工程合同书.doc

合同编号：_建筑安装工程承包合同工程名称：_发 包 方：_承包方：_签订地点：_签订时间：_根据中华人民共和国合同法、建筑共生承包合同及建筑工程施工合同条件的规定，结合本工程的具体情况，双方协议达成如下协议，做为双方共同遵守的依据。第一条 工程概况一、工程名称：_二、工程地点：_三、设计单位：_四、工程单价（人民币）：_五、工程总价款（人民币）：_六、工程承包内容及范围：_第二条 工程期限一、开竣工时间：_二、如遇下列情况，工期相应顺延：1、未能按施工规定提供场地、电源、道路、障碍物未能清除，影响进场施工。2、因拆除后建筑等原因，而延误工期。3、不可抗力的因素（包括雨、雪等特殊天气），延误了工期。4、未按合同规定付款。第三条 施工准备一、发包方工作：1、_年_月_日前做好施工场地的三通一平，并清除所有障碍物。2、合同签订后_日内，提供完整的建筑安装施工图_份。3、如若工程需要，有发包方组织承、发双方和设计单位及有关部门参加对施工图纸进行交底会审，并做好三方签署的交底会审记要，在三日内分送给有关单位，提供会审记要和修改的施工图纸_份。二、承包方工作：1、将施工用水、用电、场地使用计划、住宿要求通知发包方。2、组织施工管理人员和材料、设备入场。3、提出成品保护的要求，为完工前负责成品保护工作，如有损坏，有承包方自费修复或追究相关者责任。第四条 工程质量一、承包方必须严格按照图纸设计说明，按有关签证的变更单及国家有关规定施工，并接受发包方派驻公司代表的监督。二、施工中发生质量事故应及时报告发包方派驻代表。三、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修期为双方验收之日起一年。第五条 工程设计变更一、委托承包方交代的设计图纸、说明和有关资料，均为施工有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。二、施工图纸的修改变更，须经原批准设计单位同意，并须办理设计变更通知单。设计变更通知单需经发包方签证后，承包方才予以实施。三、因以上变更变更导致增加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料配件积压等实际损失）由发包方承担，工期相应顺延。第六条 工程验收一、工程验收应以施工图纸、设计变更通知单为依据。二、钢结构工程质量标准应符合GB50205-2001、GB12754-91、GB/T12755-91、DB2D1/1032-1999、JGJ7-91及JGJ78-91等规定。三、工程完工后，由发包方组织验收，验收合格后各方在验收报告上签字盖章，并将工程移交给发包方管理。验收后七日内，承包方将有关工程技术档案资料提交给发包方。如发包方拖延验收或接收，其保管费用和由此造成的损失由发包方负责。四、已完工未验收的工程在交验前由承包方保管，发包方不得动，若动用即视同交验。五、保修期内属施工原因造成的质量问题，发包方应及时用书面形式通知承包方并约定时间进行修理。第七条 工程款的支付与结算一、按进度付款：_二、交工验收后3日内除保修款外全部付清；留20%保修款，计人民币万元。（大写：_）待保修期满后三日内一并付给承包方。三、发包方拖欠工程款或尾款，应按中国人民银行的有关逾期付款办法或中华人民共和国合同法第286条等有关规定处理。四、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方停工、窝工损失的，应有发包方承担责任。五、造价按下列方式结算：1、按原图施工时，单价不变。2、如有更改时，依据变更签证，按实调整。第八条 违约责任一、发包方责任：1、未按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期可以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失；工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械的调迁、材料和附件积压等实际损失。2、工程未验收，发包方提前使用或擅自动用则视为验收合格。由此放生的质量或其他问题，由发包方承担责任；在接到承包方请验通知后三日内不进行验收的，按合同总价每日千分之五赔偿违约金。3、不按合同规定拔付工程款，按合同总价每日千分之五赔偿承包方违约金。二、承包方责任：1、工程质量达不到设计和规范要求的，应负责无偿修理或返工。2、承包方严格执行安全操作规程，如发生安全事故，则应根据事故原因，由责任方承担相关责任。第九条 纠纷解决一、任何一方违反合同规定，或发生纠纷，应及时协商解决，若协议不成，按以下第（ ）项方式解决：1、申请所在地仲裁机关仲裁。2、向原告所在地人民法院起诉。第十条 附 则一、本合同一式_份。发包方执_份，承包方执_份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章，按规定拔付预付款后即生效；工程竣工验收符合要求，结清全部工程款后失效。三、本合同签订后，如有变更，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款，其同正式合同文本具有同等法律效力。四、发包方负责向使用单位交代该项工程使用注意事项：1、积雪厚度超过150MM时，应及时清除。2、经常清除天沟内德杂物，防止下水堵塞。3、注意观察原建筑连接部位及承重结构有无变化，如有异样及时通知承包方采取补救措施。4、不得随便对建筑物垂直或横向加荷。第十一条 备 注备注：付款账号公司全称：滦平华鑫钢结构工程有限公司一般户账号：50-934001040014358一般户开户行：中国建设银行承德市双塔山支行开名：李华东 卡号：4340 6102 0007 9561开户行：中国农业银行承德双塔山支行户名：李华东 卡号：622848