合同09537范文.doc

合同09537范文 14.试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验承包人应按本条约定的试验检验程序，以及技术标准和要求和施工图纸规定的质量标准进行材料、工程设备和工程的试验和检验。 监理人对承包人的试验检验结构有疑问时，可要求承包人重新进行试验检验，但双方应按本款第14.1.3项约定，承担重新进行试验检验所增加的试验检验费用及其工期延误责任。 14.3现场工艺试验现场工艺试验承包人负责。 一般情况下，规程、规范中规定的常规工艺试验，其所需试验费用应计入所属的工程施工项目的报价中。 特殊的新工艺试验和大型的生产性工艺试验，一般均需编制专项试验计划，单独列项、总价承包。 15.变更“变更”是指工程招标后，由于合同双方确认的合同范围、项目内容和价格依据，在履行合同过程中发生了变动，需要按合同约定的变更规则，及时调整（增加或减少）该变更项目的原合同价格。 15.1变更的范围和内容施工过程中，规模较大、技术较复杂的工程项目发生了工作范围和内容的变动。 这种变动对工程的工期和合同价格产生实质性影响的，应作变更处理。 本款规定的5方面变更范围和内容，属于通用性的，各行业可针对具体工程作详细约定，但不能删除其中一项应属于变更的范围和内容。 专用合同条款中还可针对不同工程项目的不同计量和支付方法，进行数量指标、具体工艺、工序等形象目标变更的约定（举例）。 15.2变更权发包人需要进行的变更应通过监理人发出；承包人需要进行的变更，应向监理人提出书面建议，不能自行变更。 15.3变更程序本款约定变更的提出、估价及确认的工作程序，以及发包人、监理人和承包人在变更程序中的工作职责。 15.4变更的估价原则变更的估价原则应首先以已标价工程量清单为主要依据，如合同中有适用于变更工作的项目，可直接采用该项目单价。 如合同中只有类似的变更工作项目，则可参考该项目单价，由监理人与双方商定新单价。 若合同中没有可参考的项目单价，则应采用合同约定的基础资料，按成本加利润的原则协商确定新的变更单价15.5承包人的合理化建议方案承包人可对发包人的图纸和技术方案提出合理化建议，合理化建议降低了合同价格和提高了工程经济效益的，发包人应按第15.5.2项的约定奖励承包人。 奖励额度可在专用合同条款中另行约定.FIDIC合同条件1999版建议以50%奖励额度给承包人。 15.6暂列金额暂列金额主要用于变更和计日工支付，只能按监理人的指示使用。 15.7计日工承包人在投标时填报人工、材料和施工机械使用费的计日工单价，经发包人确认后列入合同文件，作为变更计价依据。 计日工的结算应按监理人批准的实耗人工工时、材料用量和施工机械台时数乘以计日工单价进行支付。 15.8暂估价在工程招标阶段已确定的材料、工程设备或工程项目，但又无法在当时准确定价格，可能影响招标效果，发包人可在工程量清单中给定一个暂估价。 暂估价项目的合同价达到国家规定必须招标的范围，承包人必须在发包人的监督下进行公开招标。 16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整公式法调整物价波动价差是国际上通用的价格调整方法.其关键是应有国际公认的权威机构定期颁布价格指数作为多币种国际贸易中调整物价波动价差的依据.我国近年来国际贸易的飞速发展,迫切需要在价格调整机制上尽快与国际接轨.事实上,我们很多对外贸易协议中都采用国际通用的价格调整方法.公式法调价的优点是可在每笔进度付款中，及时消化价格波动因素。 我国的工程建设领域采用公式法调价的条件应已基本具备,简单地说,我国应该已有颁布价格的权威机构.但需要有一套定期颁布价格(包括价格指数)的管理办法,以及为专门颁发建设工程价格调整需要的价格期刊.我国国内招标的建设工程只需使用价格.就能方便地使用公式法调价.进入建设工程调价公式的调价因子包括人工费、材料费(如水泥、沙石料、钢筋、型钢钢材、油料等)、机械使用台时费等.使用价格波动调整公式调整价差的操作要点是?以投标前某一基准日（一般取投标日前42天）的人工、材料和机械台时费的价格（或价格指数）作为各投标人统一的投标报价依据。 ?以基准日的价格（或价格指数）作为合同的基准价。 在进度付款中，根据承包人已完成工程量所耗用的人工、材料和机械台时，使用当日的价格（或价格指数）与调价公式计算价差，纳入进度付款。 ?本调价方法的核心是根据工程施工所需全部人工、材料和机械台时等因子的估计耗用量，在招投标时事先约定各可调因子的变值权重和不调因子的定值权重，以公平分担价格风险的原则，计算出支付项目的价格波动价差。 本款第16.1.2项约定,采用造价信息调整价格差额的方法是由国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整。 采用工程造价管理机构发布的造价信息调整价差,这些造价信息应仅限于国家或省、自治区、直辖市物价波动信息,不宜包括其他如法律因素和政策性调整因素(这些因素应直接反应在物价波动上).17.计量与支付17.1计量采用国家法定的计量单位.单价子目计量.?按月为计量周期，按完成工程量计价支付。 ?已标价的工程量清单的子目工程量为估算工程量，承包人完成的工程量应进行测量计量。 ?承包人每月提交已完成工程量报表，监理人复核后进行月进度支付。 ?监理人可通知承包人联合进行复核测量，其复核成果即为承包人实际完成的工程量。 ?承包人完成每个子目的工程量后，应由监理人与承包人共同汇总核查历次支付的工程量，双方确认该子目最终结算的准确工程量。 总价子目的计量.?按工程量清单各总价子目所列的总价支付。 ?承包人提交总价子目支付分解表，支付分解是以完成进度目标要求的形象面貌为依据。 ?总价子目一般不进行测量计量。 若需要，进行测量计量的目的也只是为了核查完成的进度目标。 ?当前单价合同中的总价子目，除合同变更外，一般不进行价格调整17.3工程进度付款承包人在每月末提交月进度付款申请单。 监理人核查，并经发包人审查同意后，向承包人出具进度付款证书。 发包人应在收到进度付款申请单后28日内支付进度款。 政府投资资金的工程要遵守国库集中支付的规定，这是发包人的责任。 进度付款中的错漏、重复应在汇总和复核中修正，并在当次进度付款中支付或扣除。 17.6最终结清缺陷责任期终止证书签发后，合同双方应结清全部合同款。 承包人按约定的期限提交最终结清申请单。 监理人在收到申请单后14天内完成审核，并向承包人出具经发包人审查同意的最终结清付款证书。 发包人应在出具最终结清付款证书14天内支付应付的最终结清,延误支付应加付逾期付款违约金。 18.竣工验收18.1竣工验收的含义竣工验收是指发包人按合同要求对承包人完成工程的验收。 国家验收是国家根据法律、法规、规程规范等要求，针对发包人全面完成工程，正式投运前的验收。 18.2竣工验收申请报告竣工验收应具备的条件:?除监理人同意列入缺陷责任期的甩项外，已完成的全部工程项目。 ?合同要求的试验、检验，试运行和验收均已完成。 ?承包人已向监理人提交了为完成缺陷修复和甩项工程的实施计划。 ?备齐了合同要求的各项竣工资料。 ?完成了监理人要求在竣工验收前完成的所有工作。 18.3验收监理人审查承包人按18.2款要求提交的竣工验收申请报告,具备竣工验收条件的,应在28天内提请发包人验收。 发包人验收后同意接受工程，监理人应在56天内向承包人出具工程接收证书。 不同意接受的由承包人进行补救处理。 验收合格工程的实际竣工日期应是承包人提交竣工验收申请报告的日期。 发包人收到竣工验收申请报告56天内不进行验收的视为验收合格。 18.4单位工程验收全部工程竣工前，需要使用已竣工的单位工程，可以先行验收。 单位工程验收的成果和结论成为全部工程验收的一部分。 发包人提前使用单位工程导致承包人增加费用，发包人应予补偿。 18.5施工期运行施工期运行有两种情况，一是发包人为提前取得效益需要，二是由于工程安全施工需要，如水利工程的泄洪建筑物。 施工期运行必须通过正式验收。 18.6试运行建设工程移交正式投运前，必须经过试运行。 试运行失败，若是发现新的缺陷，需要重新修复，并重新进行验收。 18.7竣工清场竣工清场的主要工作是环境恢复问题，包括清理施工废弃物、恢复临时占地和合同约定的环境保护措施。 19.缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期自实际竣工日开始计算缺陷责任期。 提前验收的单位工程项目以验收日开始计算缺陷责任期。 19.2缺陷责任承包人承担工程缺陷责任，并承担修复费用。 发包人已接受使用的工程出现缺陷，应查明缺陷性质，属于发包人原因,如发包人使用不当造成的缺陷或损坏，应由发包人负责修复费用,还应支付利润.属于原隐存的缺陷,或在发包人正常使用中,原修复的缺陷又遭损坏，应由承包人负责修复,并承担修复费用.19.3缺陷责任期的延长由于发包人原因造成的缺陷或损坏，未能按原定目标修复，延误发包人使用，应延长承包人的缺陷责任期19.6缺陷责任期终止证书缺陷责任期结束，承包人亦已完成缺陷修复，监理人应向承包人出具缺陷责任期终止证书。 20.保险20.1工程保险建筑安装工程一切险可由承包人或发包人负责投保，但应以共同的名义投保，一般情况下,以承包人负责投保较好。 分标多的工程项目，可由发包人投保，以避免重复投保或漏保。 投标时，由发包人统一规定投保费额度，进入报价。 20.2人员工伤事故的保险发包人和承包人各自投保其人员的工伤事故险。 承包人应按法律规定投保其全部人员的工伤事故险，投保费用进入报价。 20.3人员意外伤害险发包人和承包人各自为其雇佣的全部人员投保人身意外伤害险，投保费用进入报价。 20.4第三者责任险第三者责任险是指被保险人责任区内（包括毗邻地区）由于第三者进入施工区受到的人身伤害和(或)财产损失。 发包人和承包人各自承担其责任区内第三者人身伤害的赔偿责任21.不可抗力21.1不可抗力的确认不可抗力是指在订立合同时可不预见、不可避免、不能克服的自然灾害和社会突发性事件。 发生不可抗力后，双方应共同收集造成损失的证据。 21.2不可抗力的通知一方履行合同因不可抗力受阻时，应立即通知另一方。 不可抗力持续发生，应及时向另一方提交中间报告，直至不可抗力结束后提交最终报告。 21.3不可抗力后果及其处理不可抗力损害责任?永久工程和其施工所需的材料和工程设备的损失和损害由发包人承担；承包人施工设备的损失和损害由承包人承担。 ?各自的人员伤亡和财产损失各自承担。 ?承包人因不可抗力不能按期完工，合理延长工期。 因一方责任延迟履行合同，在延迟履行合同期期间发生不可抗力，不免除其责任。 因不可抗力解除合同，承包人已订货的材料设备，由承包人负责退货，损失由发包人承担。 解除合同后，发包人与承包人的结清付款，参照发包人违约解除合同的条款，由双方协商处理.22.违约22.1承包人违约承包人违约情形1）私自转让本合同的权利和义务；2）未经批准，私自撤离施工材料、设备和临时设施；3）使用不合格的材料和设备,造成工程质量不合格,又拒绝清除；4）未能按合同进度完成约定的工作，造成工期延误；5）拒绝履行缺陷修复义务；6）无能力继续履行合同；承包人违约的处理?发生第 （1） （5）种违约情形，先通知承包人限期整改，并由其承担整改费用。 拒绝或不认真整改可解除合同；?发生第 （6）种违约情况可立即解除合同；?解除合同后，发包人可立即进驻工地，扣留承包人在现场的材料设备和临时设施，委托其他承包人施工，并按合同享有索赔权利。 合同解除后的估价、付款和结清，可先由监理人按3.5款的约定协商处理。 协商不成，按法律程序办理。 承包人违约解除合同,发包人有权要求将已签订的协议利益转让给发包人。 22.2发包人违约发包人违约情形1）未按合同约定支付合同款，拖延或拒绝批准支付凭证，导致付款延误；2）发包人原因造成停工；3）暂停施工后，无正当理由拒绝发复工通知；4）无能力继续履行合同。 发包人违约的处理?发生第 （1） （3）种违约情形，承包人可发通知要求发包人采取有效措施纠正，28天内仍不履行义务，有权暂行停工；?发生第 （4）种违约情行或承包人暂停施工28天后，仍不履行合同义务，承包人可发通知解除合同；?承包人通知解除合同后，不免除发包人应承担的违约责任，不影响承包人应享有的索赔权利；?解除合同后，合同双方应妥善协商解决好解除合同后的结清付款,以及承包人的撤离事宜，有争议时通过法律程序解决。 22.3第三人造成的违约合同任一方因其他第三人的原因造成自己违约，仍应由违约方向另一方承担违约责任23.索赔树立正确的合同索赔理念，索赔是合同公平原则的具体体现，索赔是合同双方的权利,具有促进合同双方认真守约的积极意义，。 23.1承包人索赔的提出发包人违约或不执行合同约定的责任和义务，承包人有权按本款约定的程序提出索赔。 本款提出以承包人知道索赔事件后28天的期限内向发包人发出索赔意向通知书，否则丧失索赔权利。 处理好索赔，首先要求合同双方认真做好当时记录。 索赔事件有连续影响的，应做好延续记录，索赔事件影响结束，应提交最终索赔通知。 23.2承包人索赔处理程序监理人收到承包人按23.1款要求提交的索赔通知后，应在42天内与合同双方协商处理好索赔事件的结果通知承包人。 发包人应在28天内完成赔付。 承包人不接受索赔处理结果，按第24款合同争议处理。 23.3承包人提出索赔的期限承包人接受竣工付款证书后，无权提出证书颁发前发生的索赔。 发包人提交的最终付款申请单中，只能提出工程接受证书颁发后的索赔。 承包人接受最终结清证书，完全终止提出索赔的权利。 23.4发包人索赔发包人索赔程序与承包人索赔程序相同。 赔付金额从合同款中扣除或承包人用其他方式支付给发包人。 24.争议的解决24.1争议的解决方式发包人与承包人在监理人的协调下友好协商（第3.5款）。 提请独立的争议评审组评审。 向约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 24.2友好解决在提交争议评审、仲裁或诉讼前或在争议评审、仲裁诉讼过程中，合同双方应努力通过友好协商解决争议。 24.3争议评审合同双方在开工日后28天内聘请争议评审组。 争议评审组由具有合同管理和工程实践经验的专家组成，是独立的第三方。 争议评审程序?争议评审申请人向评审组提交详细的申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，并应将副本提交被申请人和监理人；?被申请人在28天内提交答辩报告，并附必要的证明材料；?争议评审组在14天内举行调查会，向争议双方调查争议细节，可要求双方提供补充资料；?调查会结束后14天内，由争议评审组在不受任何干扰情况下进行独立评审，并将评审意见提交争议双方；?争议评审期间，双方应暂按总监理工程师确定的意见执行；?双方同意评审组意见，由监理人按正常的合同管理程序处理；?双方或任一方不同意评审组意见，评审组意见不具合同效力；?双方不接受评审意见，又不愿再继续协商的，任一方均有权提交仲裁或提起诉讼。 但在仲裁或诉讼法律前，仍应按总监理工程师的确定执行。 附件一合同协议书合同协议书_（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受_（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目_标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。 1.本协议书与下列文件一起构成合同文件 （1）中标通知书； （2）投标函及投标函附录； （3）专用合同条款； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单； （8）其他合同文件。 2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 3.签约合同价人民币（大写）_元（?_）。 4.承包人项目经理_。 5.工程质量符合_标准。 6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 8.承包人应按照监理人指示开工，工期为_日历天。 9.本协议书一式份，合同双方各执一份。 10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。 补充协议是合同的组成部分。 发包人_（盖单位章）承包人_（盖单位章）法定代表人或其委托代理人_（签字）法定代表人或其委托代理人_（签字）_年_月_日附件二履约担保格式履约担保（发包人名称）鉴于_（发