电力劳务合同范本.doc

电力劳务合同范本 本文是（）合同范文频道为大家整理的电力劳务合同范本，供大家学习参考。 电力劳务合同范本(篇一)电力工程劳务施工合同 电力工程施工劳务协作协议 甲方：兴山天星供电有限公司（以下简称甲方） 乙方： 劳务队（以下简称乙方） 因甲方在 工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。 一、劳务协作性质：短期临时用工。 二、劳务协作用途：仅限于 电力工程施工。 三、工作地点： （甲方指定的工作区域）。 四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。 五、协议有效期： 1、本协议有效期为日历天，自 年 月 日起至 年 月 日止。 2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延： a、因甲方原因导致工程工期顺延的； b、因不可抗力导致工程工期延误的； 六、现场代表 1、甲方委派的现场代表人为供电营业所（职务）。 2、乙方委派的现场代表人为 （姓名）， 身份证号：。 七、甲方的权利和义务 1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。 2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。 3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。 4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。 5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。 八、乙方的权利和义务 1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。 - 1 - 2、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证件和工作经验。 3、乙方进入工作现场前，应对工作现场进行勘察，熟悉环境与场地。 4、乙方应加强现场工作人员的安全教育，严格按照电力安全工作规程做好安全措施，正确佩戴使用安全工器具和劳动防护用品，做好安全防护工作，并做好检查记录。 5、严格按照设计图纸要求、施工安装规范和技术交底的要求工作，确保工效和质量。 6、乙方应安全文明施工，不得对甲方和第三方造成人身和财产损失。 七、安全责任 1、因乙方原因在工作时间发生安全事故的，由乙方承担全部经济损失，并按国家相关规定对事故进行处理。 2、协议有效期内，乙方人员在非工作区域内发生一切安全责任事故由乙方负全部责任。 八、工作质量验收及质保期 1、工作质量验收依据：设计图纸及国家验收规范。 2、乙方在申请甲方对工作验收前，应按甲方要求提供齐全的资料档案。 3、质保期：自通过验收之日起计算，质保期为一年。 九、合同金额及付款方式 1、协议价款： 元整（￥ ）。 2、乙方在完成约定工作内容并通过甲方验收后，甲方一次性支付95%的协议款，余款在质保期满付清。 十、争议解决方式 履行协议发生争议的，由双方协商解决。协商不成，双方约定向兴山县人民法院提起诉讼。 十一、其他 本协议一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签章后生效。未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 甲方（章）：兴山天星供电有限公司 乙方（章）： 甲方代表： 乙方代表： - 2 - 电力劳务合同范本(篇二)电力劳务分包合同 电力建设工程施工劳务分包合同 劳务发包人： 劳务承包人： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务承包工作对象及劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 质量标准：质量评定等级为合格 二、工作期限 开始工作日期： 年 月 日； 结束工作日期： 年 月 日； 总日历天数为： 天。 三、劳务价款 1、本工程的劳务价款采用下列方式计算： 根据2004年江苏省安装工程计价表，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为 37元/工日 ， 取机械费定额总价的 50% 。 2、劳务价款的支付 （1）合同生效即支付预付款 元； （2）进度款支付： 每月根据本月完成的工程量计算价款， 支付 本月完成价款的60% ； （3）最终支付： 工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至 劳务结算总价款的95% ；劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。 四、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件（施工图纸、补充协议）； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承包合同。 五、图纸 劳务发包人应在劳务承包人现场开工天前，向劳务承包人提供图纸套。 六、劳务发包人义务 1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底； 2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用： （1）在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求； （2）在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求； （3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料； （4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）； （6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求 ，劳务承包人对其设施进行妥善保管； 3、 统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地； 4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要； 5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬； 6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 七、劳务承包人义务 1、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工； 4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协 调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。 八、工程量及点工的确认 1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据； 2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据； 3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。 九、争议解决 合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决： （1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院起诉。 十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。 十一、合同份数 本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。 十二、补充条款 十三、合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同双方约定 签字、盖章 后生效。 劳务发包人：（公章） 劳务承包人：（公章） 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 电力劳务合同范本(篇三)电力工程劳务分包合同 劳务分包合同 甲方： 乙方： 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力（电器）安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守： 第1条 工程概况 1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检 1.2 工程地点： 第2条 工程范围: 2.1主要内容为： 1、 第3条 合同金额 3.1经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：（大写） （小写￥ .00元）。 第4条 付款方式 1、本合同无预50%付款。 2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款。 第5条 甲方权利和义务 1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。 2按本合同规定支付乙方工程价款。 第6条 乙方权利和义务 1 负责工程图纸的现场技术交底。 2 乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作。 3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。 4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。 5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。 6办理相关的市政规划手续。 第7条 安全措施及责任 1施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按安全生产工作规定开展各项工作。在施工过程中发生安全事故由责任方负责。 第8条 工程验收质量标准及保修期 1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。 2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。 3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。 4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。 第9条 违约责任 1解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。 第10条 协议份数、有效期及其它 1 本协议壹式肆份,双方执贰份。 1 2 本协议未尽事宜,双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。 甲方单位（章）： 乙方单位（章）： 法定代表人： 法定代表人： (或代理人) (或代理人) 联系人： 联系人： 地址： 地址： 电话： 电话： 传真: 开户银行： 帐号： 邮政编码： 合同签订日期：2006年2月 传真: 开户银行： 帐号： 邮政编码: 2 电力劳务合同范本(篇四)建筑电力工程劳务分包合同 建筑电力工程劳务分包合同 发包方： （以下亦简称甲方） 承包方： （以下亦简称乙方） 经双方共同协商达成一致，甲方将万佳实业开发公司天府香城二期工程劳务承包给乙方，根据有关法律法规要求签订以下内容。 第一条 定义 1、主合同：指甲方中标后与本工程业主签订的施工总承包合同。 2、分包履约保证金：指为保证本分包合同正常履行，乙方向甲方交纳的履约保证金。在乙方违约时，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。履约保证金期限应于本分包工程主体实施期相同。 3、本工程：本合同中提到之"本工程"处，均指主合同涉及之全部建筑工程，而非仅指本分包合同所涉及工程。 4、本分包工程：本合同中提到之"本分包工程处"均指本分包合同涉及乙方所承担工程，而非指主合同涉及之全部建筑工程。 5、保留金：指为保证保修期内及时修复工程质量缺陷，本分包工程自结算款中暂扣的一定比例备用保修金额。保留金专款专用，不足保修之用的，缺陷责任方应予补足，保修期结束时未使用的保留金应予退还。 6、合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 7、工期：指由发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数和阶段工期（包括法定假日）计算的承包天数。 8、图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 9