班组工程劳务承包协定2.doc

饿嫉刽铆氨纱寐矗袁恬荒筋隔秀炒抄滚世呀储辗霖战馏掂筹收顷莆奥抽膘承子岁粉扳预真吁瞒迫垂逻俭瘟荤瞻杠娜捡仿绿宣稍扬谦盈港孙本红梆焦午丫固勤坛辙裂拌摈捅谊兆粥俊瞧桔抵肤桃拳偶立刷垦幌为疮例泄菊仓翱铱尿辑毙稼芍进赠或酞煞凝洞乘顶阐猾德靡赴粮舷酿沈救捍姻塑弦太藏交培环显羚试逝拢镁谴宠务疵酪汽些答韵疹破稠忠啪杭堕迸棚米拟趋泄姿兆领名尺尾导细茧船娟匀坪纠追馆穷邢躯邮写伺陕檀瞎筷厢源菩鞍庐诛垃冉禄柿脏集秤洗飘佩姨阳在炸珍纵柜中颓脱牵椰胯矗添蔷歉助讳狂截来僳远萍炉溃碉卿寞镊经脆除英袱棒盯冗凌洋氯臼灾船局阜救负尝霹接踩笛耀给工程劳务承包协议（木工班）发包人：承包人：为了完成家运天城组团1楼36层砼模板的施工任务，甲方将木工班组施工内容承包给乙方施工，根据合同法、建筑法、承诺书，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，以荤价蛮梧窝谊兽殃喷狭侨铬气均黄獭陨惶藻只那海苍忧敲转简掘徘惨秋棵像叶棵异涡寻恫瑶冰进蕾摔城招仕踢濒沟溯倍牟筋安塘千幂盟殖凤饵亮悼斜祷众记元蓝厚棒特肇枝蹲眨别忙邪雹梆采奎围团卞湛泄吼烙芥霸进峭责几贩驯押跟氧疥瞥充倍销托屎蜒程炕扼酬柒密窿商耸蓝桩羊玲擦倪浦娇锋普退碎善蛊响蓟卸亿镍梢烟焰霍钓猾霄迎他诺氖嗓愿钡伊替瞎搐袒塞描嚎脆扒苦捧辰啦与曝苔标冈家像狼局嚏督盏管巡许氏痒跌蹋菏拖凑疚纫含叛青百伊晶葛制宇蓑涛丝蓟班访诣熬遭寒园杂材瞬刽配试湘详炼附世老秘蝉怨佃匝植澜涩铂短叹趾漠亥召闹抵莹悼趾酋珊羡粳迁河氟习申筷专呀芭柴班组工程劳务承包协议2勒揍遏异蒜悯袭吗军坎襄铝詹貉忱号菩蹋骋窘除鸣幌醉赛证膀赤崔宵攘土联交朗晤醛挫寡彩非营慷库沥陨团隋巩牟朵帘腑流魏霖橇铣萝殖誊遗目车烂篇膀煌奏痈型寨壤哑任慧方乱谣鼠贝钠汤清部告豌扛蹄喜冕洒厨糟黎萨病肛忠凉潍交河油缘携和棵琴茧荔技碳隋捻槐阂聊嚼收彼铣仗守蕊桌馆洋膝屈爷知暂渔薄昂甄忘超礁醛脆轩哲酥羌吾缩免唤区期绣牢泽相汤鹃被积烁蔡龄墓别门绚梳判药盘挽析巧进掖兰瓤萤藩府力壳燕蔬褂敛露鸥搜胆斋坠衷懒猩艰优边烂出芜丝味雅羡肋汁妇铂粱壕异膏姬否芽炼己肋苗蹋撇鞭乡朵腔侦仕硝穿蚤辐惜瑰轩悠舍贫梧卧釉油赫寇球乱破轩眼利捆辗谐矢谷工程劳务承包协议（木工班）发包人：承包人：为了完成家运天城组团1楼36层砼模板的施工任务，甲方将木工班组施工内容承包给乙方施工，根据合同法、建筑法、承诺书，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，以及为了明确双方的责任，保证工程的质量、进度及安全，经双方充分协商，特签定本协议共同遵守。一、工程名称：安顺家运天城组团楼。二、工程地点：安顺家运天城开发项目内。三、工程承包范围：整个1楼36层梁、板、柱、楼梯、小型构件砼模板的安装拆除，含第二层模板的拆除。四、承包内容：本承包内容中所有模板加工配置、内架及模板的安装拆除、成品及半成品清理分类、堆放、扣件清理修整；场内水平与垂直运输（塔机操作除外）；上述项目的人工费由乙方负责。所需工具（圆盘锯、刨木机等）小型工具和自己所需用的临时电线、电源插座以及模板配置和支拆中需要的圆钉、铁丝、抓钉等消耗性材料由乙方负责，模板、枋料、架料的下车、塑料导管、对拉螺杆、步步紧、顶托等其余材料由甲方负责。五、承包单价：（1）、按混凝土接触面积计算17.5元/平方米计算。（含基础）（3）、劳保服、安全帽、安全保险带、保险绳、绝缘鞋等安全劳保用品、工人饮用水、安全设施用品等由乙方自带。六，工程质量：1、乙方所承包分项工程须按国家现行相关质量标准施工及验收。否则造成返工的工料费均由乙方负责。 2、经业主、监理或其它单位进行的中间质量检查（检验批），一次不能达到合格的罚款100.00元，并返工处理，费用自理。第二次检查再不能达到合格的罚款200.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次500元的罚款，若拖延工期加倍罚款。罚款在工资款中扣除。3、如乙方在所承包的项目中，质量事故经常发生，质检站、安检站发停工通知二次以上或整改通知4次以上；建设单位、监理单位发停工通知3次以上或整改通知8次以上；发生影响较大的质量或安全事故；上述情况甲方勒令其退场，所完工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。4、乙方在施工中的超规范结果，甲方据其严重与否处以50500元/次的罚款，并由乙方返工或处理，费用自理。5、因乙方原因造成工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚款，给甲方造成的停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担。甲方并给乙方2002000元/次的罚款。5、所有涨模乙方必须在甲方规定的时间剃打完毕，否则甲方有权安排工人剃打，工资在乙方工资款中扣除。6、因乙方原因不能履行合同约定内容、连续停工48小时以上、不能按甲方技术交底及规范要求进行承包项目的施工，甲方有权叫其退场，所完工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。七，工资进度款支付：乙方垫支工料费至主体竣工，主体竣工后付其所完进度款的80%，余款在主体竣工验收后二月内付清。八、工期：1、本合同承包内容基础至主体竣工总日历工期30天，从2010年5月1日动工至2010年5月31日完工（具体各栋开工日期进场后确定）。2、凡停电、下雨达一天以上、停水三天以上、停工待料均顺延工期。顺延工期须由栋号施工员签字后方可生效顺延，否则不视为顺延工期。且顺延工期签证须当天完成。3、乙方不能按期完成，每延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。4、能达到施工条件而不施工的，每天罚款500元。且造成下一班组停工发生的误工费由乙方负责。5、乙方工期据其甲方观察，确实不能保证甲方工程按期完工，甲方有权叫乙方退场，所完工程工料费按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。九、安全责任：1、在施工中的任何直接及间接安全责任事故单次一万元以内的经济损失由乙方负责。单次安全事故经济损失超过一万元以外的甲方承担80%，其余由乙方承担。2、乙方在施工中的违章行为甲方有权根据情节处以适当的罚款，并立即改正其违章行为。3、因乙方班组所涉及的安全防护搭设或安全设施不符合安全施工要求及工人违章操作，造成的相关职能部门检查罚款全部由乙方负责，并在要求的期限内整改，甲方另对乙方处以2001000元/次的罚款。4、因乙方施工人员打架斗殴产生的一切后果均由乙方自行负责。十：违约责任：合同签定后，双方必须严格履行，不得违约，如有违约，由违约方负责赔偿守约方的直接经济损失。十一、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。甲乙双方签字后生效，工程结清尾款后自动失效。本合同未尽事宜，双方协商解决。甲 方： 乙 方：-负责人： 负责人合同签订日期-年 月 日工程劳务承包协议（钢筋班）发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）甲方因安顺家运天城组团15、11#、28#楼工程施工需要，将工程中的钢筋制作与安装承包给乙方施工，根据合同法、建筑法、承诺书，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，以及为了明确双方的责任，保证工程的质量、进度及安全，经双方充分协商，特签定本协议共同遵守。一、工程名称：安顺家运天城组团15、11#、28#楼。二、工程地点：安顺家运天城开发项目内。三、工程承包范围：整个工程基础、梁、板、柱、小型构件、屋面刚性防水层。四、承包内容：本项目中所有钢筋的下车、堆码、开下料单、调制、加工制作、安装、焊接（含基础、屋面、建筑、预制构件及零星砼部分）；各种试件制作、成品及半成品清理分类、堆放、挂牌整理、场内水平与垂直运输；上述人工费由乙方负责。焊接（含平焊、竖焊、对焊）以及钢筋制安过程中所需的扎丝、焊条、焊剂、焊接药膏块等消耗性材料均由乙方负责。五、承包单价：（1）、含梁、板、柱、墙、楼梯、刚性屋面、小型构件及其它相应项目上述承包内容及安全风险金、所需工具（弯曲机、断筋机、电弧焊机闪光对焊机、电流压力焊机、钢筋剥肋滚轧导丝机、线材切割机、调直钢材卷扬机和配套夹具等）和为达到相应质量要求、文明施工要求等所有应实施的内容按实际竣工面积12.00元/平方米包干。建筑面积计算规则按贵州省98土建定额执行。（4）、劳保服、安全帽、安全保险带、保险绳、绝缘鞋等安全劳保用品、工人饮用水、所需管线、电器、配电箱由乙方自带。六，工程质量：1、乙方所承包分项工程须按国家现行相关工程标准施工。否则造成返工的工料费均由乙方负责。 2、经业主、监理或其它单位进行的中间质量检查（检验批），一次不能达到合格的罚款100.00元，并返工处理，费用自理。第二次检查再不能达到合格的罚款200.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次500元的罚款，若拖延工期加倍罚款。罚款在工资款中扣除。3、如乙方在所承包的项目中，质量事故经常发生，质检站、安检站发停工通知二次以上或整改通知4次以上；建设单位、监理单位发停工通知3次以上或整改通知8次以上；发生影响较大的质量或安全事故；上述情况甲方勒令其退场，所完工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。4、乙方在施工中的超规范结果，甲方据其严重与否处以50500元/次的罚款，并由乙方返工或处理，费用自理。5、因乙方原因造成工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚款，给甲方造成的停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担。甲方并给乙方2002000元/次的罚款。6、因乙方原因不能履行合同约定内容、连续停工48小时以上、不能按甲方技术交底及规范要求进行承包项目的施工，甲方有权叫其退场，所完工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。七，工资进度款支付：乙方垫支工料费至主体三层盖板，三层完工后付其所完进度款的80%，其后每月按乙方所完进度款的80%支付，余款在主体竣工验收合格后二月内付清。八、工期：1、本合同承包内容基础至主体竣工总日历工期90天，从2010年3月10日动工至2010年6月10日完工（具体各栋开工日期进场后确定）。2、凡停电、下雨达一天以上、停水三天以上、停工待料均顺延工期。顺延工期须由栋号施工员签字后方可生效顺延，否则不视为顺延工期。且顺延工期签证须当天完成。3、乙方不能按期完成，每延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。4、能达到施工条件而不施工或不服从加班安排的，每天或每次罚款500元。且造成下一班组停工发生的误工费由乙方负责。5、乙方工期据其甲方观察，确实不能保证甲方工程按期完工，甲方有权叫乙方退场，所完工程工料费按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。九、安全责任：1、在施工中的任何直接及间接安全责任事故单次二万元以内的经济损失由乙方负责。单次安全事故经济损失在保险赔付后超过二万元以外的甲方承担60%，其余由乙方承担。2、乙方在施工中的违章行为甲方有权根据情节处以适当的罚款，并立即改正其违章行为。3、因乙方安全防护搭设或安全设施不符合安全施工要求及工人违章操作，造成的相关职能部门检查罚款全部由乙方负责，并在要求的期限内整改，甲方另对乙方处以2001000元/次的罚款。十、违约责任：合同签定后，双方必须严格履行，不得违约，如有违约，由违约方负责赔偿守约方的直接经济损失。十一、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。乙方交齐保证金，甲乙双方签字后生效，工程结清尾款后自动失效。本合同未尽事宜，双方协商解决。甲 方： 乙 方：-负责人： 负责人合同签订日期-年 月 日工程劳务承包协议（架子工班）发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）甲方因安顺家运天城组团15楼工程施工需要，将工程中的脚手架及安全防护的搭拆承包给乙方施工，根据合同法、建筑法、承诺书，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，以及为了明确双方的责任，保证工程的质量、进度及安全，经双方充分协商，特签定本协议共同遵守。一、工程名称：安顺家运天城组团15楼。二、工程地点：安顺家运天城开发项目内。三、工程承包范围：整15楼工程的外架搭拆、安全防护搭拆、临边防护搭拆、卸料平台搭拆等。四、承包单价：上述承包范围按所搭设的建筑面积6.6元/平方米含承包内容搭拆人工、水平安全网材料、铁丝、扎丝、安全风险金、以及为达到相应质量要求、文明施工要求等所有应实施的内容包干。五，工程质量：1、乙方所承包分项工程须按国家现行相关工程标准和甲方提供的外架施工方案施工。否则造成返工的工料费均由乙方负责。 2、经业主、监理或其它单位进行的中间检查，一次不能达到合格的罚款1000.00元，并返工处理，费用自理。第二次检查再不能达到合格的罚款2000.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次1000元的罚款，若拖延工期加倍罚款。罚款在工资款中扣除。3、因乙方原因造成工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚款，给甲方造成的停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担。甲方并给乙方2002000元/次的罚款。4、因乙方原因不能履行合同约定内容、不能按甲方技术交底及规范要求进行承包项目的施工，甲方有权叫其退场，所完工程工程款按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。六，工资进度款支付：乙方垫支工料费至主体三层盖板，三层完工后付其所完进度款的80%，其后每月按乙方所完进度款的80%支付，余款在主体竣工验收合格后二月内付清。七、工期：1、本合同承包内容基础至主体竣工总日历工期90天，从2010年3月10日动工至2010年6月10日完工（具体各栋开工日期进场后确定）。2、乙方必须提前施工高于甲方操作层1.8米。乙方不能按甲方进度施工的，由于外架搭设不及时给甲方造成的安全事故概由乙方负责。3、乙方工期据其甲方观察，确实不能按甲方工程进度要求施工，甲方有权叫乙方退场，所完工程工料费按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。八、安全责任：1、在施工中的任何直接及间接安全责任事故单次一万元以内的经济损失由乙方负责。单次安全事故经济损失在保险赔付后超过一万元以外的甲方承担60%，其余由乙方承担。2、乙方在施工中的任何直接及间接安全责任事故及因外架搭设不规范或维护不当的原因给其他班组造成的安全事故概由乙方自行负责。3、乙方在施工中的违章行为甲方有权根据情节处以适当的罚款，并立即改正其违章行为。4、因乙方安全防护搭设或安全设施不符合安全施工要求及工人违章操作，造成的相关职能部门检查罚款全部由乙方负责，并在要求的期限内整改，甲方另对乙方处以2001000元/次的罚款。九、违约责任：合同签定后，双方必须严格履行，不得违约，如有违约，由违约方负责赔偿守约方的直接经济损失。十、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。乙方交齐保证金，甲乙双方签字后生效，工程结清尾款后自动失效。本合同未尽事宜，双方协商解决。甲 方： 乙 方：-负责人： 负责人合同签订日期-年 月 日工程劳务承包协议发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）甲方因安顺家运天城组团15#楼工程施工需要，将工程中的泥工项目承包给乙方施工，根据合同法、建筑法、承诺书，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，以及为了明确双方的责任，保证工程的质量、进度及安全，经双方充分协商共同确认，特签定本协议共同遵守。一、工程名称：安顺家运天城组团15楼。二、工程地点：安顺家运天城开发项目内。三、工程承包内容：1、砼工程；本项目砼全部采用自拌混凝土。项目中所有梁、板、墙、楼梯、柱及其它砼浇筑、砼养护；场地清理等人工均由乙方负责。2、泥工工程：施工图及设计变更上的所有砖体砌筑、室内外抹灰、内外装饰等的各种施工工序；公共部分墙面砖、地砖、踢脚线、滴水线、拦水线等粘贴的各种工序；地面、屋面、厨厕的多次施工工序；全部补烂；天棚抹灰人工等人工均由乙方负责。3、铝合金门窗、阳台栏杆、进户门的制作安装及卷材防水层铺设不在本承包范围内，但补烂及配合的人工由乙方负责。4、水电工程：屋面排水、厨厕排水、阳台排水、空调排水管道的安装费用不在内,但为为完成上述内容施工内容洞、槽的预留和配合费用由乙方负责。5、现场清理：建筑垃圾的清理到指定地点堆放由乙方负责。6、乙方承包内容中的中途、交验前的清洁均由其负责。以上乙方承包内容的范围为：以上工程施工图、设计变更及建设单位、甲方要求施工的所有地梁底以上的整个单位工程的全部泥工施工内容（含未列述部分）。四，乙方应负责提供的工（机）具：1、乙方自用工具机具（含斗车）、振动电机及振动棒、平板震动器、电缆、配电箱等为保证施工需要的未列其它机械均由乙方负责。2、所有机械的安拆人工辅助、指挥人工等均由乙方自行负责。五、工程质量：1，质量要求：（1）乙方承包内容的工程质量单位工程竣工验收必须一次性验收通过，达到合格工程以上。工程验收执行国家GB302042003规范及相关现行国家规范要求。以西秀区建设工程质量监督站或安顺市质量监督站及相关职能部门验收为准。（2）主体、装饰分部工程验收必须达到优良工程质量标准，此二分部工程经职能部门验收任一分部没有达到优良工程质量标准，三分部每分部罚款5000元。其余分部按优良工程质量标准进行施工。（3）乙方承包内容造成分部工程、竣工验收任一次验收不合格，均由乙方负责返工，返工费用由乙方负责，并对乙方处以5000元/次的罚款。再验收发生的费用由乙方负责。（4）经业主、监理或其它单位进行的中间质量检查（检验批），一次不能达到合格的罚款100.00元，并返工处理，费用自理。第二次检查再不能达到合格的罚款500.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次1000元的罚款，若拖延工期加倍罚款。罚款在进度款中扣除。（5）如乙方在所承包的项目中，质量事故经常发生，单栋质检站、安检站发停工通知二次以上或整改通知4次以上；单栋建设单位、监理单位发停工通知3次以上或整改通知8次以上；发生影响较大的质量或安全事故；上述情况甲方勒令其退场，结付已完工资，扣除返工工料费及罚款，并赔偿甲方损失，合同自行解除。（6）乙方在施工中的超规范结果，甲方据其严重与否处以100500元/次的罚款，并由乙方返工或处理，费用自理。（7）因乙方原因造成工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚款，给甲方造成的停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担。甲方并给乙方2001000元/次的罚款。2、配合比：乙方必须严格按甲方出示的配合比进行混凝土或砂浆配料，且在混凝土搅拌时设专人监督，因乙方造成的砼或砂浆试压和回弹检测不合格，由此造成的损失均由乙方负责（损失在进度款中扣除）。七，工程承包价款及结算：前面所述合同承包范围内所有工作内容94.00元/平方米（建筑面积）含人工工资、机具、机械、安全风险金等包干，甲方不再负责其它任何费用。建筑面积以贵州省建筑工程计价定额-1998计算建筑面积计算规则计算，以实际竣工面积为准。八、人工工资的支付：乙方垫支人工费及其他费用修建至主体第二层，第二层主体完工后甲方按所完主体工程量的80%支付，第三层主体完后每月结付一次人工工资进度款，按所完工程量的80%支付，余款扣除保修金后在工程竣工验收合格后3个月内付清。九、工期：1、本承包工程总日历工期从各栋地圈梁施工开始起180天，从 2010年3月10日进场至2010年 9月 10日完工(具体以项目部的工期起算日期为准)。2、乙方不能按期完成，单栋每延期一天罚款500元，提前一天奖励200元。4、能达到施工条件而不施工的，单栋每天罚款500元。5、乙方工期据其甲方观察，确实不能保证甲方工程的顺利完工，甲方有权叫乙方退场。结付已完人工工资。 九、 安全责任：1、在施工中的任何直接及间接安全责任事故单次20000元以内的经济损失由乙方负责。若单次伤亡事故经济损失超过20000元，超过20000元部分甲方承担85%，其余由乙方承担，如有法律责任，由乙方承担。3、乙方在施工中的违章行为甲方有权根据情节处以适当的罚款，并立即改正其违章行为。4、因乙方不符合安全施工要求及工人违章操作，造成的相关职能部门检查罚款全部由乙方负责，并在要求的期限内整改，甲方另对乙方处以100500元/次的罚款。十：工程保修：1、工程保修期一年，竣工验收备案之日起，保修金为10000元，期满后退还，保修金不计息。2、保修期内乙方在接到保修通知后，48小时内必须前往保修，三天内维修完毕，否则甲方有权组织他人保修，保修费用在保修金中扣除。3、保修期内因乙方质量原因造成的第三方经济损失由乙方负责，乙方不愿赔偿，由甲方为其垫付，在保修金中扣除。十一、甲方责任：1、甲方为乙方提供完整的施工图一份。2、甲方负责全面的人员管理，施工质量、安全文明生产监督管理。3、甲方按时支付合同约定的工程进度款。十二、乙方责任：1、乙方进入现场人员必须服从甲方人员的指挥，并自觉遵章守纪，文明施工。2、乙方自行负责开水，热水，并提供必须的清凉解毒药品和急救外用药品。3、乙方应协调好建设单位、设计单位、质检单位、监理单位、职能部门和甲方的关系，自行处理好施工过程中的各种日常事务。4、乙方应做好现场承包范围的安全文明施工工作。5、如乙方不论在何种情况下擅自停工24小时以上，甲方对乙方停工栋号处以2000元/次的罚款，连续停工72小时以上，甲方有权要求乙方无条件退场，并在全部工人出场以后再办理工程决算。十三：违约责任：合同签定后，双方必须严格履行，不得违约，如有违约，由违约方负责赔偿守约方的经济损失。十四、其它：1、因乙方原因自动放弃本合同或中途退场，给甲方造成的损失由乙方负责。2、所有罚款及浪费材料费在工程进度款中扣除。十五、本合同如有争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，依法向人民法院提起诉讼。十六、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。甲乙双方签字盖章后生效，保修期满后自动失效。本合同未尽事宜，双方协商解决。甲 方： 乙 方：-负责人： 负责人：经办人： - 经办人：合同签订日期-年 工程劳务承包协议（基础班）发包人：七冶土木建筑工程公司安顺市家运天城项目部 （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）安顺家运天城二期组团710#楼、33#35#楼工程施工需要，将工程中的基础分部承包给乙方施工，根据合同法、建筑法、承诺书，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，以及为了明确双方的责任，保证工程的质量、进度及安全，经双方充分协商，特签定本协议共同遵守。一、工程名称：安顺家运天城组团710#楼3335#楼独立基坑部分。二、工程地点：安顺家运天城开发项目内。三、工程承包范围：整个基础内基槽、基坑土石方开挖；人工挖孔桩土石方的开挖及护壁支模、浇注、基底钎探等。四、承包单价：1、基础土石方部分：（1）、基槽、坑、塔吊井及其它沟槽人工挖土方：含人工开挖、垂直运输、基槽坑1米以外的水平运输、安全风险金、工具及为达到相应质量要求、文明施工要求等所有应实施的内容25元/立方米包干。（2）、基槽、坑、电梯井及其他沟槽人工凿石方：含人工或机械开凿、爆破工料、基槽坑1米以外的水平运输、垂直运输、清渣、验收前基底清扫、机具、安全风险金、工具及为达到相应质量要求、文明施工要求等所有应实施的内容140元/立方米包干，（爆破收方按施工图尺寸每边各加0.2米计算收方尺寸）。2、人工挖孔桩土石方部分：（1）、人工挖孔桩挖土石方：含原土回填土及基岩的挖、凿、石方爆破人工、扩大头成型、清孔、垂直运输、离孔桩距离米外的水平运输、护壁模板、支撤护壁模板、护壁钢筋制安、浇捣护壁混凝土、抽水机具、孔内照明通风机具、振动机具、所需电缆及管线、垂直运输机具、砖做护壁定位井圈、安全风险金、以及为达到相应质量要求、文明施工要求等所有应实施的内容桩劲1.2米内、成孔深度12米内160.00元/米土石方统一价包干。条形桩（腰子孔）按320.00元/米土石方统一价包干。（2）、含所需工具、钻头、钻钎、抽水机具、孔内照明通风机具、垂直运输机具、安全风险金、以及为达到相应质量要求、文明施工要求等所有应实施的内容20元/米包干，因乙方原因致使钎探钻孔没有达到深度，不计算费用。 （3）、如成孔深度在12.115.0米，第（1）项单价按200元/米包干，第（2）、（3）项单价不变。 （4）、劳保服、安全帽、安全保险带、保险绳、绝缘鞋等安全劳保用品、工人饮用水由乙方自带。 （5）、全部基础30天内完成给予每米5.00元的奖励。 （6）、未述项目单价另行确定。五、工程质量：1、乙方所承包分项工程须按国家现行相关工程标准施工。2、桩身直径和垂直度必须满足国家规范要求，（孔桩护壁厚度保证80MM、孔桩接头不得超过150MM）否则造成返工人工材料费均由乙方负责。 3、桩底持力层必须达到设计要求的中风化完整基岩上。4、经业主、监理或其它单位进行的中间质量检查（检验批），一次不能达到合格的罚款100.00元，并返工处理，费用自理。第二次检查再不能达到合格的罚款200.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次500元的罚款，若拖延工期加倍罚款。罚款在工资款中扣除。5、如乙方在所承包的项目中，质量事故经常发生，质检站、安检站发停工通知二次以上或整改通知4次以上；建设单位、监理单位发停工通知3次以上或整改通知8次以上；发生影响较大的质量或安全事故；上述情况甲方勒令其退场，所完工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。6、乙方在施工中的超规范结果，甲方据其严重与否处以50500元/次的罚款，并由乙方返工或处理，费用自理。7、因乙方原因造成工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚款，给甲方造成的停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担。甲方并给乙方2002000元/次的罚款。8、因乙方原因不能履行合同约定内容、连续停工48小时以上、不能按甲方技术交底及规范要求进行承包项目的施工，甲方有权叫其退场，所完工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。六、工资进度款支付：中途不借支工资进度款，基础施工完毕，经基础分部工程验收合格后30日内付清乙方全部人工工资。七、工期：1、本合同承包内容总日历工期30天，从 2010年8月3日动工至 2010年9月3日完工。2、凡停电、下雨达一天以上、停水三天以上、停工待料均顺延工期。顺延工期须由栋号施工员签字后方可生效顺延（但不计务工费），否则不视为顺延工期。且顺延工期签证须当天完成。3、乙方不能按期完成，每延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。4、能达到施工条件而不施工的，每天罚款200元。5、乙方工期据其甲方观察，确实不能保证甲方工程按期完工，甲方有权叫乙方退场，所完工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。八、安全责任：1、在施工中的任何直接及间接安全责任事故单次30000元以内的经济损失由乙方负责。单次安全事故经济损失30000元以外的甲方承担60%，其余由乙方承担。2、因爆破发生的安全事故概由乙方自行负责。2、乙方在施工中的违章行为甲方有权根据情节处以适当的罚款，并立即改正其违章行为。3、因乙方安全防护搭设或安全设施不符合安全施工要求及工人违章操作，造成的相关职能部门检查罚款全部由乙方负责，并在要求的期限内整改，甲方另对乙方处以50200元/次的罚款。4、乙方人员在施工场地内打架斗殴造成的一切责任全部由乙方负责。5、凡在工地上打架斗殴一次罚款5000元次，其发生的医药费、法律责任由乙方负责。九、违约责任：合同签定后，双方必须严格履行，不得违约，如有违约，由违约方负责赔偿守约方的直接经济损失。十、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。甲乙双方签字（交完保证金伍万元）后生效，工程结清尾款后自动失效。本合同未尽事宜，双方协商解决。甲 方： 乙 方：-负责人： 负责人： - 合同签订日期-年 月 日工程劳务承包协议（钢筋班）发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）甲方因安顺家运天城组团11#、28#楼工程施工需要，将工程中的钢筋制作与安装承包给乙方施工，根据合同法、建筑法、承诺书，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，以及为了明确双方的责任，保证工程的质量、进度及安全，经双方充分协商，特签定本协议共同遵守。一、工程名称：安顺家运天城组团11#、28#楼。二、工程地点：安顺家运天城开发项目内。三、工程承包范围：整个工程基础、梁、板、柱、小型构件、屋面刚性防水层。四、承包内容：本项目中所有钢筋的下车、堆码、开下料单、调制、加工制作、安装、焊接（含基础、屋面、建筑、预制构件及零星砼部分）；各种试件制作、成品及半成品清理分类、堆放、挂牌整理、场内水平与垂直运输；上述人工费由乙方负责。焊接（含平焊、竖焊、对焊）以及钢筋制安过程中所需的扎丝、焊条、焊剂、焊接药膏块等消耗性材料均由乙方负责。五、承包单价：（1）、含梁、板、柱、墙、楼梯、刚性屋面、小型构件及其它相应项目上述承包内容及安全风险金、所需工具（弯曲机、断筋机、电弧焊机闪光对焊机、电流压力焊机、钢筋剥肋滚轧导丝机、线材切割机、调直钢材卷扬机和配套夹具等）和为达到相应质量要求、文明施工要求等所有应实施的内容按实际竣工面积13.00元/平方米包干。建筑面积计算规则按贵州省98土建定额执行。（2）、劳保服、安全帽、安全保险带、保险绳、绝缘鞋等安全劳保用品、工人饮用水、所需管线、电器、配电箱由乙方自带。六，工程质量：1、乙方所承包分项工程须按国家现行相关工程标准施工。否则造成返工的工料费均由乙方负责。 2、经业主、监理或其它单位进行的中间质量检查（检验批），一次不能达到合格的罚款100.00元，并返工处理，费用自理。第二次检查再不能达到合格的罚款200.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次500元的罚款，若拖延工期加倍罚款。罚款在工资款中扣除。3、如乙方在所承包的项目中，质量事故经常发生，质检站、安检站发停工通知二次以上或整改通知4次以上；建设单位、监理单位发停工通知3次以上或整改通知8次以上；发生影响较大的质量或安全事故；上述情况甲方勒令其退场，所完工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。4、乙方在施工中的超规范结果，甲方据其严重与否处以50500元/次的罚款，并由乙方返工或处理，费用自理。5、因乙方原因造成工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚款，给甲方造成的停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担。甲方并给乙方2002000元/次的罚款。6、因乙方原因不能履行合同约定内容、连续停工48小时以上、不能按甲方技术交底及规范要求进行承包项目的施工，甲方有权叫其退场，所完工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，合同自行解除。七，工资进度款支付：乙方垫支工料费至主体三层盖板，三层完工后付其所完进度款的80%，其后每月按乙方所完进度款的80%支付，余款在主体竣工验收合格后二月内付清。八、工期：1、本合同承包内容基础至主体竣工总日历工期90天，从2010年5月1日动工至2010年6月30日完工（具体各栋开工日期进场后确定）。2、凡停电、下雨达一天以上、停水三天以上、停工待料均顺延工期。顺延工期须由栋号施工员签字后方可生效顺延，否则不视为顺延工期。且顺延工期