灵宝市人民法院干警洗浴室装饰改造工程.doc

灵宝市人民法院干警洗浴室装饰改造工程竞争性谈判谈判 文 件项目编号：灵公资建2018 889号灵财竞谈采购2018223号招标 人：灵宝市人民法院招标代理：河南创达建设工程管理有限公司日 期：二零一八年十月目 录第一章 竞争性谈判公告3矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢。第二章 竞争性谈判须知6聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮。第三章 施工要求及做法14残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納。第四章 合同条款及格式14酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄。第五章 响应文件格式49彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简。1、谈判书51謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱。2、法定代表人授权委托书52厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷。3、报价一览表53茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗。4、谈判保证金54鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑。5、报价明细表54籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿。6、有关资格证明及施工方案55預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現。7、反商业贿赂承诺书56渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞陉鳅陸。8、申请人认为其它必要的补充内容56第一章 竞争性谈判公告灵宝市人民法院干警洗浴室装饰改造工程竞争性谈判公告河南创达建设工程管理有限公司受灵宝市人民法院委托，就灵宝市人民法院干警洗浴室装饰改造工程进行竞争性谈判，资金来源为财政资金，资金已到位，欢迎符合条件的响应人参加谈判。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴楓鳄烛。一、项目名称及编号1、项目名称：灵宝市人民法院干警洗浴室装饰改造工程2、谈判编号：灵公资建2018889号、灵财竞谈采购2018223号二、项目概况1、项目概况：该工程主要包括室内墙面、地面、天棚的二次改造装饰及配套的水电设施安装。（详见工程量清单和谈判文件）；擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无貽鳃闳。2、招标范围：工程量清单以内的所有内容；3、建设地点：灵宝市人民法院；4、计划工期：30天；5、质量标准：合格；6、资金来源：财政资金；资金金额：252238.64元。三、谈判响应人资格要求1、在中国境内注册具有国家工商行政管理部门核发真实有效的企业法人营业执照；2、本次谈判要求响应人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，项目经理具有在本单位注册的相关专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证；贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉匮鲻潰。3、根据关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知(财库【2016】125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动（查询渠道：“信用中国”网站或“中国政府采购网”）；坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣缋鲸鎦。4、本次招标不接受联合体投标。5、本次招标实行资格后审，资格后审需提交资料：企业法人营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）、企业资质证书、安全生产许可证（副本）、企业法定代表人授权委托书及被委托人身份证、拟派项目经理注册建造师资格证和安全生产考核合格证、本单位出具的反商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书、“信用中国”或“中国政府采购网”网页查询截图（“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”）。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯颓鲷洁。四、报名及招标文件获取1、报名时间：2018年10月09日08:00至2018年10月11日17:30；2、报名方法：本项目只接受网上报名，不接受其他形式报名。注：此项目为电子化试点项目，供应商（潜在投标人）须在三门峡市公共资源交易中心网站（）上进行注册报名。注册操作手册和网上报名操作手册，请查看此公告附件。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻歿鲶锖。3、招标文件获取：投标人在投标截止时间前登陆全国公共资源交易平台（河南.三门峡）（/）自行下载招标文件等资料；綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦蹣鲵殘。4、招标文件售价500元/套，于项目开标前现场缴纳给招标代理机构，售后不退。五、投标保证金1、本项目投标保证金为伍仟元整（￥5000.00元/人民币）；2、投标保证金必须在2018年10月19日17时30分前从投标单位基本账户通过全国公共资源交易平台（河南.三门峡）（/）系统将保证金成功绑定至所投项目和标段，并在系统中打印回执单图片，回执单应当制作在投标文件中。保证金绑定手册/bwstb/9170.jhtml驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针咙鲲鏵。六、响应文件的递交1、响应文件递交的截止时间：2018年10月22日14时40分。逾期递交或不符合规定的响应文件恕不接受。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬缩职鲱样。2、响应文件递交地址：灵宝市公共资源交易中心开标一室（灵宝市金城大道信用联社12楼）七、开标1、谈判时间：2018年10月22日14时40分（北京时间）2、谈判地点：灵宝市公共资源交易中心开标一室（灵宝市金城大道信用联社12楼）八、其他事项1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上报名、投标保证金的缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法报名、无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由投标人自行承担。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈馍鲰钵。2、投标人递交的投标文件不论中标与否均不予退还。3、招标人不组织投标人踏勘现场。温馨提示：本项目为电子化试点项目，开标时需递交纸质版投标文件，为保证您能投标成功，请需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯瀏鲮晝。九、发布媒体本次公告在中国采购与招标网、河南省政府采购网、三门峡公共资源交易中心上发布。十、联系方式招 标 人：灵宝市人民法院联 系 人：杨先生联系电话督部门：灵宝市政府采购办公室联系电话标代理：河南创达建设工程管理有限公司灵宝分公司联 系 人：刘女士联系电话15139832537联系地址：灵宝市函谷北路与荆山路交叉口天瑞大酒店八楼创达灵宝分公司 第二章 竞争性谈判须知谈判人须知前附表项目内 容 11、项目概况：该工程主要包括室内墙面、地面、天棚的二次改造装饰及配套的水电设施安装。（详见工程量清单）；2、招标范围：工程量清单以内的所有内容；3、建设地点：灵宝市人民法院；4、计划工期：30天；5、质量标准：合格；6、资金来源：财政资金；资金金额：252238.64元。2申请人资格要求：1、在中国境内注册具有国家工商行政管理部门核发真实有效的企业法人营业执照；2、本次谈判要求响应人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，项目经理具有在本单位注册的相关专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证；3、根据关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知(财库【2016】125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动（查询渠道：“信用中国”网站或“中国政府采购网”）；4、本次招标不接受联合体投标。5、本次招标实行资格后审，资格后审需提交资料：企业法人营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）、企业资质证书、安全生产许可证（副本）、企业法定代表人授权委托书及被委托人身份证、拟派项目经理注册建造师资格证和安全生产考核合格证、本单位出具的反商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书、“信用中国”或“中国政府采购网”网页查询截图（“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”）。3踏勘现场：申请人自行踏勘答疑形式：不举行答疑会议，将针对各家响应人提出的书面疑问做出书面答疑，并发给所有响应人；4资金来源：财政资金5保修期限：符合国家现行标准6谈判有效期：自投标截止日起 60 天（日历天）7本次谈判招标控制价为：贰拾伍万贰仟贰佰叁拾捌元陆角肆分（￥252238.64元/人民币）81、本项目投标保证金为伍仟元整（￥5000.00元/人民币）；2、投标保证金必须在2018年10月19日17时30分前从投标单位基本账户通过全国公共资源交易平台（河南.三门峡）（/）系统将保证金成功绑定至所投项目和标段，并在系统中打印回执单图片，回执单应当制作在投标文件中。保证金绑定手册/bwstb/9170.jhtml9递交响应文件正本壹份，副本贰份10响应文件递交截止日期：2018年10月22日14时40分（北京时间）响应文件递交地点：灵宝市公共资源交易中心开标一室（灵宝市金城大道信用联社12楼）11谈判时间：2018年10月22日14时40分（北京时间）谈判地点：灵宝市公共资源交易中心开标一室（灵宝市金城大道信用联社12楼）12成交原则：本项目采用经评审最低价中标法；竞争性谈判以递交响应文件的逆顺序确定谈判顺序，逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次为2次。谈判响应人响应文件中的报价作为第一次报价,不得高于项目预算金额且不公开；第二轮报价且不得低于所有投标单位第二轮投标总报价平均值的95%，成交价以最终报价为准。131、本项目招标代理费由中标单位承担，按照计价格(2002)1980号文件所规定的收取标准和发改办价格（2003）857号文规定的收费标准收取。2、本工程付款方式：中标后协商。3、本项目进入灵宝市公共资源交易中心产生的交易费由中标单位承担，具体收费按交易中心收费标准执行。4、开标时须携带以下原件以备查验：企业法人营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）、企业资质证书、安全生产许可证（副本）、企业法定代表人授权委托书及被委托人身份证、拟派项目经理注册建造师资格证和安全生产考核合格证、本单位出具的反商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书、“信用中国”或“中国政府采购网”网页查询截图（“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”及“政府采购严重违法失信行为记录名单”）。14有关谈判活动的情况按下述地址联系：招 标 人：灵宝市人民法院联 系 人：杨先生联系电话督部门：灵宝市政府采购办公室联系电话标代理：河南创达建设工程管理有限公司灵宝分公司联 系 人：刘女士联系电话15139832537联系地址：灵宝市函谷北路与荆山路交叉口天瑞大酒店八楼创达灵宝分公司 一 总则1.适用范围本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件谈判公告中的所叙述的内容。2.合格的投标人2.1谈判响应人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。2.2本次谈判响应人必须符合下列条件：2.2.1具有合法的企业法人营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及相关资质证明，具有独立承担民事责任的能力。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧釃邊鲫釓。2.2.2具有独立履行合同所必须的设施和相关技术能力。2.2.3近三年以来在经营活动中没有重大违法记录。2.2.4具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。2.2.5法律、行政法规规定的其他条件。3.其他3.1无论谈判中的做法和结果如何，响应人均应自行承担所有与参与谈判活动有关的全部费用。3.2本项目招标代理费由中标单位承担，按照计价格(2002)1980号文件所规定的收取标准和发改办价格（2003）857号文规定的收费标准收取。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰縭垦鲩换。3.3无论谈判结果如何，采购人均有不向投标响应人解释其成交或未成交原因的义务。3.4无论成交与否，已购买谈判文件的投标响应人对谈判文件负保密责任。二 谈判文件说明4.谈判文件的组成4.1谈判文件用于阐明采购项目的服务范围、谈判程序、谈判内容、合同草签和条款以及评定成交的标准。具体包括以下内容：识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减攙苏鲨运。（1）竞争性谈判公告（2）竞争性谈判须知（3）施工要求及做法（4）合同条款及格式（5）响应文件格式4.2谈判文件以中文编印，且以中文为准。4.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标响应人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄鹗骥鲧戲。4.4谈判文件的澄清和修改4.4.1响应人对谈判文件如有需要澄清或疑问，应以书面方式（包括信函、电报或传真，下同）通知到谈判代理机构。谈判代理机构将视情况在谈判公告中所述的谈判截止日期三日前以书面方式予以答复，同时将不标明疑问来源的书面答复函发每个购买谈判文件的所有响应人。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻郐燈鲦軫。4.4.2在谈判公告中所述的谈判截止日期三日前，谈判代理机构可主动地或在解答响应人提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬缗釷鲤怃。4.4.3谈判文件的修改将以书面方式通知到已购买谈判文件的所有响应人，并构成谈判文件的一部分，对所有谈判响应人均具有约束力。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶据实鲣赢。4.4.4响应人在收到上述通知后，应立即向谈判代理机构回函确认。4.4.5为使响应人有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究，谈判代理机构可适当延长谈判截止期。三 谈判响应文件的编写5.响应人应按谈判文件的要求准备谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件做出实质性的响应，否则其谈判资格有可能被谈判小组否决。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙鵜蔹鲢幟。6.谈判响应文件的组成6.1谈判书6.2法定代表人授权委托书6.3报价一览表6.4谈判保证金6.5报价明细表6.6有关资格证明及施工方案6.7反商业贿赂承诺书6.8响应人认为其它必要的内容7.谈判保证金7.1谈判保证金用于保护招标人免受因响应人行为而蒙受损失。7.2响应人须在谈判开始前提交谈判保证金。7.3谈判保证金必须从响应人基本账户转入谈判文件指定账户，未能按规定提交的均视为无效响应文件。7.4本项目投标保证金为伍仟元整（￥5000.00元/人民币）；投标保证金必须在2018年10月19日17时30分前从投标单位基本账户通过全国公共资源交易平台（河南.三门峡）（/）系统将保证金成功绑定至所投项目和标段，并在系统中打印回执单图片，回执单应当制作在投标文件中。保证金绑定手册/bwstb/9170.jhtml。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓鄧鳌鲡貼。7.5未按前述各款要求提交保证金，或所提交保证金不完全符合上述各项要求的，将被视为无效报价。8.谈判有效期自提交谈判响应文件之日起，有效期为60日历天；9.谈判响应文件的签署、密封和标记9.1谈判响应文件共三份，必须用A4复印纸打印并胶装，其中“正本”一份，“副本”两份，如正副本内容不符，以“正本”为准，副本可为正本的完全复印件。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷緞瑋鲟将。9.2谈判文件的签署：谈判文件封面应由法人代表或授权代表签名并盖公章，谈判文件的总报价页应由法人授权代表签字和加盖公章。9.3谈判响应文件的密封、标记：谈判响应文件的正本、副本均应一起密封。信封上注明项目名称、项目编号、谈判响应人名称、法定代表或委托人签字或盖章及“ 年 月 日 时 分前不准提前启封”字样。信封封口处须用封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨撟鉍鲞谣。 四 谈判响应文件的提交10.谈判响应文件提交的截止时间、地址：10.1截止时间：2018年10月22日14时40分（北京时间）10.2谈判响应文件递交地址：灵宝市公共资源交易中心开标一室（灵宝市金城大道信用联社12楼）五 报价、谈判、成交1报价是响应人以本招标工程发包内容的自主报价。11.2响应人的投标报价，应是完成工程招标范围内的全部内容。 11.3响应人投标报价的编制依据一、项目概况：灵宝市人民法院干警洗浴室装饰改造工程主要包括:室内墙面、地面、天棚的二次改造装饰及配套的水电设施安装。谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋鸾帧鲜奧。二、依据1、执行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013、河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）河南省通用安装工程预算定额(HA 02-31-2016)及相关的配套文件和有关规定；嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱恳迹见鲛請。2、材料价格调整参考三门峡市住房和城乡建设局2018年发布第3期三门峡工程标准造价信息灵宝部分(缺项的参考三门峡市区)的除税价格及市场价格；熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰缄鹗鲚圆。3、人工费指数、机械类指数、管理类指数执行豫建标定【2018】18号文发布的第3期价格指数调整；4、 本工程税金按10%计取（参见豫建设标【2018】22号文）；5、 夜间施工费、二次搬运费及冬雨季施工增加费足额计取。6、 其它执行国家及省市的有关规定。12.谈判响应文件属于下列情形之一的，谈判小组有权将其作废标处理，投标保证金不予退还，响应人给招标单位造成损失的，招标单位有索赔的权利。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣择睜鲔诌。 （1）提交的有关资格证明文件不真实，提供虚假报价材料的； （2）谈判会议开始后，响应人撤回谈判响应文件，退出谈判的； （3）响应人串通报价的； （4）响应人向招标单位、专家提供不正当利益的； （5）成交响应人不按规定签订合同的； （6）法律、法规规定的其他情况；13.谈判小组的组成 招标单位根据本项目的特点组成谈判小组，其成员由有关方面的专家以及采购人等三人以上的单数组成，谈判小组负责对谈判响应文件进行综合评审，评选出成交响应人。纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨鴛鋅鲒嗚。14.谈判程序 整个谈判过程将严格按照 “公开、公平、公正”的原则进行：14.1谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。14.2竞争性谈判以递交响应文件的逆顺序确定谈判顺序，由谈判小组分别与各谈判响应人进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次为2次。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有进入谈判程序的响应人。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨负這恻鲑觶。14.3谈判内容：谈判响应人企业基本情况、相关技术要求响应程度、价格因素、资质信用情况及质量保证措施等与谈判有关的事项。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減栖綜诉鲐卺。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。14.4谈判结束后，由谈判响应人在规定时间内进行书面最后一次报价及承诺，最后根据符合采购要求的质量和服务相等且报价最低的原则确定第一成交候选人。銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗穎報嚴鲍蝇。如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须通知所有参加谈判的谈判响应人。谈判响应人根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判小组在此基础上公平确定成交响应人。超出规定时间没有进行最终报价的响应人，视为放弃最终报价，以响应谈判文件报价为准。挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈罷鸨竇鲋鑿。15.成交通知15.1 谈判结束，公示期三个工作日后，采购人将以书面形式发出竞争性谈判中标结果通知书，竞争性谈判中标结果通知书一经发出即发生法律效力。赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極嚕辫鏢鲈蕆。15.2 竞争性谈判中标结果通知书将作为签订合同的重要依据之一。15.3 对未成交者，招标单位不对未成交原因做出解释。16.签订合同16.1 成交响应人收到竞争性谈判中标结果通知书后30日内与招标人签订合同。16.2 谈判文件，响应人的谈判响应文件及双方确认的澄清文件及承诺等均具有法律效力，均是合同的组成部分。塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩适绲挝鲅偬。第三章 施工要求及做法一、项目概况：灵宝市人民法院干警洗浴室装饰改造工程主要包括:室内墙面、地面、天棚的二次改造装饰及配套的水电设施安装。裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递灿扰谂鲂茎。二、依据1、执行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013、河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）河南省通用安装工程预算定额(HA 02-31-2016)及相关的配套文件和有关规定；仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛鯛鱧俁鱿親。2、材料价格调整参考三门峡市住房和城乡建设局2018年发布第3期三门峡工程标准造价信息灵宝部分(缺项的参考三门峡市区)的除税价格及市场价格；绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧恒蟬轅紗鱼臚。3、人工费指数、机械类指数、管理类指数执行豫建标定【2018】18号文发布的第3期价格指数调整；4、本工程税金按10%计取（参见豫建设标【2018】22号文）；5、夜间施工费、二次搬运费及冬雨季施工增加费足额计取。6、其它执行国家及省市的有关规定。第四章 合同条款及格式第一节 通用合同条款详见中华人民共和国2010年版标准施工招标文件通用合同条款部分第二节 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.2合同当事人和人员 发包人：。 监理人： / 。骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙骠弒綈閶魉齠。 发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。姓 名： / 。瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉貿锕戧晋魇缫。职 称： / 。鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類碍穑鳓责髌鹊。联系电话： / 。栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬奧伛辊刪髋綠。电子信箱： / 。辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应頁諳绞綽髅鱉。通信地址： / 。峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺诈機愦頇骧经。 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜靈韬鰍椟骥鲚。 0 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷华缙輅赞骣紆。 1独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。1.1.3工程和设备 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 临时工程：指按合同约定建造永久工程而建造的临时工程。 单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻锵咏繞敘骢驗。 0永久占地：按施工图纸所示红线范围内的工程占地 。 1临时占地：为实施合同工程需要临时占地的范围，包括图纸中可供承包人使用的临时占地范围，以及发包人为实施合同需要的临时占地范围 。鳃躋峽祷紉诵帮废掃減萵輳慘纈骡窥。1.1.4日期 缺陷责任期期限：月。 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜椤灣鲳飫骠馁。1.1.6其他 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟麗鲍轸沩骞硨。 争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應釵蔼绋较骝額。 除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺缔嵛恽囂骜疯。1.4 合同文件的优先顺序合同文件的优先解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单。（说明：（6）、（7）填空内容分别限于技术标准和要求、已标价工程量清单。）合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮揚銥鯊臘骛韦。1.5 合同协议书合同生效的条件：经双方法定代表人或委托代理人签定盖章后，合同生效。1.6 图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供（1）发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘鯽礎輪駭骚獅。（2）在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸（包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图）的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚趱為練溅骗閻。（3）发包人提供图纸的期限： 开工前3天 。（4）发包人提供图纸的数量： / 。1.6.2承包人提供的文件（1）除专用合同条款第4.1.10（1）目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：施工中所需的各类标准图集及规范、需承包人处理的工程大样图及施工图及有关文件 。莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减籩诹戀邻骖灏。（2）承包人提供文件的期限：满足承包人施工及强制性节点工期的需要 。（3）承包人提供文件的数量： / 。（4）监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供的文件后7天 。（5）其他约定： 。1.6.3图纸的修改监理人应当按照合同条款第1.6.1（2）目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。1.7 联络1.7.2联络来往函件的送达和接收（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。麸肃鹏镟轿騍镣缚縟糶尔摊鲟嫗骓镭。（2）发包人指定的接收地点： 发包人项目办公地点 。（3）发包人指定的接收人为：。（4）监理人指定的接收地点： 监理人项目办公地点 。（5）监理人指定的接收人为：。（6）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.1项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。納畴鳗吶鄖禎銣腻鰲锬颤階躜萵骒潤。（7）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。風撵鲔貓铁频钙蓟纠庙誑繃纸鯉骐鍔。（8）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。灭嗳骇諗鋅猎輛觏馊藹狰廚怃牺骏沣。2. 发包人义务2.3 提供施工场地发包人向承包人提供施工场地方便，具体施工条件在第三章“施工要求及做法”第一节“一般要求”中约定。发包人诚意态度尽量向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料。铹鸝饷飾镡閌赀诨癱骝吶转鮭钱验锁。2.5 组织设计交底发包人应当在合同条款约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。攙閿频嵘陣澇諗谴隴泸鐙浍蹤島骋檻。2.8 其他义务（1）批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。趕輾雏纨颗锊讨跃满賺蚬騍純蠅骊銬。（2）发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务： 。3. 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1须经发包人批准行使的权力：进度控制、质量控制、安全控制、信息管理和现场组织协调；发布开（停）工令、工期顺延签认、不称职技术（管理）人员撤换建议权、变更估价、索赔等监理合同中赋予监理工程师的职权 。不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。夹覡闾辁駁档驀迁锬減汆藥徑鴕骇枪。3.3 监理人员3.3.4总监理工程师不应将合同约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。3.4 监理人的指示3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。视絀镘鸸鲚鐘脑钧欖粝佥爾鱿痨骆钤。3.6 监理人的宽恕监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。偽澀锟攢鴛擋緬铹鈞錠铃铋跄铲骅擷。4.承包人4.1 承包人的一般义务4.1.3除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。緦徑铫膾龋轿级镗挢廟耬癣纥徑骄鄰。4.1.8为他人提供方便（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求包括：、协调处理好场地用地关系；、承包人负责协调处理外部及施工现场周边关系，处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题 ；、发包人配合承包人办理与工程有关的一切手续；服从发包人和监理工程师的指挥与协调，与其他施工单位做好配合及衔接工作 ；、承包人自行解决施工条件并不以此向发包人提出任何索赔 。騅憑钶銘侥张礫阵轸蔼揽齊弯議骂拧。（2）承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。疠骐錾农剎貯狱颢幗騮鸪詼驤齔骀输。4.1.10其他义务（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：如提供的施工图发生变更，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中 。镞锊过润启婭澗骆讕瀘載撻贏祷驿懼。（2）承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：在施工过程中如存在多个单位同时作业，承包人必须顾全大局，相互协作，密切配合，严格服从发包人和监理单位的协调指挥；承包人须积极协调单位工程内各分包人的施工，积极协调解决施工过程中存在的各类问题，确保工程顺利进行；承包人应处理好与相邻施工单位的施工接口关系，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除，并不需要承包人同意；承包人应始终采取各种合理的预防措施，防止承包人员或其内部发生任何非法的、骚动的或无序的行为，以保持安定，保护现场及第三人的财产和人身安全 。榿贰轲誊壟该槛鲻垲赛纬闼糝锷驾躦。4.2 履约担保4.2.1履约担保的格式和金额承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为：，履约担保是本合同的附件。邁茑赚陉宾呗擷鹪讼凑幟结廢擴驽弯。4.2.2履约担保的有效期履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。嵝硖贪塒廩袞悯倉華糲饃励骝詡驻赌。4.2.3履约担保的退还主体结构验收合格后，履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后15天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。该栎谖碼戆沖巋鳧薩锭谟贛赘众驺嶠。4.2.4通知义务不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8（1）目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。劇妆诨貰攖苹埘呂仑庙痙湯簖粜驹責。4.3 分包4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：臠龍讹驄桠业變墊罗蘄嚣驮广闰驸孙。（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。鰻順褛悦漚縫冁屜鸭骞阋苈騍擯驷谑。（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。穑釓虚绺滟鳗絲懷紓泺視娇賭謗驵墮。（3）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。隶誆荧鉴獫纲鴣攣駘賽涝鈧籜军驴該。（4）分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。浹繢腻叢着駕骠構砀湊農瑤帳结驳喷。（5）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。鈀燭罚櫝箋礱颼畢韫粝銨鹏骆隶驱讹。4.5 承包人项目经理4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。惬執缉蘿绅颀阳灣熗鍵舣讷赃棧驯嘆。4.11 不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围： 承包人承担本项目所发生的一切不利物质条件 。5. 材料和工程设备5.1 承包人提供的材料和工程设备5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。贞廈给鏌綞牵鎮獵鎦龐朮戗笾賂驮見。5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限： 接收到相关证明材料之日起3日内 。嚌鲭级厨胀鑲铟礦毁蕲鷯鑭嵝卢驭劳。5.2 发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。薊镔竖牍熒浹醬籬铃騫违紗駑缓马蚀。5.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。6. 施工设备和临时设施6.1 承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围： 发包人不承担承包人修建临时设施的任何费用。需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地： 发包人办理申请手续，发包人协助；费用由承包人承担，已含在合同价款内 。齡践砚语蜗铸转絹攤濼絡減貽颜馔農。6.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施： 。发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：承包人 。6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。绅薮疮颧訝标販繯轅赛怃贿豎毆馑蒞