商丘市消防指挥中心装饰合同.doc

建 设 工 程 施 工 合 同（GF19990201）中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：商丘市公安消防支队承包人（全称）：河南省昊鼎装饰工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：商丘市消防指挥中心室内装饰工程工程地点：商丘市阏伯路工程内容：指挥中心室内装饰：顶面、墙面、地面及油漆木器工程。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_/_资金来源：二、工程承包范围承包范围：设计方案及施工图纸范围内的全部内容三、合同工期：开工日期：_竣工日期：_ 合同工期总日历天数_90_天四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款 金额（大写）：叁佰壹拾玖万元（人民币） ￥：3100000元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 2008 年月日合同订立地点：河南省商丘市本合同双方约定双方签字、盖章后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所：郑州市农业路22号法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电话： 电话真： 传真 户 银 行：开 户 银 行：广发经三支账号： 账号：8970512010002267邮 政 编 码：邮 政 编 码：450008 第二部分通用条款 （见GF19990201建设工程施工合同文本通用条款） 第三部分专用条款一、词语定义及合同文件 、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、专用条款、补充条款、通用条款、招标文件、投标文件、保修书、预算书、标准规范、有关技术文件、图纸等。、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用 无语言文字。 3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：建筑工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法等 。3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：工程建设强制性标准，国家省市有关施工规范及验收标准。发包人提供标准、规范的时间：无。 国内没有相应标准、规范时的约定：按本地区行政管理部门的规定。、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供施工图叁套。发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得转借。使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务 、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名：_职务：_发包人委托的职权：工程质量、安全文明施工、工期、造价、工程资料等方面监督管理。需要取得发包人批准才能行使的职权：对施工现场无关的其它事项和超监理规范及授权以外需向发包人请示后执行。5.3发包人派驻的工程师 姓名：职务：职权：负责全面工作，并协调工程方面有关事宜，同时监督监理全面工作。5.6不实行监理的，工程师的职权：无。、项目经理 姓名：郭金安 职务：项目经理姓名：梁胜利 职务：项目副经理、发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前5天 。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前5天。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前5天。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：无。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程报建申请、规划许可证、施工许可证、设计合同、监理合同、投资批文、勘察合同、红线图等。 （6）水准点与座标控制点交验要求：开工前。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前5天。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责协调，承包方负责处理和保护。（9）双方约定发包人应做的其它工作：无。8.2发包人委托承包人办理的工作：无 。、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划开工前完成、月工程进度计划每月26日前完成。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：封闭施工、设门卫、夜间照明、安排专职电工负责、费用由承包方承担 。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：夜间施工扰民、临时占道、市政道路等有关手续由发包方协调，费用由发包方承担。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程在未办理交接手续前，承包人负责保护，费用承包方承担。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由发包人提供保护意见和措施，承包人施工处理，费用由发包人承担。（8）施工场清洁卫生的要求：执行通用条款。 （9）双方约定承包人应做的其它工作：无。三、施工组织设计和工期 、进度计划 10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到图纸后7天内交完整的施工组织设计和进度计划 。工程师确认的时间：收到后7天内批准或提出修改意见。10.2群体工程中有关进度计划的要求：按合同约定的总工期制定切实可行阶段性计划，每个单位工程要采取流水作业，确保按期完成。、工期延误 13.1双方约定工期顺延的其它情况：由于自然及社会因素造成的不可抗力而影响工程施工的；工程量变化和经发包人同意的设计变更；、其它施工单位严重影响承包人施工，使正常施工严重受挫。四、质量与验收 、隐蔽工程和中间验收 17.1双方约定中间验收部位：按通用条款第17条执行。、工程试车 19.5试车费用的承担：无。五、安全施工 执行通用条款第20、21、22条。六、合同价款与支付 、合同价款及调整 23.2本合同价款采用（2）方式确定。 （1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价款调整方法：无。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：本合同约定的合同价款调整因素发生时依照河南省建筑和装饰工程综合基价(2002年版)、河南省安装工程单位综合基价（2003年版）、施工时相应的计价办法、综合解释、补充定额（续编）及施工时商丘市建设工程主要材料基准价格信息编制预算造价。（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无。23.3双方约定合同价款的其它调整因素：1、设计变更。 2、现场签证。3、由于自然及社会因素造成的不可抗力等影响工程施工增加费用的情况。4、发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成的费用增加。5、人工工日调整按80元/工作日。、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签定后，承包方组织人员进场3日内，发包方向承包方支付合同总价款的20%的工程预付款。 扣回工程款的时间、比例：无。、工程量确认25.1承包人每周五向工程师提交已完工程量报告，提供计量条件，派人参加，工程师接到报告后48小时内做出计量确认书，通知承包人。25.2工程师接到工程量报告后不按时间约定进行计量，承包人报告中开列的工程量视为被确认。 25.3对承包人超出设计图纸和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 每10日支付经工程师核准的已完工程量的80%，工程完工七日内发包方支付承包方工程合同总价款至95%；工程完工一个月内结算完毕，结算确定后七日内发包方支付承包方至结算价款的95%；余款待保修期满后15日内一次结清。 七、材料设备供应 、发包人供应 27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： （1）材料设备单价与一览表不符： 无。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无。（3）承包人可代为调剂串换的材料： 无。（4）到货地点与一览表不符： 无。 （5）供应数量与一览表不符： 无。（6）到货时间与一览表不符： 无。27.6发包人供应材料设备的结算方法：无 。、承包人采购材料设备 28.1承包人采购材料设备的约定：执行通用条款。八、工程变更 九、竣工验收与结算工程竣工结算价合同价款调整价款。调整价款按照23.2（2）中计算办法及23.3约定的调整因素确定。、竣工验收 32.1承包人提供竣工图的约定：竣工后提供完整的竣工资料叁套。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：执行通用条款第32条14款。十、违约、索赔和争议 、违约 35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。双方约定的发包人其它违约责任：无。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：工期每延误一日，承包方支付发包方500元违约金。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方无条件修复至合同约定的质量标准。双方约定的承包人其它违约责任：无。、争议 37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： （1）请工程所在地建设行政主管部门调解； （2）采取第（2）种方式解决，并约定向/仲裁委员会提请仲裁或向 商丘市人民法院提起诉讼。 十一、其它、工程分包 38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：不允许分包。分包施工单位为：无。、不可抗力 39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。、保险 40.6本工程双方约定投保内容如下： （1）发包人投保内容：无。发包人委托承包人办理的保险事项：无。（2）承包人投保内容：无。