东城大道土方合同.doc

签订合同单位（部门）东城大道南段合同类别 劳务分包合同 重庆公用事业置业有限责任公司土建劳务分包合同签订日期_土石方工程劳务分包合同发包方：东城大道南段工区 （以下简称甲方）分包方： （以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法及有关规定，甲方将承建的重庆公路物流基地建设有限公司一桥两路项目土石方工程中东城大道南段工区的土石方工程劳务分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条：工程概况1.1 工程名称：重庆公路物流基地建设有限公司一桥两路项目东城大道南段工区（K0+920-K4+225.826）土石方(包括路基、管线及边沟挖方)工程1.2 工程量： 工程量大约80万立方米（以甲方结算方量为准） 1.3 工程地址： 重庆巴南区、南彭镇和界石镇境内 1.4 工程总工期：2011年1月18日至2011年9月18日 1.5 质量等级：合格（满足规范及设计的要求） 第二条：分包具体工作内容土石方挖（含爆破）、运、填、碾压等工作 第三条：分包项目及包干单价3.1 乙方劳务分包费用实行综合单价包干结算。综合单价为15.0元/m3，管线及边沟挖方的综合单价为30.0元/ m3,只以挖方工程量计取，数量按实（以设计图纸定为准）。包干单价包括：临时设施、修建平场所需的临时道路、清除地面附着物，清除淤泥、换填土石方、抛石挤淤、土石方开挖、石方爆破、运输、回填碾压、精平等所需的所有人工、材料、机械、设备费、检测实验费、利润、风险费用、炮损等所有费用。3.2 本工程所用的油料、炸药、雷管等乙方购买（包括在综合单价内）。3.3 由于建设方造成的机械、人员的窝工所得的赔偿（以建设方补偿的金额为准）甲方得40%，乙方得60%。第四条 管理体系标准4.1 严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准：GB/T190012000 idt ISO9001:2000 GB/T240012004 idt ISO14001:2004 GB/T280012001。坚持“珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重信誉，向顾客负责”的管理理念，杜绝人员伤亡、机械设备等事故的发生。乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各类检查工作。4.2 乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100、技工持证率85、平工持证率60。4.3 劳务分包务工人员必须持健康证达100。第五条 有关质量、工期、安全、环保文明施工、材料节约的具体要求及其他约定。5.1 质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级达到合格，质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至达到验收标准为止，给甲方带来的一切损失（材料费、误工费、劳务费）由乙方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。5.2 分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期计划实施，若未按期完成，每延长一天，罚款20000元，并以次类推。此项由甲方项目工程部经理签发。若乙方擅自退场、擅自停工或延误工期，乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承担违约金20000元/天。5.3 文明施工、安全生产5.3.1 甲、乙双方均应按安全生产法和建筑工程安全生产管理条例的相关规定，履行各自的安全管理责任。乙方必须按建设部JGJ59-99落实相关安全管理措施（规定）并达到其标准。5.3.2 乙方必须及时、准确的向甲方提供入场人员（按分项工程划分）的身份证、特操证、健康证等复印件及花名册，配合甲方做入场安全教育、技术交底工作并遵守甲方的各项规章制度。5.3.3 因乙方违反5.3.2的约定以及非因工伤害、失盗、火灾、内部纠纷、自然原因造成的经济损失由乙方承担，若给甲方带来（或第三者）损失的，由乙方承担全部经济及民事责任。5.3.4 因工伤事故分担约定：由责任方全额承担。5.3.5 因工伤亡事故由乙方按规定统计、报告并接受主管部门的调查、处理，甲方予以乙方政策性的支持。5.4 乙方进场后，若不能达到甲方的质量、工期、安全、环保文明施工、材料使用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方承担。第六条：劳务分包费的支付6.1 支付方式：银行转帐支票6.2 支持程序：乙方每月20日前进行实物完成工作量统计并报甲方审定，以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，以建设方付款时间为准，支付乙方每月进度款的80%，余款作为质保金，在建设方及监理验收合格、办清结算并在建设方付清总包工程结算款后付给乙方分包价款总额的95%，其余5%在缺陷责任期满后一月内退还。6.3 若因建设方拖欠甲方工程款时，乙方应垫资生产，即免除甲方延迟付款的责任。所余全部分包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按6.2款约定支付。第七条：临时设施水、电费由乙方承担。第八条：附则8.1 本合同条款所述的项目管理人员具体名单详见公示于甲方现场项目工程部的管理人员简介。8.2本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。8.3 本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验，保修期满后自然失效。8.4 本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，每份具有同等法律效力。第九条：农民工用工合同的签定、农民工工资支付及其他规定9.1 乙方必须与农民工签定劳动用工合同。9.2 乙方必须严格按照劳动合同法和建设部关于建设领域农民工工资支付暂行办法等法律、法规的规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣工资，必须按劳动用工合同约定的时间按月支付工资（不低于重庆市最低工资标准），工资发放应编制工资表，并将签定发放后的工资表报甲方项目工程部备案。9.3 乙方须在本合同生效之日前三日内向甲方缴纳叁拾万元履约保证金，以保证劳务分包的顺利进行，甲方在乙方进场后