[广东]道路电缆沟工程施工合同(34页).doc

广东道路电缆沟工程施工合同(34页) 广东省建设工程标准施工合同工程编号合同编号广东省建设工程标准施工合同工程名称xxx电缆沟工程工程地点xxx发包人xxx承包人广东省建设厅制第一节合同协议书发包人:(全称)xxx承包人:(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况工程名称xxx电缆沟工程工程地点xxx工程内容本工程的范围是对xxx路(xxx路以北段)东侧电力通道进行改造，电力通道位于xxx路东侧人行道，共改造电力通道1087米。 工程规模建安费约485万元。 结构形式/工程立项、规划批准文件号xxx资金财政拨款 二、工程承包范围承包范围工程量清单和施工图纸范围内施工总承包。 三、合同工期合同总工期为60日历天。 （实际开工日期以招标人开工令为准）。 四、质量标准工程量质标准执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到工程施工质量验收规范的合格验收质量等级标准。 五、合同价款合同总价(大写)元；(小写)元。 项目单价详见承包人的投标报价书(招标工程)；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。 六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分专用条款第2.2款赋予的规定一致。 七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款，按本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效订立合同时间年月日订立合同地点佛山南海区合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。 发包人（盖章）xxx承包人（盖章）法定代表人或签约代表法定代表人或签约代表项目经办人项目经办人单位地址单位地址邮政编码邮政编码联系电话联系电话传真传真电子信箱电子信箱开户银行开户银行帐号帐号第二节合同通用条款详见广东省建设厅推行的广东省建设工程标准施工合同(示范文本) (xx)第二部分第三节合同专用条款 11、定义1.53所采用的书面形式包括文书信件电报传真电子邮件其他 22、合同文件及解释2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。 当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下 (1)合同协议书 (2)履行本合同的相关补充协议(含会议纪要、工程变更、签证等修正文件) (3)中标通知书 (4)专用条款 (5)通用条款 (6)招标文件 (7)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料，若有) (8)标准、规范及有关技术文件 (9)图纸 (10)工程量清单 (11)组成合同的其他文件 44、语言及适用的法律、标准与规范4.3约定适用的标准、规范的名称符合相关的工程质量验收标准 55、施工设计图纸5.1施工设计图纸由发包人提供 (1)施工设计图纸提供的时间合同签订后7个工作日内，其他由承包人自备。 (2)施工设计图纸提供的数量提供施工全套图纸一式叁份。 如承包人需要增加图纸，由承包人自行复制。 如委托发包人代为复制，费用由承包人承担。 66、通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式 (1)各方通讯地址和收件人发包人通讯地址收件人邮编承包人通讯地址收件人邮编监理单位通讯地址收件人邮编造价咨询单位通讯地址收件人邮编 (2)视为送达的其他方式无。 77、工程分包7.5 (1)指定分包工程本工程不允许分包。 按(佛建工 (xx)70号)，中标人如需进行劳务分包，必须分包给具有相应资质或已在佛山市建设局登记备案的劳务分包企业。 (2)分包工程价款的支付方式 13、交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定13.2场外施工道路的约定13.4超大件和超重件运输的约定 14、专项批准事件的签认14.2 (1)专项批准事件的监理工程师具体人选印章样式签字样式授权范围 (2)专项批准事件的造价工程师具体人选印章样式签字样式授权范围 (3)专项批准事件的建造师具体人选印章样式签字样式授权范围 19、发包人19.2发包人完成下列工作的约定 (1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间开工前5天完成。 如因征地拆迁、填土、高压线、各类管线迁改的原因造成的工期延误，工期顺延（如发包人在承包人进场后5天内能提供施工场地的，则工期不顺延），在此期间，承包人应根据图纸以及现场的实际情况，针对性的制定有效的施工方案，但不得为此向发包人提出任何的费用或工期的索赔。 (2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点施工用水、用电及施工场地内用水用电管线由中标单位根据施工需要自行解决。 并承担其费用； (3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定本工程施工现场周围道路由发包人负责开通，施工现场内的道路由承包人负责开通，费用自理。 (4)办理有关所需证件的约定由承包人办理施工许可证,承包人须于签订施工合同后7天内办理好施工许可证。 如因承包人自身的原因不能及时办理施工许可证的，则承包人应承担其经济损失以及相应的责任，工期不顺延。 (5)组织现场交验的时间发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并作交验纪录。 (6)组织图纸会审和设计交底的约定为开工前5天内。 (7)发包人应做的其他工作及其约定协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作承包人提出具体方案，由发包人及相关部门签字同意后由承包人实施。 施工过程中如有损毁，由承包人负责。 （8）委托给承包人负责的部分工作有工程质量、安全监督报监工作，工程质监登记、合同签证、施工许可证、购买印花税等一切开工前的审批、申领手续。 (9)接收已完工程支付工程相关价款的约定:/委托给承包人负责的部分工作有:/19.3提供施工场地的时间开工前5天,如因征地拆迁、填土、高压线、各类管线迁改的原因造成未能交付场地而延误工期的，工期顺延（如发包人在承包人进场后5天内能提供施工场地的，则工期不顺延），但承包人不得为此向发包人提出任何的费用或工期延误等索赔。 19.4发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定 (1)提供的时间合同签订后7个工作日内，其他由承包人自备。 (2)提供的份数提供施工全套图纸一式叁份。 如承包人需要增加图纸，由承包人自行复制。 如委托发包人代为复制，费用由承包人承担。 19.5支付期及支付方式的约定 (1)工程价款支付期限按合同通用条款规定期限支付其他按招标文件的规定执行 (2)工程价款支付方式按协议书所注明的帐号银行转帐支票支付其他方式 20、承包人20.2承包人有关工作的约定 （5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求承包人开工10天内向发包人和监理人提供60m2生活及办公用房。 （9）承包人应做的其他工作及要求安全生产、文明施工必须符合当地建设行政主管部门规定。 20.4承包人完成设计的约定 (1)承包人负责的设计无。 (2)承包人提交设计图纸的时间无。 21、现场管理人员的任命和更换21.2承包人代表即为本建设工程的项目负责人，承诺常驻现场，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同。 21.3承包人不得随意更换项目负责人，发生下列情形之一的除外因重病或重伤两个月以上不能履行职责的；主动辞职或调离原工作单位的；因管理原因发生重大工程质量、安全事故，承包人认为该项目负责人不称职或监理单位认为该项目负责人不称职需要更换的；无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，发包人要求更换的；因违法被责令停止执业的；因犯罪被关押或判刑的；死亡。 前承包人如需更换项目负责人，应至少提前77天以书面形式通知发包人及监理工程师，并征得发包人及监理工程师的书面同意。 更换人员与被更换人员必须至少有相等的资历；同时承包人须将更换人员的相关资料如任职证明、专业资格证书等复印件报发包人、监理工程师及相关行政主管部门备案。 后任人员继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。 未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人。 21.4发包人可以与承包人协商，建议其更换认为不称职的项目负责人及相关管理人员，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换，并在发包人发出建议书后七天内给予更换书面回复。 21.5承包人投标时承诺的项目人负责人、项目技术负责人没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人有权按每人每天5000元的标准向承包人处以违约金；其他工地主要管理人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人有权按每人每天1000元的标准向承包人处以违约金，直至缺员进场为止。 22、发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制 (1)发包人任命()为发包人代表，联络通讯地址如下通讯地址邮政编码联系电话传真号码 (2)发包人对发包人代表权力做如下限制本工程中涉及变更工程、调整合同价格、变更工期、索赔处理、影响工程款支付与结算等问题须发包人书面确认，发包人代表无权作出任何签证、确认或承诺。 23、监理工程师23.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师 (1)监理单位法定代表人 (2)任命()为监理工程师，其联络通讯地址如下通讯地址邮政编码联系电话传真号码23.3 (10)需要发包人批准的其他事项变更工程；调整合同价格；变更工期、索赔、工程款支付与结算等。 具体见监理合同。 24、造价工程师24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 (1)造价咨询单位法定代表人 (2)任命()为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址邮政编码联系电话传真号码24.3 (4)需要发包人批准的其他事项 25、承包人代表25.1承包人任命()为承包人代表，其通讯联络地址如下通讯地址邮政编码联系电话传真号码承包人代表作为项目负责人，承诺常驻现场，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程合同。 项目负责人未能按照合同规定常驻现场或者未能参加工程例会的，发包人每次扣罚承包人人民币500元的违约金。 前承包人如需更换项目负责人，应至少提前77天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。 未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人。 发包人可以与承包人协商，建议其更换认为不称职的项目负责人，承包人应在在33日内及时采纳发包人的建议予以更换。 承包人未能及时更换不称职项目负责人，发包人有权扣除承包人人民币05000元违约金。 26、指定分包人26.1依法指定的分包人及有关规定 (1)实施、完成任何永久工程的分包人无。 (2)提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人无。 28、工程担保28.1承包人提供履约担保的约定本合同签订后010日内，承包人按合同总的价的10%，提供履约担保。 履约担保的形式履约担保为银行保函。 承包人出具银行保函的银行级别国有商业银行或股份制商业银行。 履约担保在工程竣工验收合格后退还(无息)。 履约担保的退回承包人在履行完毕相应保函中担保的合同义务后，方可凭相关证明材料（承包人凭工程竣工验收证明文件）到发包人处领回保函原件并办理撤保手续。 其他如果在工程建设期间发生保函索赔事件的，索赔方凭相关索赔证明文件的副本到发包人处换取对方的保函原件，然后凭保函原件向相应的担保人索赔。 28.4发包人提供支付担保的约定 (1)支付担保的金额/ (2)提供支付担保的时间签订本合同时其他时间，具体为 (3)出具支付担保的银行28.8担保内容、方式和责任等事项的约定 （1）若本工程具有预付款，在发包人向承包人支付工程预付款之前，承包人应先向发包人提供与预付款相等金额的银行保函。 （2）承包人提供的履约保函、工程预付款保函必须符合附件规定的格式内容。 31、不可抗力31.1 (4)不可抗力的其他情形 （1）战争； （2）动乱； （3）空中飞行物体坠毁； （4）非发包人承包人责任造成的爆炸、重大火灾； （5）九级以上持续一天以上的大风； （6）暴雨级持续两天以上的大雨； （7）山洪暴发； （8）八级以上的地震。 32、保险32.1发包人委托承包人办理保险事项有通用条款31.1款的第 （1）项；通用条款31.1款的第 （2）项；通用条款31.1款的第 （3）项；通用条款31.1款的第 （4）项。 32.8担保内容和责任等事项的约定 33、进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求承包人应于本合同签订后4天内提交工程进度计划（网络计划），于本合同签订后10天内提交施工组织设计（施工方案）承包人应提交的计划包括但不仅限于以下承包人的施工总体计划、分期计划、月度计划应按要求报监理工程师审核调整并报发包人批准后方能实施（但发包人批准并不视同对工期的认可）。 34、开工34.2监理工程师在本合同签订后的()内签发开工令。 按照通用条款规定的42条30天内 35、暂停施工和复工35.4由于发包人或政府指令等原因造成工期延误的，工期顺延。 承包人需自行考虑相关的施工机具、人员安排，发包人原则上不作任何补偿；但如佛山市或南海区政府有相关的指导文件的，则发包人可考虑参考文件执行。 因承包人原因引起的暂停施工，增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。 36、工期及工期延误36.1合同工程的工期约定总日历天数为60日历天。 (1)(工程名称)单项(位)工程的工期约定为天。 (2)(工程名称)单项(位)工程的工期约定为天。 38、提前竣工38.1计划竣工日期年月日 42、质量目标42.1工程质量标准施工过程中，监理单位及发包人对其施工质量进行不定期的抽检，如发现存在质量问题或安全隐患的，承包人必须按监理、发包人要求立即整改、返修至合格，甚至停工整顿，工期不予顺延。 如建设行政主管部门鉴定发生质量事故的，则每出现一次扣罚承包人违约金3万元。 因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人应立即承担费用采取补救措施，直到达到合格的质量标准为止，发包人不为此支付任何额外款项。 因此发生工期延误等其他损失，违约金不足弥补的，承包人还应赔偿发包人实际损失。 45、安全文明施工与环境保护45.1安全文明施工的目标建设工地实施封闭作业，围挡设置符合相关规定；施工现场通道、出入口等实施硬化处理，确保车辆不带泥出场；施工现场按规定设置标志、标牌及夜间警示照明设施；施工现场临时设施布局合理，搭建符合安全、卫生要求；现场材料、设备摆放规范有序，土方堆放及覆盖措施符合规定；工地保洁、防尘降尘措施到位；方便市民和社会车辆通行的临时通道设置科学合理；积极推进绿色施工，最大限度地减少对环境的影响。 45.2承包人文明施工责任 （1）、承包人是文明施工的实施责任单位，开工前项目负责人应结合周边环境和现场管理标准组织编制文明施工专项方案和建立文明施工保证体系。 （2）、承包人应执行施工人员上岗前教育培训和施工前交底制度，施工过程中严格实施文明施工专项方案，加大资金与人力的投入，确保各项文明施工措施落到实处。 （3）、承包人在工程项目施工前必须按规定配备冲洗设备，负责冲洗平台的维护，建立保洁制度，配备保洁人员，确保泥浆不外溢，车辆不带泥上路。 （4）、承包人在土方开挖前必须完成基坑外侧与场内主要道路之间、操作场地的地面硬化；裸露的土方、易扬尘材料等必须采取覆盖、固化、绿化措施。 （5）、承包人在施工周期内负责施工现场门前卫生保洁工作。 （6）、承包人应加强对土方及混凝土承运单位的文明施工教育与管理工作。 45.3文明施工具体要求 (1)工地围挡标准A、工期15天以上的大中型工程应设置高度不低于1.8米的封闭围挡，围蔽材质可使用砌体或采用装配式双面彩钢夹心板(板房板)，禁止使用彩条布、竹笆、安全网等易变形材料，做到坚固、平稳、整洁、美观。 B、工期15天以下、零星工程和特殊情况不具备封闭条件的，应当采用路栏式铁马、水马等定型化围挡连续设置，其中水马高度不低于0.8M，铁马或其他定型化围挡高度不低于1.1M。 C、在道路上，需开启或提升检查井井盖进行作业的，其作业区边界应设置水马封闭警示护栏；D、围墙围挡外侧不得堆放材料、机具、垃圾。 （2）场内道路及硬底化标准A、场内通行道路、出入口、围墙外周边道路始终保持清洁，无因施工引起的路面污染。 B、施工现场内各类材料、机具等应按要求统一布置，分类码放整齐，各类材料堆放距离沟槽边不小于0.5m，堆放高度不大于2m； （3）渣土运输标准A、不具备设置洗车平台的，承包人应当采用移动式冲洗设备冲洗车辆,合理引流污水，防止污水流入城市道路。 B、场内堆放的渣土、土方、工程材料、砂石、及渣土裸露的地面等，采用防尘网（防尘布）全覆盖。 场内设置喷淋设施或人工定时洒水，要求道路、渣土和裸露地面时刻保持湿润。 C、施工机械在挖土、装土、堆土、路面或材料切割、破碎等作业时，应当不间断在作业表面采取洒水。 对已回填后的沟槽，全部覆盖防尘网（防尘布）或按实际天气情况定时洒水，要求地面时刻保持湿润。 D、渣土运输车辆应安装GPS监控，车身统一标识、编号。 车辆装载不得超出箱体、净车出场，严禁轮胎带泥上路，实行密闭化运输，无撒漏或泄漏，渣土运输过程中造成道路污染的，必须及时清理。 （4）其他A、施工现场应合理安排施工时序，夜间(22时至次日6时)不得进行易产生环境噪音污染的施工，确需施工的应办理相关许可手续。 B、禁止在施工现场搅拌砂浆和混凝土。 C、禁止在施工现场使用与本工程名称不相符的护栏；D、未尽事宜，严格按照广东省建设工程文明施工若干规定、佛山市建设工程文明施工管理规定、佛山市扬尘污染防治管理办法、佛山市城市建筑垃圾管理办法、佛山市城市管理考核评比暂行办法（第二次修订）、佛山市南海区建筑工地扬尘防治及渣土运输管理实施规范等有关法规的要求执行。 45.4安全文明施工未达标的处罚在施工过程中，若承包人安全文明施工管理不到位，导致在城市管理考评中被扣分，则每次扣罚3万元，结算时在工程款中直接扣罚。 45.5治安管理的约定/ 46、测量放线46.1施工控制网资料提交的时间46.4测量放线误差的约定 48、发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。 48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式无。 49、承包人采购材料和工程设备49.1承包人采购的材料和工程设备按工程量清单49.2承包人供货与清点要求。 49.3发包人指定的生产厂家或供应商本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求，并能通过相关管理部门验收合格，参考图纸、招标文件及工程量清单所提供的材料品种、型号、规格和品牌档次来报价，并作为施工材料选定的依据。 在工程施工过程中，承包人应按照投标承诺及设计和有关标准要求供应材料，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按相关规范及监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。 所有材料必须经发包人、监理单位确认后方可进场施工使用。 50、材料和工程设备的检验试验50.2材料和工程设备的检验试验时间和地点 51、施工设备和临时设施51.2发包人提供的施工设备和临时设施无。 53、隐蔽工程和中间验收53.1中间验收部位有隐蔽工程在完成后，必须经发包人、监理单位及承包人三方确认无质量等遗留问题后，方可进行下一工序的施工。 55、工程试车55.1是否需要试车不需要试车的，本条不适用。 需要试车的，试车的内容及要求 56、工程变更56.4承包人提出合理建议应得的奖励无。 58、竣工验收58.1单位工程和工程部位的验收合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下 (1)(工程名称)工程，计划竣工时间为，其范围包括 (2)(工程名称)工程，计划竣工时间为，其范围包括58.11合同工程需在施工期运行的约定 59、缺陷责任与质量保修59.6缺陷责任期的约定双方根据国家有关规定。 59.8工程质量保修的约定根据建设工程质量管理条例（国务院2000年第79号令）的相关规定以及附件工程质量保修书执行。 63、暂列金额63.1合同工程的暂列金额为元。 65、暂估价65.3非招标专业工程的暂估价金额为无。 66、提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定没约定提前竣工奖的，本款不适用。 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为()元，提前竣工奖的最高限额是()。 266.2误期赔偿费的约定 (1)每日历天应赔付额度因承包人原因造成工期延误，逾期竣工的，从延误的第1天起，承包人每天应支付违约金人民币20000元。 工期延误30天以上的，发包人有权立即单方解除合同。 如在施工过程中，因承包人原因造成连续停工超过15天，或间歇性施工造成工程进度严重滞后15日的，发包人有权单方立即解除合同，承包人延期每日支付2万元违约金并承担相关违约责任。 (2)误期赔偿费最高限额是(无限额)。 67、优质优价奖67.1优质优价奖的约定没约定优质优价奖的，本款不适用；约定优质优价奖的等级；67.2优质优价奖的计提与支付国家级质量奖，合同价款的3%，即元；省级质量奖，合同价款的2%，即元；市级质量奖，合同价款的1%，即元。 68、合同价款约定与调整事宜68.2合同价款的调整因素包括工程量的偏差；工程变更；物价及后继法律法规的变化；费用索赔事件或发包人负责的其他情况；工程造价管理机构发布的造价调整；其他调整因素 72、工程变更事件72.4工程变更，导致综合单价调整的方法按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整具体方法见本工程的结算方式。 73、工程量的偏差事件73.2工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整不予调整。 73.3工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整不予调整。 75、现场签证事件75.3现场签证报告确认约定的时间 76、物价涨落事件76.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法合同价款不因物价涨落而调整，则本款不适用。 物价涨落超过通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下 (1)固定系数a为； (2)人工权重系数b为； (3)机械台班权重系数c为； (4)钢筋权重系数d为； (5)其他资源的权重系数。 76.2调整合同价款日期招标工程的递交投标文件截止日期非招标工程的合同订立时间 78、支付事项78.2计算利息的利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。 其他为(零利率)。 79、预付款79.1预付款的约定没有预付款的，本条不适用。 约定预付款的，预付款的金额为的本工程合同总价的30%元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定。 79.2预付款支付申请的约定 (1) (2)79.4预付款低扣办法预付款按照期中应支付款项的(100%)扣回，直到扣完为止。 其他方式 80、安全文明施工费80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定 (1)安全文明施工的内容及范围按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。 合同双方的其他要求 (2)安全文明施工费的总金额为。 80.2安全文明施工费预付金额、支付办法和抵扣方式按合同通用条款的规定。 其他安全防护、文明施工措施费用必须专款专用，不得挪作它用，合同价款中已包含此项费用；若承包人违反协定未专款专用，发包人每次扣罚承包人扣罚承包人2万元，若施工安全评价等级达不到合格要求，发包人扣罚承包人全部安全防护文明施工措施费；均在工程款中扣除。 81、进度款81.1支付期间以月为单位。 具体为以季度为单位。 以形象进度为准，具体为合同签订后，承包人进场14个工作日内，发包人付工程款至合同总造价的30；工程完工后，付至合同总造价的60；工程竣工并通过供电部门验收合格后，付至合同总造价的80；工程竣工验收审核结算定案后付至结算价的95，余下5作为工程保修金，待质保期（1年）满后付清。 中期支付时，若当期发生变更，必须提交变更资料后才能办理支付手续。 承包人收款时必须先提供有效发票，有效发票必须遵循属地管理的原则。 由于涉及使用国有资金的特殊性，具体工程款支付在发包人上级主管部门批准拨款后的合理期限后支付（结算时亦同）。 工程款应专款专用，一旦发包人发现工程款被挪作它用，发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用。 承包人违反通用条款第262条，未按期向其雇员、本工程劳务分包人、材料供应商付款，若导致发包人被追索的，承包人每次应向发包人支付￥10万元违约金。 81.2期中付款的最低限额为/元。 82、竣工结算与结算款82.1结算的程序和时限按合同通用条款的规定办理；不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为承包人在工程竣工验收合格并在建设主管部门备案后30天内递交结算书给发包人，由发包人呈送上级主管部门审定工程结算价后30天内付至审核结算价的95%,余下5作为工程保修金，待质保期（1年）满后付清。 其他约定由于承包人按期完工对发包人具有重大影响，承包人不得违约停工滞留现场或者中途退场，否则，必须向发包人支付合同总价20%的违约金，违约金不足弥补发包人损失的，承包人还应全额赔偿。 承包人不按约履行保修义务，发包人有权委托其他的施工单位实施维修，其费用在保修金中扣除。 由于承包人违约造成发包人的一切损失（包括但不限于造成工期延误损失，造成发包人对第三方的赔偿、增加监理费用、资金利息、导致的关联项目损失，发包人为实现权利而支出交通费、公证费、鉴定费、调查费、律师费等费用等），承包人支付违约金不足弥补的，承包人还应全额赔偿。 发包人可在承包人工程款、履约保证金中直接扣除承包人应付的违约金或者赔偿金。 282.2工程结算办法82.2.1本项目对工程图纸及工程量清单包括的所有内容的施工进行固定清单单价承包。 本工程如没有发生本合同专用条款72.4款规定的情况，则本工程按合同价进行结算。 本项目施工以图纸为准，对招标人提供的预算中的错项、错算工程量等非设计变更原因引起的差异在+10%以内（含10%）视为已包含在项目承包价中，工程结算时不予签证增加费用。 在招标图纸范围内，当施工实际发生的工程量对比工程量清单中的工程量增减超出10的（不含10），招标人只对增减超出10以外的部分按82.2.2及82.2.3进行调整。 82.2.2本工程发生的项目工程变更，必须以发包人、承包人、监理单位三方书面签证确认的工程量或设计图纸为结算依据，并按下列办法计算承包人投标文件中有相关清单项目的工程量（含分部分项工程量清单项目和措施项目费表（二）的清单项目）的计算办法 （1）增加工程部分，实际完成工程量对比备案预算工程量增加10%外的，其增加超10%的部分工程量计算如下:如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价低于招标备案的预算参考综合单价的，则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算；如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价高于但不超过招标备案的预算参考综合单价的10%的，则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算；如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价高于且超过招标备案的预算参考综合单价的10%的，则按招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数进行结算； （2）减少工程部分，实际完成工程量对比备案预算工程量减少10%外的，其减少超过10%的部分工程量计算如下如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价高于招标备案的预算参考综合单价的，则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算；如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价低于招标备案的预算参考综合单价但高于招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数的，则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行结算；如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价低于招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数的，则按招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数进行结算。 82.2.3承包人投标文件中没有的清单项目以实际完成的工程量执行建设工程工程量清单计价规范GB50500- xx、相对应的xx年广东省定额及配套文件进行结算；材料价按施工期间的佛山市工程造价信息发布价计算，没有发布价的按市场价计算，特殊材料按经发包人、承包人、监理三方签证，最终以招标人委托有资质的中介单位审核为准；取费费率参照招标备案预算价确定，规费、税金等的计费程序按行政建设主管部门有关文件规定，按以上原则计算出该项目的工程造价后，并乘以结算系数作为结算价款。 结算系数=中标总价招标备案预算总价82.2.4当相关清单项目发生材料品牌的变更时，具体结算要求如下材料品牌发生变更，涉及到品牌变更的相关清单项目，先按82.2.2 （2）条款减去相关清单项目的造价后，再按82.2.3条款进行增加造价进行结算；82.2.5措施项目费表（一）中所提供的内容只供参考，投标人可根据本工程的具体情况，在措施项目费表（一）中以“项”或“宗”增加或减少内容并列项报价，结算时，除发生较大设计变更、发包人及承包人根据实际情况约定另外增加签证的除外，该部分措施项目费不予调整。 82.2.6措施项目费表（二）的清单项目结算方式同第82.2. 2、82.2.3条款方式执行。 82.2.7其它项目费中的“材料检验试验费”和“预算包干费”的计算对于投标文件中有的项目，计算费率按中标人的投标报价中的费率不变。 投标文件清单中无的项目参照备案预算相关费率计算后乘结算系数下浮处理。 82.2.8工程结算时，若中标单位投标报价时的计费费率比行政建设主管部门有关文件规定的计费费率低的，按中标单位投标报价时的计费费率结算不得调整（包括增加或减少的工程量）。 82.2.9所有的工程变更都必须按南府xx292号“关于印发佛山市南海区建设工程变更管理办法的通知”及发包人的工程变更管理办法进行。 84、质量保证金84.2质量保证金的金额及扣留 (1)质量保证金的金额按合同通用条款的规定，即按合同价款的3%。 其他为工程结算价的5%。 (2)质量保证金的扣留按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留，扣留的比例为3%。 其他扣留方式按工程审核结算价的55扣留；84.3质量保证金的返还时间工程竣工验收满一年后030天内付清。 85、最终清算付款85.1最终结算申请报告提交份数提交期限 86、合同争议86.4争议调解或认定机构按合同通用条款的规定。 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为 （1） （2） （3）双方同意选择下列一种方式解决争议向xxx(仲裁机构)申请仲裁。 向有管辖权的人民法院提起诉讼。 91、保密要求91.1保密信息的期限无。 94、合同份数94.1提供合同文本按合同通用条款的规定，由发包人提供。 不按合同通用条款的规定，提供方式为94.2合同的份数 (8)，其中发包人 (4)份，承包人 (4)份。 95、其他附加特别约定1.工程用料必须按照图纸、招标文件及工程量清单所规定的材料品种、型号、规格和品牌档次来报价，并作为施工材料选定的依据。 材料质量均应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向业主提