某某建设工程勘察合同.doc

GF20000203建设工程勘察合同工程名称： 工程地点： 巴彦淖尔市临河 合同编号： 2012 -53 勘察证书等级： 甲级 发包人： 勘察人： 签订日期： 年 月 日 发包人： （以下称甲方） 承包人： （以下称乙方）根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人勘察人协调一致，签定本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称： 中唐创意广场 1.2工程建设地点： 巴彦淖尔市临河 1.3工程规模、特征： 39400m2、框架式剪力墙结构 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 2012 年 6月 25日1.5工程勘察任务（内容）与技术要求 技术要求按工程勘察施工规范标准执行。1.6承接方式： 包工包料 第二条：甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、规划许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面图。2.3提供勘察工程范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.4甲方不能提供上述资料，施工中出现问题由甲方负责协调解决。 第三条：乙方向甲方提供资质证书复印件，乙方向甲方提交勘察成果资料。乙方负责向甲方提交勘察成果资料四份，甲方要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1本工程的勘察工作定于 2012 年 6 月 28 日开工， 5 个工作日提交勘察成果资料。4.1.2勘察工作有效期以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察收费为0元（大写：），本勘察工程完工提交报告时，甲方付给乙方勘察费叁万元，基础施工验收合格后付清余款。第五条：双方责任5.1甲方责任5.1.1甲方委托任务时，必须以电子版形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区，甲方应负责提供地下给排水管线情况。5.1.3甲方负责工作场地平整及道路的畅通。5.2乙方责任5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责完善使其达到质量合格，如果由于资料质量不合格给甲方造成经济损失，乙方要全额赔付给甲方。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计交给甲方。5.2.4在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。第六条：违约责任6.1由于甲方原因造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延。6.2勘察施工严格按照勘查规范要求施工。如有特殊情况需补打或加深乙方要向甲方代表提出建议，经同意后再施工。6.3乙方在合同履行期间，要服从甲方的监理。6.4甲方要按合同规定时间（日期）拨付勘察费。6.5由于乙方天气等原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，应向甲方说明经甲方同意后可顺延工期。6.6由于乙方提供的勘察成果有误，而造成工程不得正常施工的，由乙方负责承担给甲方造成的相应损失。第七条：本合同未尽事宜，经甲方和乙方协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。第九条：本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的