劳务承包合同-选矿.doc

*矿业有限责任公司选矿劳务承包合同 发 包 人： 法定代表人： 承 包 人： 依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合选矿作业的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包方矿石分选用工的有关事宜，达成如下协议，以资共同遵守。 一、选矿概况 1、选矿地点：2、选矿内容及做法：承包人负责把发包人所有的锰矿石保质保量的精选出来； 3、选矿用工承包方式：双方协商采取承包人提供劳动力并对所聘选矿工人完全负责的承包方式； 4、选矿费用结算：发包人以所选出的精矿每吨3.504.00元价格标准对承包人进行结算，承包人可以留取每吨0.30.5元作为管理费和其他费用的支出。 二、合同期限 本合同有效期自_年_月_日至_年_月_日止，如需继续履行合同双方应重新签订。 三、发包人义务 1、为承包人提供选矿场地，选矿所用铲车； 2、按时支付承包人的选矿费； 3、根据具体情况对选矿工人进行岗位培训、指导。 四、承包人义务 1、在选矿作业中严格执行安全生产操作规程，按照发包人制定的选矿标准完成选矿工作任务； 2、选矿队内每五人为一组，每组每天选矿不得超过150吨，杜绝抢选，重产量忽视质量的现象； 3、遵守发包人的各项规章制度，服从发包人的领导及监督； 4、必须提供充足的劳动力，满足发包方各时期的用工需求，要与每位选矿工人签订雇工合同，并交公司一份备案； 5、保证选矿场地的整洁，对院内装完矿后尘土应及时清扫。 五、承包合同变更 合同履行过程如内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。 六、合同解除条件 1、有下列情形之一，发包人有权解除合同。 承包人未能履行本合同第四条所列义务； 弄虚作假损害公司利益； 未经发包人书面同意，承包人将合同转包第三人。 2、有下列情形之一，承包人有权解除本合同。发包人未能履行本合同第三条所列义务； 发包人在长时间无矿石供选矿工人分选。 七、工期延误 对以下原因造成选矿任务延误，经发包人确认工期可相应顺延。 1、不可抗力的原因； 2、发包人同意工期顺延的其他情况。 八、选矿质量标准 1、矿石品位在28%以上的一定要全部选出，进入高精矿。品位在27%及以下的按低品位选出； 2、绝不可以将废石选入成品矿石中； 3、矿石表面的杂皮、灰渣一定要破除干净，对含渣石大的矿石要分开堆放； 4、渣石应仔细筛选，严禁将矿石混在灰渣中倒掉。 九、选矿验收与监督 1、发包方可随时对承包方所选矿石进行抽查； 2、承包方的选矿作业在自我管理的基础上，由发包方进行监督。 十、选矿费支付方式 1、合同生效后，发包人按月支付承包费用，每月在支付选矿费时，从选矿费中提取5%作为质保金，如出现矿石质量不合格而给公司造成直接经济损失的，视损失轻重而相应扣除质保金，质保金积余部分到年终一次性返还； 2、承包人应将其雇员报酬足额予以发放，不得无故克扣拖欠，并将雇员工资表及时上交公司备案。 十一、选矿工人的责任承担 1、发包方对选矿工人不承担任何责任； 2、承包方负责选矿工人的住宿、吃饭、选矿工具等需求； 3、选矿工人的意外人身伤亡，由承包人承担责任。 十二、违约责任 1、合同双方当事人中的任何一方因未履行约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿对方造成的经济损失； 2、承包人违反合同第四条、第八条的约定，使发包方未完成规定管理目标，发包人有权要求承包人在一定期限内解决，预期未解决的，承包人应向发包人承担承包费总额5%的违约金； 3、发包人违反合同第三条的约定，造成承包人损失的应承担赔偿责任。 十三、合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生争议，有当事人双方协商解决，协商不成的,应向发包人注册地人民法院提起诉讼。 十四、附则