照明景观工程施工合同.doc

照明景观工程施工合同 高邮市承志河沿岸景观照明工程室外照明工程施工合同书工程名称高邮市承志河沿岸景观照明工程工程地点高邮市承志河施工单位扬州市山明照明器材有限公司签订日期年月日1高邮市承志河沿岸景观照明工程合同编号xx1010室外照明工程施工合同书发包方（以下简称甲方）承包方扬州市山明照明器材有限公司（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高邮市承志河沿岸景观照明工程，特订立本合同。 1.合同内容1.1工程名称高邮市承志河沿岸景观照明工程1.2工程地点高邮市承志河1.3工程范围按施工图纸施工。 施工工期2.1开始工作日期xx年10月10日2.2结束工作日期xx年10月30日2.承包方式本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。 3.合同价款及付款方式4.1合同总价款暂定人民币59050元，大写伍万玖仟零伍拾元4.1.1合同暂定总额包括照明材料及零配件的购臵和安装、工程实施、运输、装卸、质保期售后服务。 4.1.2不含税费及增项。 2高邮市承志河沿岸景观照明工程4.2付款方式4.2.1至xx年1月15日前一次性付清合同总价款。 发包方逾期未付清视为违约，承担违约责任。 4.2.2合同价款的增减工程量以竣工图为基准。 5.质量要求符合规范要求合格。 6.双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供一套原来地下管网图、照明工程电气施工图。 6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电。 6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。 6.1.4甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。 6.1.5甲方在收到乙方提交的工程验收申请后7日内组织相关人员对该项工程进行验收。 验收合格后及时办理结算。 6.2乙方责任6.2.1调试验收合格后，需对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。 6.2.2按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。 保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清。 6.2.3乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现3高邮市承志河沿岸景观照明工程场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。 7.暂停施工7.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。 乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。 乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。 甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，承包方可自行复工。 因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。 因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 7.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂时停工。 8工程延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；8.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；8.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。 4高邮市承志河沿岸景观照明工程9不可抗力9.1照明工程为室外施工，由于天气下雨等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔工期。 9.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔工期。 10变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。 因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。 11验收灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。 12.工程质保期12.1本工程质保期为工程验收合格之日期贰年。 保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修。 12.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。 13违约责任13.1本工程验收质量达到乙方承诺的合格标准。 13.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。 14.争议的解决5高邮市承志河沿岸景观照明工程凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。 15.其它15.1本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。 15.2本合同附有工程量清单报价表一份、照明灯具样式图一份。 15.3本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份，任何一份均具同等法律效力。 15.4本合同共计六页A4纸张，缺页之合同为无效合同。 15.5双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。 发包方（盖章）承包方（盖章）扬州市山明照明器材有限