标准工程施工合同.doc

电视监控系统施工承包合同合同号：WHJIETAI-SCDSJ-2011-018发包方： 承包方： 武汉杰泰系统集成科技有限公司 电视监控系统施工承包合同发包人： 承包人： 武汉杰泰系统集成科技有限公司依照中华人民共和国合同法、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。一.项目概况：1、项目名称： 电视监控系统2、项目地点：武汉市3、项目内容：电视监控及周边报警系统的安装施工和设备提供。（详细清单见附表）二.工程承包范围及承包方式：1、承包方式：本工程承包合同属总承包性质（包设计、包工、包料、包工期、包质量、包施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金、及必须的加班费、费率的变动、专利费、包装、存仓费、运费、因设备材料运到工地的窝工费等等，并不考虑任何价差和政策性调增）。承包合同金额除按本合同另需追加外，不得以任何方法调整或变更。2.承包范围：小区内电视监控及周边报警系统的安装施工和设备提供。三.合同工期：开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数： 天 工期的变更：1）不可抗力事件发生，2）发包人所作暂时停工命令。四.质量标准及验收适用标准、规范：1.工程质量标准：合格。2.承包方确保工程达到国家或专业的质量检验评定标准。达不到约定条件的部分，其返工费用及损失由承包方承担，直至符合约定条件。 3.适用标准：国家有关部门制定的标准和建设法规。五.合同价款：合同价款金额： 元。（人民币大写： 元整）, 本合同价款采用总价包干方式确定。合同价款中包括的工程范围内的一切风险由承包人承担。承包人承担工程范围内的知识产权纠纷,并负责赔偿由此造成发包人的损失,发包人应拥有本合同范围内软件产品的使用权力。六.工程价款的支付：1.合同签订三日内，发包人支付承包人合同价款 %的预付款，即人民币 元。2.设备到货，安装调试完毕，验收合格。发包人再支付承包人合同额 20% 的工程款，即人民币: 元。七.双方一般权利和义务： 发包人权利和义务：1.提供承包人施工区域内若干个水源点、电源点，由承包人自行接用并免费使用。2.免费提供施工场地内现有道路供承包人使用。3.发包人向承包人提供提供必要的条件和服务。4.发包人可随时对承包人的工作进行抽检，对施工安装质量进行监督。5.负责半成品的保护，交工前现场的保卫工作，尽量避免成品的丢失、损坏。6.应协调与现场其它施工单位的配合，保证工程顺利进行。7.多家承包人同时进场后，应服从发包人的统一调度和指挥。承包人权利和义务：1.如期完成合同中约定的工作内容。2.按承包人承诺及投标书中界定的材料品牌及性能要求，保质保量地完成施工任务。3.履行对承包人培训的义务。4.承包人进场材料必须具备出厂合格证、国家专业的检测报告。八.竣工验收：1.本工程按乙方承诺及文件所示内容进行验收。工程质量应符合合同第四条中所规定的质量标准。2、工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收及有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。九.工程变更：1.工程变更的范围指发包人增加工程施工内容或增加合同中约定的工程量；2.合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发包人指定承包人改变提高某些主要设备等级及发生其他实质性的变化，由双方协商解决。3.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款并承担由此引起的一切责任和费用。4.承包人降低工程设备品质及系统功能应扣减合同价款。十.竣工结算： 1.工程竣工验收经发包人认可后 5 天内，双方按照合同中约定的合同价款结算方式，进行工程竣工结算。2.结算方式：转帐或现金。十一.安全施工 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，清除事故隐患。由于承包人措施不力造成人员及设备事故因此发生的费用及责任由承包人承担。发包人不得要求承包违反安全管理的规定进行施工。十二.违约及仲裁：1.承包人因自身原因不能按合同约定的竣工日期或合同工期竣工。每延误一天按合同价款的0.1%处罚。如因发包人原因造成的工期延误，合同工期予以顺延。2.发包人不按时支付工程款或无正当理由不支付工程竣工结算价款，应支付承包人拖欠款项银行同期活期利率的两倍利息。3.发包人承包人在履行合同时，一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述责任后应继续履行合同。发生争议的，可向工程所在地的人民法院起诉。十三.工程保修：1.本工程保修内容为：一年免费保修，两年内无偿维护合同内所有质量问题设备。2.质量保修期从工程实际竣工之日起算。系统免费保修一年，三年无偿维护。在保修期内，设备出现故障，由承包方现场免费进行维修（人为因素和自然灾害损坏不在保修范围）更换。无偿维护期只收取设备成本。维护期满后，仅收取维修成本及差旅费。十五.其他：1.本合同未尽事宜双方