 D 10 13 我国进口设备采用最多的一种货价是 A A 装运港船上交货价 FOB B 目的港船上交货价 FOS C 离岸价加运费 C但是投标价格低于成 本的除外 D 经评审的合理低价且不低于成本 32 对于可撤销的建设工程施工合同 当事人有权请求 D 撤销该合同 A 建设行政主管部门 B 工商行政管理部门 C 合同管理部门 D 人民法院 33 施工合同文件正确的解释顺序是 C A 施工合同协议书 施工合同专用条款 施工合同通用条款 工程量清单 工程报价 单或预算书 B 施工合同协议书 中标通知书 施工合同通用条款 施工合同专用条款 工程量清 单 C 施工合同协议书 中标通知书 施工合同专用条款 施工合同通用条款 工程量清 单 D 施工合同协议书 中标通知书 投标书及其附件 施工合同通用条款 施工合同专 用条款 34 施工合同示范文本规定 发包人供应的材料设备与约定不符时 由 B 承担所有差 价 A 承包人 B 发包人 C 承包人与发包人共同 D 承包人与发包人协商 35 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时 应 D A 以工程量清单中的工程量为准 B 以施工图中的工程量为准 C 以上面 A B 两者的平均值为准 D 在规定时间内向招标单位提出 经招标单位同意后方可调整 36 财政部 建设部制订的 建设工程价款结算办法 规定 根据确定的工程计量结果 发包人支付工程进度款的比例为 D A 不低于工程价款 30 不高于工程价款 60 B 不低于工程价款 40 不高于工程价款 70 C 不低于工程价款 40 不高于工程价款 80 D 不低于工程价款 60 不高于工程价款 90 37 根据我国 合同法 的规定 构成违约责任的核心要件是 A A 违约方当事人客观上存在违约行为 B 违约方当事人主观上有过错 C 守约方当事人客观上存在损失 D 由合同当事人在法定范围内自行约定 38 以国有资金投资为主的招投标工程 建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工 程时 应该 B A 作为独立费列入主体工程工程量清单中 B 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C 作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 30 中标通知书发出后 B 天内 双 方应按照招标文件和投标文件订立书面合同 A 15 天 B 30 天 C 45 天 D 三个月 31 招标投标法 规定 中标人的投标应当符合下列条件之一 C A 中标人报价最低 B 经评审的合理低价 C 能够满足招标文件的实质性要求 并且经评审的投标价格最低 但是投标价格低于成 本的除外 D 经评审的合理低价且不低于成本 32 对于可撤销的建设工程施工合同 当事人有权请求 D 撤销该合同 A 建设行政主管部门 B 工商行政管理部门 C 合同管理部门 D 人民法院 33 施工合同文件正确的解释顺序是 C A 施工合同协议书 施工合同专用条款 施工合同通用条款 工程量清单 工程报价 单或预算书 B 施工合同协议书 中标通知书 施工合同通用条款 施工合同专用条款 工程量清 单 C 施工合同协议书 中标通知书 施工合同专用条款 施工合同通用条款 工程量清 单 D 施工合同协议书 中标通知书 投标书及其附件 施工合同通用条款 施工合同专 用条款 34 施工合同示范文本规定 发包人供应的材料设备与约定不符时 由 B 承担所有差 价 A 承包人 B 发包人 C 承包人与发包人共同 D 承包人与发包人协商 35 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时 应 D A 以工程量清单中的工程量为准 B 以施工图中的工程量为准 C 以上面 A B 两者的平均值为准 D 在规定时间内向招标单位提出 经招标单位同意后方可调整 36 财政部 建设部制订的 建设工程价款结算办法 规定 根据确定的工程计量结果 发包人支付工程进度款的比例为 D A 不低于工程价款 30 不高于工程价款 60 B 不低于工程价款 40 不高于工程价款 70 C 不低于工程价款 40 不高于工程价款 80 D 不低于工程价款 60 不高于工程价款 90 37 根据我国 合同法 的规定 构成违约责任的核心要件是 A A 违约方当事人客观上存在违约行为 B 违约方当事人主观上有过错 C 守约方当事人客观上存在损失 D 由合同当事人在法定范围内自行约定 38 以国有资金投资为主的招投标工程 建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工 程时 应该 B A 作为独立费列入主体工程工程量清单中 B 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C 作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 39 建设部制订的 建筑工程安全防 护 文明施工措施费用及使用管理规定 合同期在一年以内的 建设单位应按不低于该费用 总额的 C 预付安全防护 文明施工措施费 A 30 B 40 C 50 D 60 40 我省 2006 年对工程预算工资单价进行了调整 其中包工包料的建筑 安装 市政 工程预算工资单价调整为 D A 一类工 28 元 工日 二类工 26 元 工日 三类工 24 元 工日 B 一类工 32 元 工日 二类工 30 元 工日 三类工 27 元 工日 C 一类工 38 元 工日 二类工 34 元 工日 三类工 30 元 工日 D 一类工 40 元 工日 二类工 37 元 工日 三类工 34 元 工日 二 多项选择题 共 20 题 每题 2 分 共 40 分 每题的备选答案中 有两个或两个以 上符合题意 错选 本题不得分 少选 选择正确的每个选项得 0 5 分 1 建设工程分类有多种形式 按建设工程性质可分为 ACE A 迁建项目 B 自筹资金 C 新建项目 D 中外合资 E 改建项目 2 工程造价的特殊职能表现在 ABCE A 预测职能 B 控制职能 C 评价职能 D 监督职能 E 调控职能 3 清单计价法的分部分项工程费包括 ABC A 人工费 B 材料费 C 机械费 D 措施项目费 E 规费 4 材料采购保管费包括 ACDE A 采购费 B 场外运输费 C 工地保管费 D 仓储损耗 E 仓储费 5 清单计价法的施工机械费构成包括 ABCD A 折旧费 B 大修理费 C 人工费 D 燃料动力费 E 管理费 6 承包人具有 ABC 情形之一 发包人请求解除合同 法院应予支持 A 将承包的建设工程非法转包的 B 将承包的建设工程违法分包的 C 已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的 D 超越资质等级承包的 E 工期延误的 7 工程建设定额具有 BCE 的特征 A 计划性 B 科学性 C 系统性 D 强制性 E 时效性 8 施工定额的作用表现在 ACDE A 是企业计划管理的依据 B 是企业提高劳动生产率的手段 C 是企业计算工人劳动报酬的依据 D 是编制施工预算 加强企业成本管理的基础 E 是企业组织和指挥施工生产的有效工具 9 在正常的施工条件下 预算定额中的人工工日消耗量是由 AD 组成的 A 基本用工 B 人工幅度差 C 辅助用工 D 其他用工 E 超运距运费用工 10 工程量清单计价方法的作用是 ABCE A 有利于 逐步建立以市场形成价格为主的价格机制 工程造价体制改革的目标 B 有利于将工程的 质 与 量 紧密结合起来 C 有利于业主获得最合理的工程造价 D 有利于国家对建设工程造价的宏观调控 E 有利于中标企业精心组织施工 控制成本 充分体现本企业的管理优势 11 工程 量清单计价规范 的特点是 ACDE A 强制性 B 市场性 C 实用性 D 竞争性 E 通用性 12 我省依据 工程量清单计价规范 编制的 计价表 作用是 ABDE A 企业内部核算 制定企业定额的参考依据 B 指导招投标工程编制工程标底 投标报价和审核工程结算 C 国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据 D 编制建筑工程概算定额的依据 E 建设行政主管部门调解工程造价纠纷 合理确定工程造价的依据 13 设计概算的主要作用可归纳为 ABCD A 是编制建设项目投资计划 确定和控制建设项目投资的依据 B 是控制施工图设计和施工图预算的依据 C 是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据 D 是考核建设项目投资效果的依据 E 是建设项目签订贷款合同的依据 14 按计价方式划分合同形式 一般分为 ABE A 总价合同 B 成本加酬金合同 C 风险包干合同 D 固定费率合同 E 单价合同 15 法律责任的类别包括 ACDE A 行政法律责任 B 连带法律责任 C 刑事法律责任 D 民事法律责任 E 经济法律责任 16 合同法的基本原则是 ACDE A 平等 自愿原则 B 权利与义务相统一的原则 C 遵守法律 维护社会公共利益的原则 D 公平 诚实信用原则 E 依法成立的合同对当事人具有约束力的原则 17 担保法 规定的担保方式有 BCDE A 保函 B 抵押 C 保证 D 留置 E 定金 18 财政部 建设部制订的 建设工程价款结算办法 规定 可调价格合同的调整因素 包括 ABCDE A 法律 行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B 工程造价管理机构的价格调整 C 经批准的设计变更 D 发包人更改经审定批准的的施工组织设计 修正错误除外 造成费用增加 E 双方约定的其他因素 19 我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为 ABCD A 勘察 设计 监理等服务的采购 单项合同估算价在 30 万元人民币以上的 B 施工合同估算价在 100 万元人民币以上或者建筑面积在 2000 平方米以上的 C 重要设备和材料等货物的采购 单项合同估算价在 50 万元人民币以上的 D 总投资在 2000 万元人民币以上的 E 政府投资 融资金额在 50 万元以上的 20 我省规定实行工程量清单计价工程项目 不可竞争费包括 ACDE A 现场安全文明施工措施 B 环境保护费 C 工程定额测定费 D 劳动保险费 E 税金 三 判断题 共 20 题 每题 1 分 共 20 分 1 建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时 分包合同与总承包合同的约定应当 一致 是 2 初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算 经有关机构批准 即为控制拟建 项目工程造价的最高限额 是 3 我省规定初级水平的造价员可以从事 1500 万元人民币以下建设项目的相关专业工程 造价编制 审核和控制 否 4 建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算 其工程造价咨询费属于工程建设其他 费用 是 5 时间定额和产量定额的关系可以表示为 时间定额 产量定额 1 是 6 当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内 容不一致的 应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据 是 7 当事人约定按照固定价结算工程价款 一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定 的 人民法院不予支持 是 8 建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件 它是 由单项工程综合概算 工程建设其他费用概算 预备费 投资方向调节税概算和建设期贷款 利息概算汇总而成 否 9 建设工程竣工前 当事人对工程质量发生争议 工程质量经鉴定合格的 鉴定期间为 顺延工期期间 是 10 清单计价规范规定 凡工程内容中未列全的其他具体工程 投标人可以按照招标文件 或图纸要求补充列入 并综合考虑到报价中 是 11 作为价格管理范畴 工程造价管理是指工程建设投资费用管理 否 12 分部分项工程量清单以 个 项 为计量单位的工程数量应取整数 是 13 列入招标工程量清单内的预留金 材料购置费 零星项目工程费 在工程结算时应 视为投标人所有 否 14 计价规范规定 设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减 均应按实调整 但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整 否 15 劳动生产率水平越高 施工定额水平也越高 是 16 建设工程质量保证金管理办法 规定 缺陷责任期满且对工程质量无异议的 若发 包人逾期不返还承包人保证金的 需支付利息和承担违约责任 是 17 江苏省九届人大常委会通过的 江苏省建筑市场管理条例 属地方性行政规章 否 18 开标后 任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价 但可以再增加优惠条件 否 19 政府投资建设项目施工中发生重大变更 需按基本建设程序报批后方可施工 是 20 我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时 施工合 同约定的材料单价一律不予调整 否 一 单选题 1 工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括 C A 生产准备费 B 土地征用及迁移补偿费 C 与项目建设有关的费用 D 设备及工器具购置费 2 以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在技术设计阶段影响项目造价的可能性 为 E A 10 15 B 20 35 C 75 95 D 5 35 E 35 75 3 中级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价 业务 B A 500 B 5000 C 1500 D 3500 按照有关规定编制的初步设计总概算 经有关机构批准 即为控制拟建项目工程造价的 C A 最低限额 B 最终限额 C 最高限额 D 规定限额 5 工程造价咨询企业必须是依法取得 工程造价咨询企业资质证书 后才能从事工程造价 咨询活动 其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均 不得低于 D A 30 60 B 20 50 C 10 40 D 60 60 6 已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工 12 5 工日 超运距用工 0 8 辅助用工 1 0 5 人工幅差系数采用 12 该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日 A A 16 072 B 14 572 C 14 000 D 17 22 7 项目编码采用十二位阿拉伯数字表示 其中 C 表示节顺序码 A 一 二位 B 三 四位 C 五 六位 D 十至十二位 8 在理解工程量清单的概念时 首先应注意到工程量清单是由 C 提供的文件 A 工程造价中介机构 B 工程招标代理机构 C 招标人 D 投标人 9 A 是为完成工程项目施工 发生于该工程施工前和施工过程中技术 生活 安全等 方面的非工程实体项目 A 措施项目 B 零星工作项目 C 分部分项工程项目 D 其他项目 10 投资决策过程可进一步分为规划阶段 项目建议书阶段 可行性研究阶段 评审阶段 由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同 因而投资估算的准确程度也不同 在正常 情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在 C A 30 B 20 C 10 D 10 以内 11 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目 其相应综合单价由承包人提出 经 B 确认后作为结算依据 A 造价咨询机构 B 发包人 C 造价管理部门 D 投标人 12 实行工程量清单报价宜采用 B 合同 承发包双方必须在合同专用条款内约定风险 范围和风险费用的计算方法 A 固定总价 B 固定单价 C 成本加酬金 D 可调价格 13 在约定风险范围时 C 不应包括在承包人的风险范围内 价款调整方法应当在专 用条款内约定 自然灾害 B 不可预见性灾害 C 设计变更及施工条件变更 D 政策性调整 14 发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等 需经发包方现场工程师签字认可后实施 费用按照 C 计价 A 分部分项工程项目 B 措施项目 C 零星项目 D 其他项目 15 规范中挖基础土方工程量 按设计图示尺寸以 C 计算 A 基础底面积乘以挖土深度 B 基坑底面积乘以挖土深度 C 基础垫层底面积乘以挖土深度 D 基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度 二 多项选择选题 1 建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产 他的全部工作包括 ACDE A 建设项目的预备 筹建 设备购置 B 生产大修理 购进施工机械 C 勘察设计 试车调试 D 建筑安装 E 竣工投产 2 按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有 ABDE A 运输工程项目 B 能源工程项目 C 物质文化生活需要的项目 D 工业工程项目 E 农田水利工程项目等 3 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计 按照正常施工条件下制定的 生产一个 规定计量单位工程合格产品所需 ABC 的社会平均消耗量 称为消耗量定额 A 人工 B 材料 C 机械台班 D 管理费 E 利润 4 咨询业作为一个产业的形成 是技术进步和社会经济发展的结果 在国民经济产业分类 中属于 B 并具有 CE 社会功能 A 第一产业 B 第三产业 C 服务和引导功能 D 指导和引导功能 E 联系功能 5 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费 间接费 利润和税金构成 其中直 接工程费包括 ABCE A 人工费和材料费 B 施工机械使用费 C 临时设施费和现场管理体费 D 企业管理费 E 其他直接费 6 临时设施费用内容包括 ACDE 等费用 A 临时设施的搭设 B 照明设施的搭设 C 临时设施的维修 D 临时设施的拆除 E 摊销 7 工程建设定额包括多种类定额 可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类 其按 适用目的分可分为 B 等 A 建筑工程定额 B 建筑安装工程费用定额 C 设备安装工程定额 工器具定额 D 工程建设其他费用定额 E 施工定额 8 建设工程工程量清单计价规范 的特点主要包括方面有 ABCD A 强制性 B 竞争性 C 合理性 D 实用性 E 通用性 9 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计 按照正常施工条件下制定的 生产一个 规定计量单位工程合格产品所需 ABC 的社会平均消耗量 称为消耗量定额 A 人工 B 材料 C 机械台班 D 管理费 E 利润 0 不可竞争费用有 ACDE A 现场安全文明施工措施费 B 临时设施费 二次搬运费 C 工程定额测定费 D 安全生产监督费 E 劳动保险费 1 工程量清单应采用统一格式 由封面 分部分项工程量清单 措施 项目清单 其他项目清单 零星项目清单 组成 A 填表须知 B 总说明 C 分部分项工程量清单综合单价分析表 D 甲供材料表 综合费用计算表 2 综合单价应包括人工费 材料费 机械费 BD 并考虑风险因素 A 材料购置费 B 利润 C 税金 D 管理费 其他项目费 3 工程造价管理是 ABC 的保障 A 合理确定工程造价 B 有效控制工程造价 C 提高投资效益 建筑安装费用 工程建设其他费用 4 当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时 其措施项目费用中相应的 B D 工 程量应调整 A 机械 B 模板 C 人工 D 脚手架 材料 5 我国的法律形式具体包括 主管部门的文件 行政法规 宪法 法律 地方性法规 行政规章 6 合同法规定 当事人订立合同有 E 种形式 其书面形式包括 五 合同书 信件 数据电文等 三 17 中华人民共和国担保法 中规定的担保方式有 保证 书面 抵押和质押 留置和定金 口头 18 施工中发现地下障碍物影响施工时 承包人应于几小时内什么形式通知发包人 电文 书面 随意形式 19 施工合同中的索赔及其争议的处理方法有 协商谈判 中间人谈判 邀请中间人调解 向仲裁机构申请仲裁 行政机关裁决 20 目前工程造价管理工作所需的意识 A B A 创新意识 B 服务意识 C 自主意识 D 管理意识 E 指导意识 一 单项选择题 共 40 题 每题 1 分 共 40 分 每题的备选答案中 只有一个最符合题意 1 在下列各种定额中 以工序为研究对象的是 B A 概算定额 B 施工定额 C 预算定额 D 投资估算指标 2 在预算定额人工工日消耗量计算时 已知完成单位合格产品的基本用工为 20 工日 超运 距用工为 3 工日 辅助用工为 2 工日 人工幅度差系数为 12 则预算定额中的人工工日 消耗量为 D 工日 A 3 36 B 22 4 C 5 6 D 28 3 在工程量清单的编制过程中 具体的项目名称应该结合 A 确定 A 项目特征 B 工 程内容 C 计量单位 D 项目编码 4 建设项目总概算是编制和确定建设项目 B A 从筹建到竣工所需建筑安装工程全部 费用的文件 B 从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件 C 从开工到竣工所需建筑安装 工程全部费用的文件 D 从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件 5 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格 在主体结构施工时因墙体开裂 对基础重新检 验发现部分部位存在施工质量问题 则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是 D A 费用由工程师承担 工期由承包人承担 B 费用由承包人承担 工期由工程师承担 C 费用由承包人承担 工期由承发包双方协商 D 费用和工期由承包人承担 6 进口设备的原价是指 B A FOB 价 B 抵岸价 C 合同价 D 到岸价 7 建设工程施工合同 示范文本 中规定 当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工 程进行剥露检查时 如检验合格 则承包人可索赔的内容为 D A 不能索赔 B 费用 C 工期 D 工期和费用 8 根据 建筑工程施工合同示范文本 的规定 一周内非承包人原因停水 停电 停气造 成停工累计超过 B 时 可由工程师审定后对合同价款进行调整 A 48 小时 B 8 小 时 C 24 小时 D 16 小时 9 工程竣工后 由于地震 洪水等不可抗力造成的损坏 在保修期内承担保修费用的单位 是 C A 施工单位 B 设计单位 C 建设单位 D 监理单位 10 建设项目竣工决算包括的范围是 B A 从施工到竣工投产全过程的全部实际支出 费用 B 从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用 C 建安工程费用和设备工器具购置 费用 D 建安工程费用和其他费用 11 按照 建设工程工程量清单计价规范 规定 工程量清单 B A 必须由招标人委托具 有相应资质的中价机构进行编制 B 应作为招标文件的组成部分 C 应采用工料单价计价 D 由分部分项工程清单和措施项目清单两部分组成 12 关于工程量清单计价模式与定额模式 下列正确的是 B A 工程量清单计价模式 采用工料单价法 定额计价模式采用综合单价计价 B 工程量清单计价与定额计价工程量 计算规则不同 C 工程量清单由招标人提供 工程量计算和单价风险由招标人承担 D 定 额计价模式仅适用于非招投标的建设工程 13 对工程招投标来说 B A 招标是要约 投标是承诺 B 投标是要约 中标通 知书是承诺 C 招标是要约邀请 投标是承诺 D 开标是要约 中标通知书是承诺 14 我省 2008 年对工程预算工资单价进行了调整 其中包工包料的建筑 安装 市政工程 预算工资单价调整为 D A 一类工 35 元 工日 二类工 30 元 工日 三类工 27 元 工日 B 一类工 32 元 工日 二类工 30 元 工日 三类工 27 元 工日 C 一类工 40 元 工日 二类工 37 元 工日 三类工 34 元 工日 D 一类工 47 元 工日 二类工 44 元 工日 三类工 41 元 工日 15 某制药厂的原料药车间是 A A 单项工程 B 分部工程 C 单位工程 D 分项 工程 16 对承包单位来说 如果项目规模大 工期长 则项目的风险也大 这类项目不宜采用的 合同是 A A 总价合同 B 单价合同 C 成本加酬金合同 D FIDIC 合同条件 17 无效合同从 B 之日起无法律效力 A 被发现无效 B 合同订立 C 人民法院确认无效 D 仲裁机构确认无效 18 初级水平造价员应受聘于一个工作单位 并可以从事多少万元人民币以下建设项目的相 关专业工程造价编制 审核和控制 C A 1000 B 5000 C 1500 D 3500 19 咨询项目组的人员包括 A A 项目负责人 专业工程造价师和造价员 B 项目负责 人 C 专业工程造价师 D 造价员 20 工程造价咨询企业管理办法 建设部第 149 号 规定 工程造价咨询企业资质标准不论 甲级企业还是乙级企业 出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于出资人和企业 注册资本总额的 D A 50 50 B 40 50 C 40 40 D 60 60 21 工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示 其中 B 为分部工程顺序码 A 一 二位 B 五 六位 C 七至八位 D 十至十二位 22 A 是为完成工程项目施工 发生于该工程施工前和施工过程中技术生活 安全等 方面的非工程实体项目 A 措施项目 B 零星工作项目 C 分部分项工程项目 D 其他 项目 23 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目 其相应综合单价由承包人提出 经 B 确认后作为结算依据 A 造价咨询机构 B 发包人 C 造价管理部门 D 投标 人 24 实行工程量清单报价宜采用 A 合同 承发包双方必须在合同专用条款内约定风险 范围和风险费用的计算方法 A 固定单价 B 固定总价 C 成本加酬金 D 可调价格 25 工程量清单计价规范中挖基础土方工程量 按设计图示尺寸以 C 计算 A 基础底 面积乘以挖土深度 B 基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度 C 基础垫层底面积乘以挖土 深度 D 基坑底面积乘以挖土深度 26 下列属于财务评价静态指标的是 A A 投资利润率 B 动态投资回收期 C 净现 值 D 内部收益率 27 价值工程的核心是 A A 功能分析 B 成本分析 C 费用分析 D 价格分析 28 建设工程工程量清单计价规范 GB50500 2003 的性质属于 A A 国家标准 B 行业标准 C 地方标准 D 推荐性标准 29 下列费用属于措施费用的是 A A 材料二次搬运费 B 联合试运转费 C 设备运 杂费 D 差旅交通费 30 建安工程造价中的税金不包括 B A 营业税 B 所得税 C 城乡维护建设税 D 教育费附加 31 按照我国目前的规定 在工程量清单计价过程中 分部分项工程单价不包括 C A 利润 B 风险因素 C 规费 D 管理费 32 劳动定额的主要表现形式为时间定额 但同时也表现为产量定额 时间定额与产量定额 的关系是 D A 独立关系 B 正比关系 C 互为相反关系 D 互为倒数 33 关于代理的种类 下列说法正确的是 B A 代理有委托代理 法定代理和协议 代理三种形式 B 代理有委托代理 法定代理和指定代理三种形式 C 代理有委托代理 指 定代理和协议代理三种形式 D 代理有指定代理 法定代理和协议代理三种形式 34 建设工程定额中的基础性定额是 C A 概算定额 B 产量定额 C 施工定额 D 预算定额 35 分部分项工程量清单应包括 B A 工程量清单表和工程量清单说明 B 项目编码 项目名称 计量单位和工程数量 C 工程量清单表 措施项目一览表和其他项目清单 D 项 目名称 项目特征 工程内容等 36 采用工程量清单计价时 要求投标报价根据 B A 招标人提供的工程量 按照现 行概算扩大指标编制得出 B 招标人提供的工程量 结合企业自身所掌握的各种信息 资料及企业定额编制得出 C 承包商自行计算工程量 参照现行预算定额规定编制得出 D 承包商自行计算工程量 结合企业自身所掌握的各种信息 资料及企业定额编制得出 37 在我国目前工程量清单计价过程中 分部分项工程综合单价由 C A 人工费 材 料费 机械费 B 人工费 材料费 机械费 管理费 C 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 D 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 规费和税金 38 工程造价管理体制改革的最终目标是以 A 为主的价格机制 A 市场形成价格 B 政府颁布指令价格 C 政府颁布指导价格 D 政府与企业协商价格 39 工程造价的控制职能表现在 A A 对投资的控制 B 对工程质量的控制 C 对安全的控制 D 对进度的控制 40 材料长期在饱和水状态下不破坏 强度也不明显降低的性质 指的是材料的 B A 抗渗性 B 耐水性 C 吸水性 D 吸湿性 二 多项选择题 共 20 题 每题 2 分 共 40 分 每题的备选答案中 有两个或两个以上 符合题意 错选 本题不得分 少选 选择正确的每个选项得 0 5 分 1 建设工程工程量清单计价规范 的特点主要包括哪几个方面 ABCD A 强制性 B 竞争性 C 合理性 D 实用性 E 通用性 2 按计价方式划分合同形式 一般分为 ABE A 总价合同 B 成本加酬金合同 C 风险包干合同 D 固定费率合同 E 单价合同 3 法律责任的类别包括 ACDE A 行政法律责任 B 连带法律责任 C 刑事法律责任 D 民事法律责任 E 经济法律责任 4 财政部 建设部制订的 建设工程价款结算办法 规定 可调价格合同的调整因素包括 ABCDE A 法律 行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B 工程造价管理机构的价格调整 C 经批准的设计变更 D 发包人更改经审定批准的的施工组织设计 修正错误除外 造成费用增加 E 双方约定的其他因素 5 我省规定实行工程量清单计价工程项目 不可竞争费包括 ACDE A 现场安全文明施工措施 B 临时设施费 C 工程定额测定费 D 劳动保险费 E 税金 6 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计 按照正常施工条件下制定的 生产一个 规定计量单位工程合格产品所需 ABC 的社会平均消耗量 称为消耗量定额 A 人工 B 材料 C 机械台班 D 管理费 E 利润 7 综合单价应包括人工费 材料费 机械费 BD 并考虑风险因素 A 材料购置费 B 利润 C 税金 D 管理费 E 其他项目费 8 下列时间中应该计入定额时间的是 AD A 休息时间 B 多余工作时间 C 施工本 身造成的停工时间 D 与施工过程工艺特点有关的工作中断时间 E 与施工过程工艺特点无 关的工作中断时间 9 关于工程量清单说法正确的是 ACE A 工程量清单是招标文件的组成部分 B 工程量清单是投标文件的组成部分 C 工程量清单是合同的组成部分 D 工程量清单由投标人提供 E 工程量清单由招标人提供 10 按索赔的目的分类 通常可将索赔分为 AE A 工期索赔 B 时间索赔 C 经济索赔 D 利润索赔 E 费用索赔 11 下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围 ACD A 脚手架 B 构成工程实体的 材料费 C 材料二次搬运费 D 施工排水 降水费 E 施工现场办公费 12 在 ABDE 情况下 造成工期延误 经工程师确认后 工期相应顺延 A 工程量增 加 B 设计变更 C 质量事故 D 不可抗力 E 发包方不能按时支付工程款引起的停工 13 工程造价的有效控制应遵循的原则包括 AC A 以设计阶段为重点进行建设全过 程造价控制 B 最优化控制 C 主动控制 D 以技术措施为主进行控制 E 以经济措施为主进行 控制 14 工程造价控制的基本方法有 ABC A 可行性研究 B 价值工程 C 合同管理 D 动态控制 E 全过程管理