豪耀配电工程施工承包合同.doc

长沙豪耀电子科技有限公司配电工程承包合同甲方：长沙豪耀电子科技有限公司乙方：长沙山鼎电力设备销售有限公司日期：2011年11月22日配电工程施工承包合同甲方： 长沙豪耀电子科技有限公司 (以下简称甲方)乙方：长沙山鼎电力设备销售有限公司 (以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程的具体情况，双方共同协商达成以下条款，以资共同遵守。1工程概况1.1工程名称：长沙豪耀电子科技有限公司10KV/0.4KV配电工程 1.2工程地点：宁乡县夏铎铺1.3承包内容： 施工图纸设计、主管部门报装、配电房建设、配电柜安装调试、变压器安装调试、高压电缆铺设、接地系统安装调试及其它工作配件安装调试、电力部门验收送电并签到高压供用电合同。 2承包方式： 包工包料(大包干) 3施工准备3.1甲方责任：3.1.1本工程的政策处理工作，保证施工工地的“三通一平”，确保施工场所内具备施工条件。3.1.2保证施工现场施工道路畅通。3.1.3按时按合同条款支付工程款。 3.1.4配合乙方进行施工现场上的各施工单位相互交叉作业关系，及时处理有关问题。3.2乙方责任：3.2.1做好施工现场上地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。服从甲方及监理单位的施工现场安全管理工作。3.2.2本工程按照国家电力公司电气装置验收规范施工，确保工程质量，满足竣工验收和供电条件，如造成施工质量问题返工由乙方负责，发生的费用由乙方承担。3.2.3保证施工现场清洁，文明施工。3.2.4负责工程现场的安全管理工作。4工期4.1开工日期： 竣工日期： 4.2施工工期： 四十个日历日 4.3 工程款支付时间： 2012年6月20日 4.4工程保修期： 一年 4.5如遇下列情况，工期相应顺延。4.5.1由于甲方政策处理工作影响施工进度。4.5.2人力不可抗的因素而延误工期。4.5.3由于施工现场施工条件受到限制。5工程质量与验收5.1施工质量标准符合国家有关施工及验收规范，满足送电条件。5.2竣工验收。5.2.1本工程施工完工后，乙方应通知供电部门组织验收。5.2.2本工程完工并验收合格后，乙方提交甲方竣工资料一套。6工程价款的支付及结算6.1甲乙双方共同确定的合同金额为： 6.2工程款支付方式：一次性付清 6.2.2整体工程款：_6.3确因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担。 7违约责任7.1如因乙方原因造成工期延误，每超过约定送电时间一天乙方赔偿甲方两千元。7.2如乙方未经甲方许可私自对材料品牌、型号进行更换或者任何形式的弄虚作假。甲方有权利拒绝付款并要求对乙方实施惩罚性赔偿。7.3如因甲方原因所造成工期延后达一个月以上时，甲方同样按每推迟一天两千元赔偿乙方误工损失。7.4 如约定支付工程款时间已到,没有按合同规定支付全额工程款,推迟一天将按总工程款的5%赔偿乙方工程损失,以此累计。7.5 如约定支付工程款时间已到，甲方不得以任何原因（工程质量、资料齐全等）拒绝或是延期付款，如确实存在工程质量问题部分，甲方只能暂扣与工程有质量问题部分等额的工程款做为质量保证金，乙方愿意对有质量问题的工程部分进行整改。乙方对有质量问题部分整改完成甲方当支付完剩余质量保证金。质量标准以国家电力主管部门验收标准为准。7.6甲方未支付全额工程款之前，电力设备产权仍然属于乙方，乙方有权利收回电力设备，并有权利向甲方收取电力设备租金。8纠纷解决办法8.1执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意依法提交人民法院起诉解决。9其他项目9.1本合同由 代表甲方配合乙方履行本合同事宜， 许定 代表乙方履行本合同事宜。9.2本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格供电，工程账款结清后，合同终止。10本合同未尽事宜，双方协商解决。发包人(公章)： 承包人(公章)：地址： 地址：法定代表人： 法定代表