劳务大清包合同及安全责任书及奖励协议.doc

建筑工程施工劳务大清包施工合同甲方: 乙方: 依照中华人发共和国合同法和中华人民共和国建筑法劳动法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，保证工程质量、安全进度和文明施工的要求，高标准、低消耗、优质高效的完成施工任务，经双方协商，就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一工程概况与劳务范围工程名称: 楼工程地点: 建筑面积: m2 承包方式：土建安装大清包，并且不存在任何点工（乙方施工内容满足质量及验收标准但甲方要求二次施工的除外）。承包范围为施工图纸以内的所有土建、安装工程及消防、通风、弱电管道预埋留洞。包括支撑、临建、设计修改单联系单(除土方开挖、电梯、门窗、栏杆、外墙保温及外墙涂料、防水、消防、通风、户内地暖)的所有工作与所有辅助材料、工具、小型机械等。包括但不限于：桃源艺境工作界面表（附件一）（附件二），同时甲方保留对施工范围内任何一项施工内容进行调整的权利。 二劳务承包内容 1、 劳务工作期限：总日历工作天数见工程总进度控制计划横道图及工程总节点控制计划网络图。2、 工期：参照工程工期进度计划。3、 质量保修：竣工验收合格后 1 年。 三劳务承包质量标准劳务的工作质量标准：1、绝对服从甲方的施工安排意见，承担按计划完成任务的责任；2、应具有熟练合格的施工操作技术，具有上岗资格，能自觉执行施工范围，确保施工质量，并为施工最终质量承担责任；3、应具有高度工作责任感，自觉执行相关材料定额考核制度，并为此承担责任；4、应具有高度安全生产意识，严格执行安全施工规范，为因违反安全规范所造成的安全事故承担责任；5、质量要求为合格。四合同文件及解释顺序本承包合同、合同附件、施工过程中达成的会议纪要、补充协议等、施工图纸。五合同文件使用的标准及适用法律1、适用法律法规：国家、行业主管部门、工程所在地的有关法律和法规及劳动法。2、适用标准、规范：国家及地方现行建筑工程质量检验标准和验收规范、评定办法，与本工程相适应的国家、地方强制性标准及规范，同时还需满足总包合同的相关规定及设计要求，现有的标准、规范发生矛盾时，以较高标准为准。六图纸 1、甲方应在劳务承包工作开工前7天向乙方提供施工图纸四套。 2、乙方不得将甲方提供的施工图纸挪作与本工程无关的用途。3、乙方在查阅合同文件或在本工程实施过程中,有责任对图纸、标准、规范或其他资料进行复核。如发现其中有任何缺陷，应及时书面通知甲方，甲方在接到乙方的通知后，应立即就此作出决定。七项目经理1、乙方委派 为劳务承包人。委派 为执行经理，负责现场材料验收，文件的签收。2、乙方有关工程的要求、请求和通知均应以工程联系单之书面形式送交甲方或派驻工地的代表。该工程联系单均应有执行经理签字。3、甲方有权要求乙方更改换其不称职或认为其雇佣时不恰当的现场代表及其他施工人员，未经甲方书面准许，不能再用此等人员。八甲方义务1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行清包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的进度、质量及施工成本向业主负责。2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、进度、施工成本、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。3、负责工程技术交底、组织图纸会审，统一安排技术资料的编制整理及交工验收。4、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。5、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。7、对工程的进度、质量及施工成本进行指导、监督、检查及会同监理组织验收，如发现乙方的施工不符合技术、质量、材料耗控要求，将书面通知乙方暂停整改，直至返工合格并进行处罚。8、及时批复乙方签证、报表、结算，根据合同约定按时支付乙方工程进度款。9、协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。10、甲方的技术专用章只用于技术性资料和送政府部门备案的资料，不得用于任何经济性资料，由此章确认的任何经济性资料及相关资料均属无效。九乙方义务1、 对本合同劳务承包范围内的工程进度、质量、材料消耗、施工安全向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2、 乙方根据施工组织设计的总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方和监理方要求提交月、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳务力安排计划，经甲方和监理方批准后严格实施。3、 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；严格按照施工图纸、组织材料翻样，准确下料，按材料定额消耗量控制材料消耗，杜绝浪费。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格准守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设、主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任制造的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。4、 自觉接受甲方和监理方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方和监理方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其特殊操作人员的有效证件持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾大局。5、 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。6、 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。7、 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。8、 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具，周转材料及其它设备。9、 乙方必须服从甲方及其工程师的指令。10、 除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行劳务合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序，并履行材料消耗控制的统计分析报告责任和承担应控制不当造成材料浪费而发生的经济损失赔偿责任。11、 负责搬运工地范围内由发包人或甲方采购的设备材料，非乙方使用的不在范围内。12、 乙方应处理好与其自行雇聘的施工人员的雇佣关系，及时与所雇聘人员签订好雇佣协议并将施工人员的雇佣手续和工资领用单定期向甲方备案。13、 乙方人员入场需提前到甲方备案，如不备案产生的所有后果由乙方承担。14、 乙方未经甲方书面授权不得以甲方或工程项目部的名义对外从事与项目工程有关的业务，对外雇聘施工人员、租赁施工机械、采购施工材料等时均应以其乙方名义。15、 乙方应严格遵守合同法、建筑法劳动法等相关法律法规规章的规定进行施工，严格遵守甲方的各项管理规章制度，服从甲方的检查、监督、指导，确保项目工程的实施进度和质量符合施工合同约定及有关法律法规规定，不得另行转包、分包。16、 甲方有权根据建设单位、建设行政主管部门、司法机关等的要求或者根据有关法律法规规章等的规定，自行对于项目工程有关的问题、纠纷作出决定，甲方有权根据项目工程实际施工情况向乙方提出关于施工进度、施工质量、施工管理等方面的书面要求，乙方在受到要求或视为收到要求后，未在规定时间内切实履行的，甲方可以自行作出相应决定。上述决定一经作出即对乙方具有法律效力，乙方对此没有异议，认可甲方的上述决定。十安全施工与检查1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们进行安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。3、甲方有权随时对项目工程的有关组织管理工作、施工工期、施工质量等进行监督、检查，对检查中发现的问题可责令乙方限期整改。十一事故预防及处理1、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）由乙方自行负责供应。乙方提供的安全保护用品必须满足质量要求，禁止使用劣等或伪劣用品。2、乙方必须服从甲方的统一指挥，执行甲方、项目部的一切规章制度，定期安排对施工人员的安全教育和培训、交底，强化安全意识，杜绝违章作业，避免安全事故的发生。3、乙方工作人员在施工期间导致人员伤亡，单人费用在伍万元以下，全部由乙方承担，并承担一切经济赔偿和处理责任等，甲方不承担任何理赔；单人费用在超过伍万元以上，超出部份甲方承担，事故的处理及善后工作全部由乙方负责，且及时将情况向项目部汇报。乙方施工人员擅自违规作业等行为甲方不承担任何赔偿，全部由乙方负责。（如有人员伤亡情况乙方负责人应在第一时间报告项目部，否则乙方承担一切责任及医疗费、工伤赔偿等相关费用）。如人员伤亡属酒后行为或打架行为造成的伤亡，甲方不承担责任，一切责任及医疗费、工伤赔偿等相关费用由乙方负责。十二保险1、签订本合同后计划工人进场前，乙方必须将拟进场人员造册（提供身份证复印件)上报甲方，所报花名册人员必须与本人身份证名字相符。甲方根据乙方提供花名册信息，为乙方驻工地人员（包括管理人员及工人）办理意外伤害保险，支付保险费用。2、乙方必须保证其队伍的人员的稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在3天前向甲方提供变更人员名单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人次罚款50元。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故，一切后果由乙方负责，发生的一切费用由乙方承担并按项目规章制度进行处罚。3、保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。如果乙方未按照甲方要求进行配合，因此造成的损失由乙方承担，甲方有权从工程款中扣除该部分损失款项。十三材料、设备供应1、乙方应提前7天向甲方和监理方提供材料、设备、构配件供应计划(特殊材料，应提前20天），经甲方确认后组织货源并及时交付；需要乙运输、卸车、搬运的，乙方必须无条件及时进行，费用已包含在综合单价中。如质量、品种、规格、型号不符合要求的，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。2、乙方必须设专职材料员 与甲方进行材料业务联系。3、乙方必须节约使用材料，严格按照材料需求计划领用材料，杜绝各种形式的浪费，损耗量参照河南省08定额中的材料损耗，给甲方造成损失由乙方承担。甲方有权对乙方任何浪费材料的行为进行制止和处罚，处罚金500-1000元/次，在工程结算中直接扣除。4、双方约定：本合同下的钢筋、混凝土、沙子、石子、水泥、砖、砌块、绿网、毛竹片、止水钢板、防水、后浇带变形缝材料、配电箱、电缆、电线、穿线管、阀门、水费、电费等主材由甲方提供，乙方施工，同时甲方保留将任何一项主材料由乙方采购，甲方审核支付货款的权利，并对乙方提供的材料设备中任何一项保留自行采购的权利，乙方对此无异议。5、双方约定：本合同乙方提供材料设备，详见大清包所带工具及小型材料。乙方提供的设备数量应能确保满足施工进度需要。6、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。7、乙方提供的机械设备及辅助设备材料应符合设计和规范要求，如资料需要需提供合格证明材料，对质量负责。8、乙方使用代用材料的，必须经甲方书面认可，由此增加的费用双方以书面形式确认。9、乙方不得以任何理由拒绝采购合同中约定的应有乙方自身采购的材料，否则甲方将处于乙方该材料价款2倍的经济处罚。十四承包方式、价格及包含的内容1、承包方式及价格1.1承包方式：土建安装大清包，含一切辅助材料及机械（详见附件二大清包所带工具及小型材料）。1.2 承包价格：按建筑面积 元/平方米。1.3合同签订前乙方需提供履约保证金 万元整（大写：壹拾万元整） 2、承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费、小型机具费用、各类材料的场内的二次倒运；甲方分包工程的配合费；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工期费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；文明施工费用；（包括上级部门对现场的各类检查所产生的临时用工)；工程范围内的测量放线、点工（合同范围外除外）；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；临时道路硬化，临时宿舍及办公室，食宿自理，临时通道土建及搭设、场外卫生、砌体及粉刷脚手架（不论高度），屋面土建等。3、 履约保证金在工程验收合格后一次性付清（不计息）。4、 结合本地施工条件，因政策性（蓝天碧水等）或其他原因造成的停工不存在人工费补偿。5、 本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其他因素变化而调整变动。十五工程量的确认1、只有乙方已实际完成的有效工程量才能得以计算，因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量，由乙方自行负责。2、乙方应按图纸施工，所完成的工程品质应符合合同、图纸、规范的有关要求。十六劳务报酬的支付1、付款方式甲方付款：根据各项占平米报价比重进行付款，建筑面积*单价*所占比重*支付比例。1、一次结构0.00完成后付已完工程量的 60 %；2、一次结构以后每完成四层（第四层的顶板浇筑完毕），付已完工程量的 60 %；3、一次结构封顶支付已完工程量的90 %；4、一次结构验收通过支付已完工程量的95%；5、二次结构施工完毕支付已完工程量的 60 %；6、粗装修（粉刷工程、地坪浇筑、顶板衬平）施工完毕支付已完工程量的60 %；7、安装工程（穿线、开关、插座、电箱、电缆桥架）施工完毕支付已完工程量的 60 %；8、工程竣工验收合格进行工程结算，累计支付已完工程量的95%,剩余 5 %作为质量保修金，保修期满后无息付款。9、如付款节点未到，春节前付已完工程量的 85 %；其中：一次结构占承包价格的比重为 64 %，二次结构占承包价格的比重为 12 %，粗装修（粉刷工程、地坪浇筑、顶板衬平）占承包价格的比重为 18 %，安装工程（穿线、开关、插座、电箱、电缆桥架）占承包价格的比重为 4 %，其他工程占 2 %。本合同因甲方工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，纳入工程结算。十七施工机具、周转材料供应周转材料应按时运入现场交付乙方，保证施工需要，如需要乙方运输、卸车时，乙方必须及时进行，费用已包含在综合单价中。十八施工验收1、乙方应确保完成的施工质量，达到合格质量标准，乙方施工完毕，应先进行自检，自检合格后向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在受到乙方的上述报告后及时组织监理方等相关部门对乙方施工成果进行验收，验收合格的，参加验收各方共同签字办理验收合格手续，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人之间的隐蔽工程验收成果或工程竣工验收结果表明乙方施工工程质量不合格的，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担给甲方造成的相关损失。上述验收应有相应的符合程序的验收文件为证，光有甲方意见没有监理总监意见的，该文件无效。2、施工配合1）乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。2）乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。但因乙方原因造成重复配合需求的，所发生的费用由乙方承担。十九、结算1、完工验收通过后30天内，乙方应向甲方提交整理齐全的结算报告，结算报告包括实物量结算及材料损耗量结算两部分。2、实物量结算：工程量的计算依据合同约定建筑面积。3、材料结算：发包人及甲方提供的设备、材料，乙方必须严格按照甲方制定的材料耗量控制管理规定，此规定将由甲方在乙方进场施工后制定并下发给乙方，乙方必须无条件执行该规定，一旦违反，甲方有权按相应规定从乙方结算款中扣除，乙方必须无条件接受。4、甲方在收到乙方提交的齐全有效的竣工结算报告后30天内进行审价工作完成。5、价款支付时需乙方提供等额的工资清单及身份证复印件。二十、争议 1、甲方与乙方因执行合同发生争执，应本着友好协商的精神解决，如协商不成，则双方均向项目所在人民法院提起诉讼2、当发生争议后，除非出现下列情况，否则双方都应继续履行合同，保持施工的连续性：1）合同确已无法履行；2）双方协议停止施工；3、发生争执后，乙方应保护好已完工程。二十一、违约责任1、因一方违约导致合同不能履行，另一方可在15天内通知对方终止或解除全部合同，违约方承担一切责任。2、除非双方协议将合同终止，或因一方违约致使合同无法履行，违约方承担有关违约责任后仍应继续履行合同。3、乙方根据甲方要求合理布置工期，上报工程工期进度计划（或在已认可的甲方制定的工程工期进度上计划上）乙方负责人签字后经甲方确认备案。乙方未按本合同的约定完工延误工期的，乙方应按人民币 元/天向甲方支付逾期违约金，同时加大人力物力的投入，在甲方再次规定的期限内保质保量完工，备案工期计划连续三个月达不到备案节点的视为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，甲方选择不解除本合同的，应按合同结算总价加罚3%的违约金。因政府性主导停工的，经公司确认后工期顺延。4、乙方所完工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方应当整改，直至满足本合同约定的质量标准。5、如乙方的实际施工进度滞后于合同规定的施工进度，同时甲方和监理均认为乙方很难保证合同工期，那么甲方有权将乙方所承包的工程部分或全部工程委托给有资质的第三方单位负责施工，乙方须无条件接受。6、乙方擅自将本工程转包或承包的，甲方一经发现，乙方必须立即纠正，甲方有权处于乙方本合同暂定总价10%的违约金，同时甲方有权单方解除合同，由乙方承担一切损失。二十二、不可抗力1、不可抗力事件发生后，乙方应通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工，不可抗力结束后的48小时内乙方向甲方通报受害者情况和损失情况，及预计清理和修复的费用，不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和维修费用的正式报告及有关资料。2、因合同一方迟延履行合同发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。二十三工程移交1、工程竣工验收达到合同约定的标准后，双方须办理移交手续。任何一方均不得无理拒收或拒交，乙方应撤离机械设备。二十四合同生效1、合同经双方签章生效。2、本合同一式陆份，由甲方肆份、乙方两份，具同等法律效力。二十五补充条款1、在甲方和乙方双方间处在经济核算过程中、或双方间经济金额有争议的情况下、或双方对进度款支付有争议情况下，严禁乙方串通利用工人以欠付工人工资为名或以金额不足、无法全额支付工人工资为名围堵或冲击甲方人员或办公室等恶性情况发生。2、不论乙方在本项目盈亏如何，也不论乙方最终按合同在本项目中取得的收入是否足够保证支付工人工资，足额发放工人工资是乙方的绝对义务，乙方不得以收入不足、无法足额支付工人工资为名串通利用工人围堵或冲击甲方人员或办公室以达到其他目的。3、如发生相互串通、利用工人进行敲诈勒索或造成治安事件的，甲方将向公安部门其他有关政府部门举报，并追究其相关责任。4、乙方工人不得以任何理由为名围堵售楼部及其它公用场合，如发生上述事件，第一次罚款壹万元，第二次罚款叁万元，第三次乙方无条件退场，乙方负责善后。结算款按已完工程量80%结算。5、乙方保证为每栋楼准备3套模板，如遇冬季施工再增加模板，必须保证拆模强度。6、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明，乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，及时组织施工。7、因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失，由乙方提出签证申请报甲方审核。因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，由甲方发出签证通知乙方。8、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。9、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。10、乙方签订本合同已表示默认本条款， 年 月 至 年 月 晚上必须需施工至夜间10点，根据甲方合理的进度计划实施。12、外挑架工字钢预埋件制作安装乙方负责，甲方提供圆钢。13、塔吊、货梯(含安全防护门等)、脚手架等属于乙方承包范围内的所产生的一切费用均由乙方负责，与甲方无关。14、施工范围内所有的临边围护、设备及洞口围护。13、签订合同后乙方需分发复印件至乙方各个班组。乙方与班组签订的协议或合同需到甲方备案。甲方: 乙方：联系地址： 联系地址：联系电话： 联系电话：日期： 日期：23附件一桃源艺境工作界面表包括但不限于以下内容：一、清包工作范围工作界面划分序号名称工作内容备注1土建工程（1）室外散水、坡道、台阶下的三七灰土、垫层、面层、嵌缝施工；（2）槽底清理、碎石垫层人工配合抄平、整平、主体浇捣、二次结构中的混凝土浇捣，砖及加气块砌筑、小型构件预制，安装、施工范围内的零星搅拌混凝土（3）外墙防水安放保护聚苯板；所有内外墙螺杆封堵（封堵材料由甲方提供）；栏杆预埋件安装（4）施工区域内的加工、临时道路场地砼浇捣。（5）乙方施工所涉及到的材料二次搬运,和完工后的堆放清理等工作范围内的一切泥工工作。（6）浇捣后楼板面进行塑料薄膜覆盖并进行浇水养护，按设计要求时间进行养护。（7）在浇捣时如遇到因涨模跑模等原因砼外跑的现象，乙方应及时进行清理，使用到工作面上。（8）砼搅拌机、灰浆机、振动机具、抹灰机、小太阳灯、铁锹、泥桶、翻斗车等小型工具及保养、三级配电箱及电线等一切涉及到泥工工种所需的一切工具均由乙方负责。以上工作内容为清包人工，砼搅拌机、灰浆机、振动机具、抹灰机、小太阳灯、铁锹、泥桶、翻斗车等小型工具及保养、三级配电箱及电线等一切涉及到泥工工种所需的辅助材料机械设备均由乙方负责，薄膜材料由乙方负责2模板工程（1）依据施工图进行模板放样，配置模板、支模架的搭设。（2）地下室外墙止水钢板（止水条）安装（3）乙方施工所涉及到的材料多次搬运,和完工后的堆放清理等工作范围内的一切模板工作（4）所有螺杆凿除、模板刷油、安装、嵌缝、守模、拆除、清理、整修、拔钉堆放、模板所有机械及三级配电箱及电线、小太阳灯、机具保养等涉及到模板工种所需的一切工具均包含在内。（5）混凝土浇筑前对支护好的模板进行的清理（6） 施工现场的塔吊基础、人货梯基础、货梯基础、临时道路的模板制安均由乙方负责。（7）在浇捣时如遇到因涨模跑模等原因砼外跑的现象，乙方应及时进行清理，使用到工作面上（8）乙方承包范围内的所有模板施工的一切工作内容、辅料、施工用的相关机械及工具、劳务费、按林州市统一标化要求的配备劳保用品安全帽、手套、雨衣等；接至二次配电箱以外电缆、移动式照明灯管、碘钨灯灯管、铁丝、钉子等相关用品。场内多次搬运由乙方自理；铁丝、铁钉、夹模、穿墙螺杆和螺帽、止水螺杆和螺帽、脱模油、山型卡、步步紧、塑料套管、双面胶、水泥支撑、电焊条等班组工作内容所需的辅助材料机械设备乙方负责3钢筋工程（1）施工现场的塔吊基础，人货梯基础、货梯基础的钢筋制安，施工现场临时道路的钢筋制安，塔吊拉结，所有乙方施工范围内大小机械设备的基础钢筋绑扎均由乙方负责。 （2）开工前钢筋放样图，本工程范围内所有钢筋制作，绑扎（3）钢筋工程所需材料进场卸车、按指定地点堆放整齐（包括施工过程中多余材料及废材料堆放）、场内多次搬运和主体完成后的堆放、场地清理、14以上竖向钢筋压力焊、箍筋，板筋弯曲（含圆钢菢箍）、焊接制作或机械连接的直螺纹套丝和套管，绑扎安装，马櫈筋、保护块、马凳，墙体植筋打眼，拉结筋制作安装等钢筋工程范围内的一切工作（4）钢筋损耗不得大于0.7%，损耗超出部分甲方向乙方收取材料费（市场价），工程结算时在合同价中扣除（5）工作场所的清理、成品的保护、施工机械工具及清理保养等相关工作均由乙方承担。（6）乙方承包范围内的所有钢筋施工的一切工作内容、辅料（如扎丝、焊条、机械等）、施工用的相关机械及工具、劳务费；按林州市统一标化要求的配备劳保用品安全帽、手套、雨衣等；接至二次配电箱以外电缆、移动式照明灯管、碘钨灯灯管、铁丝、钉子等相关用品。 以上工作内容为清包人工，甲方负责提供钢筋原材料到现场，场内多次搬运由乙方自理；辅料（如扎丝、焊条、机械等）、施工用的相关机械及工具、劳务费、按林州市统一标化要求的安全帽、三级配电箱及电线、移动式照明灯管、碘钨灯灯管、劳保用品、铁丝、钉子、手套、雨衣等班组工作内容所需的材料机械设备乙方负责套丝，套管甲方提供4架子工程（1）工程所有外架子搭设、外架刷漆、室内防护设施搭设及满堂操作棚、所有施工现场配套用的防护设施搭设、人货梯基础部分、人货梯通道搭设，通道口及配合施工需要搭设等所用的人工、机械、材料；模板所使用的承重架、加固模板用的钢管、扣件搭设用的人工、材料、机械； （2）卸料平台安装、刷油漆、铁丝、雨具、照明工具（带末端箱及电线、电缆）、卫生清理工具以及装卸材料、材料搬运堆放、现场的卫生清理。以上工作内容材料机械均为乙方负责，卸料平台安装、刷油漆、铁丝、雨具、照明工具（带末端箱及电线、电缆）、卫生清理工具以及装卸材料、材料搬运堆放、现场的卫生清理乙方负责，外架刷油漆乙方负责5粉刷及其他工程（1）楼号内所有地面、屋面找平，找坡，屋面保温层，顶板衬平，砌块与混凝土之间的钢网挂订，内外墙基层喷浆、悬挑板、窗台板、空调板、阳台梁、电梯厅、楼梯间、线条、公共部位、内外粉刷，所有门窗洞边填塞、门窗边粉刷、外墙干挂洞口修补粉刷，门窗土建辅助工程（补洞修补）、管道烟道四周边堵洞、安装工程墙面开槽及修补，消防箱安装完毕后的封堵，楼梯护角筋，楼梯地面、外墙构件、外墙面、女儿墙压顶、地下室排水沟、电梯井、集水井等需要抹灰的部位人工费，门窗安装完毕后收口以上工作内容为清包人工，砼搅拌机、灰浆机、抹灰机、小太阳灯、铁锹、泥桶、翻斗车等小型工具及保养、二级分配电箱外的移动电箱、电缆等一切涉及到抹灰工及其他工种所需的一切工具、材料均由乙方负责，其中基层喷浆除水泥外均由乙方负责。6水暖电安装工程1）给水管道及附件安装，试压，系统调试；2)排水管道及附件安装（图纸以内所有工程）；3)暖气管道及附件安装（图纸以内所有工程，其中户内地暖不做，入户预留接口）；4)照明配电弱电及消防工程等穿线、布管、电缆、桥架安装、配电箱预留安装、线盒预留，系统调试，电气电箱安装（图纸以内所有工程，其中弱电系统、消防联动系统为线管线盒预埋到位）；5)阀门、集水坑水泵安装、试压；6）弱电管线预埋留洞。7）内外墙套管乙方现场制作消防通风、消防联动、喷淋消火栓系统甲方分包,预留洞口乙方负责二、设备序号名称工作内容备注1塔吊乙方负责2施工电梯乙方负责3其余施工所需机械、设备乙方负责三、材料序号名称工作内容备注1钢管租金乙方负责2扣件租金乙方负责3方木乙方负责含运输费4模板乙方负责含运输费5甲方材料、装卸及保管乙方配合四、其它1施工放线由乙方负责2文明施工甲方确定施工区域内现场临水临电、道路施工、场地平整、塔吊电梯基础施工、场地内的文明施工由乙方负责，安全施工（含一切防护）由乙方负责，文明施工(含材料清理归整等)由乙方负责。文明施工、环保检查方面：1、甲方提供黑网，乙方负责覆盖，保管，保证黑网多次使用，不浪费损坏，做到符合上级检查标准。2、硬化道路、清理、现场材料堆放整理、垃圾清理，甲方提供的标牌安装做到符合文明施工标准。3停工状况因政策性（蓝天碧水等）或其他原因造成的停工不存在人工费补偿。4零星用工施工合同内不计点工5场地清理甲方确定施工区域内的卫生乙方负责6外围关系及主体验收属于乙方工作范围内的乙方负责，甲方必要时配合， 7人生事故工伤保险甲方购买，工伤伍万以内乙方负责，伍万以上甲方负责伍万以外部分，具体参见安全生产协议书附件二 大清包所带工具及小型材料包括但不限于以下内容切断机、弯曲机、对焊机、电焊机、切割机、弯箍机、小型调直机、氧气、乙炔及割具、直螺纹套丝机、电渣压力焊剂、塑料垫块及马凳、扎丝、焊条、扭矩扳手、手用工具等。圆盘锯、手电锯及锯片、电刨、手电钻、铁钉、铁丝、步步紧、山型卡、螺杆、垫片及螺帽、接头螺杆、止水螺杆、PVC套管及塑料头、脱模剂、海绵条、胶带、撬棍、钻子、施工线、手用工具等搅拌机、劳动车、铁锹、水泵及水带、震动机及震动棒、磨光机、铝合金直尺、水管、电锤及钻头、吹风机、植筋胶、施工线、胶、焊条、手用工具等。三级电箱及电线、小太阳灯及灯管、安全帽、安全带、雨衣、雨鞋、手套及劳动用品、扫帚、冲洗水管、手电等。件三 劳务承包单价组成序号工种费用名称班组安全文明施工合计（元/）各工种自带辅助材料明细基本价格辅材料管理费1木工2钢筋工3泥工粉刷（含砌筑）4泥工5粉刷工6水电安装7其他8模板材9管理费利润合计最终单价： 元/，并承诺此单价为固定单价，不存在上浮。附件四 罚则1、 施工现场未戴安全帽，每人每次罚款50元；未系安全带，每人每次罚款100元；2、 施工现场穿拖鞋者，没人每次罚款200元；3、 高空作业未按要求佩戴安全防护用具者，每次罚款1000元；4、 乱接乱拉电线或者未按安全操作规程接线者，每次罚款1000元；5、 非具有政府发放的正规行业操作证者操纵施工设施者，每次罚款1000元；6、 施工现场施工设备未按政府相关条款规定检验合格，擅自使用者，每次罚款2000元；7、 施工操作面未按政府规定做安全围护及围护不到位或围护损坏未及时修护，每次罚款2000元；8、 施工现场或施工生活区内出现打架、斗殴现象，每次罚款1000元；9、 施工现场出现偷盗使用其他承包单位材料、设备、工具被发现者，每次罚款2000元且赔偿其损失；10、 施工现场或施工生活区内出现火灾状况，每次罚款2000元；11、 高空抛物或抛垃圾，每次罚款500元；12、 在施工现场随意大小便者，每人每次罚款200元；13、 施工现场未按规定乱堆放材料，施工车辆乱停乱放，每次罚款500元；14、 施工现场未按规定每日清扫或清扫不干净，每次罚款200元；15、 未按政府关于质量安全之相关规定，违规操作或使用，每次罚款2000元；16、 不服从甲方及监理合理指挥者，每次罚款2000元；17、 对甲方及监理无理辱骂及人生威胁者，每次罚款10000元且当日清理出施工场地内；18、 破坏建筑成品且未按设计图纸进行合理维修及更换，每次罚款2000元；19、 未经甲方同意，擅自带领其它单位现场参观，每次罚款500元；20、 建筑成品未按规定及时养护，每次罚款1000元；21、 在施工过程中，无合理理由对甲方进行欺瞒，每次罚款2000元；22、 甲方及监理单位出具的整改单需限期整改回复，无正当理由拒收或不整改、不回复每次罚款1000元，处罚后仍不整改或不回复，按前一次罚款金额的2倍进行跟踪处罚，直至符合要求；23、 甲方检查记录中质量、安全缺陷（指难以整改的内容），涉及违反强制性条文的视情节轻重，处500元3000元罚款；24、 质监部门或建设行政主管部门出具的整改单、查处单、停工单分别处2000元/次、3000元/次、10000元/次罚款，在回复期前隐瞒不报的加倍处罚；25、 施工资料与工程进度不同步责令整改，无正当理由不整改处1000元/次罚款，资料弄虚作假、涂改伪造10000元/次罚款，竣工后施工资料应在一个月内交甲方归档，逾期罚没资料保证金；26、 因乙方原因工程验收未能一次性通过的，处5000元罚款；27、 发生死亡或重伤事故必须在第一时间内上报甲方，迟报或瞒报的处10000元罚款，承担事故一切经济损失；28、 对甲方重大活动不配合、不行动的责令改正，拒不执行的，根据情节轻重处2000元10000元的罚款；29、 因治安、环保、计生、用工管理、民工工资、投诉、保修等原因造成不良影响，应积极处理、承担责任，消极应付的处2000元/次罚款；30、 因违法、违规、违章造成不良影响，责令立即纠正，视情节轻重处10005000元罚款；31、 乙方未妥善处理好与工程施工有关的纠纷，导致发生诉讼或仲裁的，每发生一起应承担1万元的违约责任；导致总包方，甲方银行账户或财产被查封、冻结的，乙方应承担每起3万元的违约责任，并赔偿被实际冻结款项的利息损失(利息月息1.5%计算)，官司起诉标的全额由乙方承担。上诉诉讼或仲裁纠纷由甲方处理的，乙方应另行承担每起1万元的违约责任并承担甲方因此支出的诉讼费、律师代理费、差旅费等。32、 乙方未妥善处理好与工程施工有关纠纷，导致主管行政机关介入处理的，每发生一起应承担1万元的违约责任；导致被主管行政机关处罚的，相应罚款由乙方承担，并应承担每起3万元的违约责任。总包方、甲方应主管行政机关的决定或法院、仲裁机构的生效文书（含和解协议）而支付的款项由乙方承担，同时应承担该款项3%的违约责任。 上诉乙方应承担的违约责任、损失、罚款等等相关款项应累计计算，甲方有权在结算或支付工程款时直接扣除，乙方表示无条件认可。附件五 结算依据1、 针对建筑工程施工劳务大清包施工合同包干价 元/m2；2、 建筑面积最终按 m2进行结算；3、 其他补充条款。安全生产协议书甲方: 乙方: 根据中华人民共和国安全生产法和建设工程安全生产管理条例以及国家和地方有关安全生产法律、法规和企业规章制度，为认真执行安全生产的方针、政策，加强安全、消防、保卫、卫生管理，确保企业安全生产，保障职工的生命安全、身体健康，明确双方安全生产责任，经甲乙双方商定，签订本协议共同遵守：一、工程概况：1.1、工程名称：桃源艺境 楼1.2、工程地点： 1.3、工程承包范围：土建安装大清包。二、协议内容：1、安全指标：本工程必须确保安全事故发生率为零。 2、甲乙双方都必须严格执行国家和上级颁发的有关安全生产、消防工作、治安保卫、卫生管理的法规、条例、规定、办法等。3、施工前，乙方必须将拟进场人员造册（提供身份证复印件)上报甲方，所报花名册人员必须与本人身份证名字相符。甲方根据乙方提供花名册信息，为乙方驻工地人员（包括管理人员及工人）办理意外伤害保险。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故，一切后果由乙方负责，发生的一切费用由乙方承担。4、施工时，甲方负责对乙方人员进行安全技术交底工作，并督促实施，不违章指挥。乙方必须遵守安全技术操作规程，不得违章操作。5、乙方施工人员在施工时，必须牢记“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，工作中应注意自己和他人的安全。6、乙方施工人员在施工时，必须自觉遵守安全生产纪律，正确穿戴好个人劳动保护用品，不准酒后操作，不准穿拖鞋、赤脚、赤膊上班，一经发现，给予罚款处理。7、甲方有督促、检查、指导乙方遵守公司各项安全规章制度，限期整改事故隐患和对违章作业进行处罚的权利。乙方有自觉遵守安全规章制度，接受监督，认真执行并如期整改和报送甲方整改通知书回执的责任。乙方对甲方违反安全制度和规定的情况，有要求甲方整改和查处的权利。8、甲方设置的安全防护设施、消防器材装备、广告牌、地下管线等不得擅自拆除、毁坏或变更位置，因施工需要作变动的，必须与甲方协商和处理。如因乙方的原因造成上述内容损失，责任由乙方承担，并负担全部损失费用。9、乙方在本工地工作期间，必须严格执行消防条例等有关规定，宿舍内的照明电线不得擅自拉接，严禁使用电热毯、电炉、热得快、煤气灶及私自搭设的小灶头烧水、烧饭菜，不得用碘钨灯及明火取暖烘衣服，一旦发现按公司规定给予罚款处理。10、施工中，乙方必须严格执行有关安