【精编】社区公园环境提升工程施工合同.doc

【精编】社区公园环境提升工程施工合同 建设工程项目合同本文为最新精编内容，供大家学习参考使用合同条款工程系列合同编号建设工程施工合同2019年工程名称xxx社区公园环境提升工程工程地点xxx区xxx发包人xxx市xxx区xxxxxx承包人 一、协议书发包人:（全称）xxx市xxx区xxxxxx承包人（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况工程名称xxx社区公园环境提升工程工程地点xxx区xxx工程内容铺装轮滑设施、斜面花基、特色景墙、安装防护栏杆、特色景墙、铺装HDPE双壁波纹管、砌筑雨水检查井、雨水进水井、安装路灯、广场灯、装饰灯、配电箱、敷设电缆、电线及线管、迁移乔木等，包括工程量清单和施工图纸范围内的施工总承包。 资金财政拨款 二、工程承包范围承包范围:本项目工程量清单和施工图纸范围内的施工总承包。 三、合同工期施工合同签订生效后5个日历天内需进场施工,施工工期90日历天（工期不因雨天、假期等因素而延长）。 四、质量标准工程质量标准按现行的工程施工质量验收规范标准，达到“合格”。 五、合同价款及支付方式工程合同价金额（大写）人民币元￥项目单价详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分专用条款第2.1款赋予的规定一致。 七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效合同订立时间20年月日合同订立地点_xxx市xxx区本合同双方约定_签字盖章_后生效。 发包人（公章）承包人（公章）住所住所法定代表人/委托代表人法定代表人/委托代表人经办人经办人电话电话第二部分通用条款按标准合同的通用条款执行。 第三部分、专用条款 1、定义1.40所采用的书面形式包括文书信件电报传真电子邮件其他 2、合同文件及解释2.1组成合同的其他文件 (1)履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件） (2)协议书； (3)专用条款； (4)通用条款； (5)中标通知书； (6)招标文件及附件； (7)承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）； (8)图纸 (9)标准、规范及有关技术文件； (10)工程量清单或预算书。 3、语言及适用的法律、标准与规范约定适用的标准、规范的名称按国家现行建设工程施工规范和国家及各级建设行政主管部门实施的有关质量评定标准和验收规范。 4、通讯联络4.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式 (1)各方通讯地址和收件人发包人:xxx市xxx区xxxxxx通讯地址xxx区xxxxxx路收件人邮编xxx承包人通讯地址监理单位通讯地址收件人邮编 (2)视为送达的其他方式/。 5、工程分包51本招标工程项目不允许转包工程或转换承包人，如经发现则招标人有权终止合同，所做工程不予结算。 52中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。 6、发包人6.1发包人完成下列工作的约定 (1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间开工前提供施工场地。 由承包人完成平整工作场地工作。 设计单位根据第三方勘测的数据，确定平整标高定量，承包人按要求平整，费用由双方协商。 (2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点由承包人根据需要自行联系报装，报装费视为已经包含在投标报价中，发包人不再另行支付。 (3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定施工范围外的公共道路按现状，施工便道由承包人自行考虑。 费用已包在本工程投标总报价中。 (4)办理有关所需证件的约定/。 (5)组织现场交验的时间开工前三天。 (6)组织图纸会审和设计交底的约定开工前。 (7)协调处理施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护工作发包人在工程招标时与招标文件一并向承包人提供施工现场的地下管线资料及工程地质资料，承包人在施工前应勘核管线情况，施工过程中应采取有效措施保护各种管线及邻近建筑物、构筑物的安全，费用包含在中标价中。 施工过程中若有损坏，承包人须承担全部责任。 （8）发包人应做的其他工作及其约定（委托给承包人负责的部分工作有）工程质监登记、合同签证、施工许可证、购买印花税等一切开工前的审批、申领手续（费用按政策规定各自承担相应部分）。 6.2支付期及支付方式的约定 (1)工程价款支付期限按合同支付的有关规定其他特殊说明 (2)工程价款支付方式按协议书所注明的帐号银行转帐支票支付其他方式6.3发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定 (1)提供的时间开工前。 (2)提供的份数开工前提供叁套图纸。 6.4提供施工场地的时间开工前。 7、承包人7.1承包人有关工作的约定 （1）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求/。 （2）承包人应做的其他工作及要求a)负责施工场地内交通、场地周边环卫及夜间超时施工报审及临建报审工作。 b)施工场地内的地上及地下各种管线设施，承包人须自行探测调查，保证原有地上、地下管线设施的安全运行，并积极进行管线方面的协调工作，施工过程中若有损坏，承包人须承担全部责任(本工程各地下管线如需办理迁移手续,由承包人按需要自行报装,迁移等费用由承包人负责)。 c)负责施工范围内卫生清洁并不得破坏施工场地范围外的环境卫生，并要求文明安全检查一次通过。 若由承包人原因引起的区内卫生投诉，应立即按要求清理干净；如超4个小时未派人清理解决的，发包人每次罚承包人400元人民币，并由发包人安排人员清理，费用由承包人负责，均在工程款中扣除。 d)施工过程中不得随意占用施工范围外现有道路。 若对现有道路、设施有损坏，承包人须及时修复，并承担费用。 承包人应自觉处理好有关投诉，否则应承担相应的一切可能后果。 e)用于本工程的一切施工机械必须类型齐全，配套完整并与施工质量和进度相适应。 f)中标人应按照要求办理其施工机械设备和雇佣职工安全事故保险，费用由承包人负担，并应被认为已分摊入个工程细目的单价之内，不单独支付。 g)协助发包人办理工程规划验收。 h)负责竣工资料的备案、归档，完成后提供给发包人完整的竣工资料存档。 i)按发包人规定的时间内无条件对所施工的全部内容进行拆卸和清理场地。 拆卸的物件，如发包人需要的，应归发包人所有。 7.2承包人负责的设计的约定 (1)合同规定由承包人负责的设计/。 (2)承包人提供设计的时间/。 8、发包人代表8.1发包人代表及其权力的限制 (1)发包人对发包人代表权力做如下限制行使发包人的权利。 9、承包人代表9.1承包人任命为承包人代表，其通讯联络地址如下联系电话9.2承包人如需更换项目负责人（项目经理），应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。 未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人（项目经理）。 9.3项目负责人（项目经理）不少于1名，施工员不少于1名，中标人不得擅自变更项目人员，若需变更应征得招标人同意，并按建设行政主管部门要求办理相关手续。 9.4起项目负责人必须在中标公示期起010天内同时进入施工现场，业主将每天不定时点名，如不到场，将处以罚款05000元/次。 10、工程履约担保:(本工程不适用) 11、进度计划和报告:承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求开工前3天提供总进度计划。 12、开工监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。 13、工期及工期延误13.1合同工程工期施工合同签订生效后5个日历天内需进场施工,施工工期90日历天（工期不因雨天、假期等因素而延长）。 13.2双方约定工期顺延的情况/ 14、质量目标14.1工程质量标准按现行的工程施工质量验收规范标准，达到“合格”。 15、发包人供应材料设备15.1约定发包人是否供应材料设备发包人不供应材料设备，本条不适用。 发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。 15.2发包人供应材料设备的合同工程结算方式/ 16、承包人采购材料设备16.1发包人指定的生产厂家或供应商工程用料必须按照（或优于）图纸、招标文件及工程量清单所规定的材料品种、型号、规格和参考品牌档次作为施工材料选定的依据，施工前承包人会同发包人、设计单位、监理单位一起选取材料。 材料质量的均应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。 17、质量保修171工程质量保修期的约定详见附件2工程质量保修书。 172本工程必须由招标人及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必须达到“合格”或以上的质量标准。 若未能达到该标准，则不予以工程验收，并对存在的质量缺陷问题及时进行修整。 18、提前竣工奖与误期赔偿费18.1提前竣工奖的约定不设提前竣工奖的，本款不适用。 设提前竣工奖的，每日历天应奖额度为（）元，提前竣工奖的最高限额是（）。 18.2本招标工程要求承包人按招标文件约定工期完成。 除非招标人另有要求，否则，提前完成工程招标人不予以增加费用。 18.3若因中标人的原因造成工期延误的，则工期每延误一天，中标人必须向招标人缴纳每天叁仟元的违约金。 若因招标人原因造成工期延误的，工期相应后延。 因不可抗力的原因造成工期延误，应在不可抗力事件结束之日起15天内经监理单位、招标人的签证认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。 19、合同价款约定与调整事宜19.1.本工程价款的结算和支付均以人民币为单位。 本工程合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。 19.2.投标单位应充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对工程图纸及工程量清单包含的所有内容的施工进行固定清单综合单价报价。 结算时按中标单位的中标项目清单单价乘以实际发生的工程量进行结算。 19.3在进行工程竣工结算时，如发生下列情况时调整工程结算总造价19.3.1工程施工过程中，如发生设计变更或发包人允许调整变更等而发生的工程项目的工程量增减，承包人应积极配合完成工作。 19.3.2成功的索赔引起的费用的增减。 19.3.3因发包人提出赶工要求而引起的费用的增加。 19.3.4合同规定的奖罚金情况的发生；19.3.5工程量按实结算而产生的增减。 19.4本工程发生第119.3.1条的内容时，工程竣工结算按如下办法调整合同总价本工程发生的项目工程量增减，必须以发包人、承包人、监理单位三方书面签证确认的工程量或设计图纸为结算依据，并按下列办法计算:19.4.1 （1）承包人的投标预算中有的工程量清单项目及措施项目清单与计价表 (二)的综合单价，增加工程按中标单价计算。 （2）承包人的投标预算中有的工程量清单项目及措施项目清单与计价表 (二)的综合单价，减少工程按中标单价扣减。 （3）措施项目清单与计价表 (一)中的相关费用按投标时的金额不作调整。 19.4.2承包人的投标预算中没有的增加清单项目，以确认的工程量套用相对应的专业工程清单计价办法及定额；材料价按施工期间的xxx市工程造价信息发布价计算，特殊材料按经发包人、承包人、监理（如有时）三方签证确认；规费、税金等的计费程序按行政建设主管部门有关文件规定(相关的费率有上下限规定的，则按中间值计算)，按以上原则计算出该增加项目的款项后，乘以结算系数即为该增加工程的应付造价。 （注结算系数=中标总价市场参考价）19.4.3工程量清单项目的特征缺、漏或与实际不符，综合单价由发承包双方协商确认后作为结算依据；在施工过程中由于签证项目、设计变更及非承包单位原因导致的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，承包单位须及时将调整的原因、金额以书面形式通知业主、监理单位，并得到业主和现场监理工程师的书面确认和签证，并以此作为工程的结算依据之一。 19.4.4如因设计变更或工程量增大导致发生的措施项目费用时，须经发包人、承包人、监理单位三方签证确认，按签证金额或工程量进行增减计算(增加工程计算原则同19.4.1条款规定)。 不是因设计变更或工程量增大而导致发生的措施项目费用(或在投标报价时未对措施项目进行报价的)，视为已包含在投标措施项目费用报价中，工程不予签证。 20、安全防护、文明施工措施费20.1安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额的约定 (1)安全防护、文明施工措施的内容及范围按通用条款的规定，以广东省统一计价依据的规定为准。 其它:执行xxx建设中心市政工程文明施工要求 （2）安全防护、文明施工措施费为元。 （3）道路的封闭的交通维护以及交通告示牌等的交通疏导方案必须经交警主管部门审批（发包人只负责协作）；所发生的标志牌、疏导交通设施费等费用不另增加。 21、进度款21.1支付期间以月为单位,具体为以季度为单位；以形象进度为准，具体为21.2工程款支付办法 （1）预付款不予支付； （2）进度款工程完成50%时付至合同总价的40%，工程竣工验收后付至合同总价的80%.工程竣工验收合格后30天内递交结算书给招标单位，由招标单位呈送上级主管部门审定工程结算价后30天内付至审核结算价的95%。 （3）结算款余下5%作质量保修金，待本工程保修期（十二个月）满后30天内将保修金额或扣余的保修金额付清。 22、竣工结算与结算款22.1结算的程序和时限按通用条款67.2款至67.7款的规定办理；不按通用条款67.2款至67.7款的规定；办理结算程序和时限为 (1)工程竣工验收合格后，30天内由承包人将完整的竣工资料，结算文件好交发包人审查，发包人收到结算文件后15天内送中介机构审查完毕并通知承包人对数，经双方签认后确定工程结算总造价，若双方有争议，则提交市建设工程造价管理站裁定。 （2）在本工程竣工验收后5个月内，承包人必须和发包人完成结算手续，否则作承包人自动放弃该工程价款结算处理。 23、质量保证金23.1质量保证金的金额及扣留 (1)质量保证金的金额按通用条款的规定，为综合单价的3为结算造价的5%。 (2)质量保证金的扣留按照通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。 其他扣留方式结算造价的5% 24、合同争议24.1争议或认定机构按通用条款本款的规定；不按通用条款本款的规定，具体为 （1） （2）24.2双方同意选择下列一种方式解决争议向（）仲裁机构申请仲裁。 向有管辖权的人民法院提起诉讼。 25、合同份数25.1合同文本的提供按通用条款本款的规定，由发包人提供。 不按通用条款本款的规定，具体提供方式如下合同壹式捌份，发包人执陆份，承包人执两份。 26、补充条款。 (1)投标报价中应充分考虑以下的措施项目及其它费用，工程结算时不予增加该部分的费用道路维持交通费；工程施工降排水费；临时施工水电安装；其它措施费用。 (2)招标人不提供水源、电源，临时用水、用电由中标人按需要自行报装。 临时水电表报装费用由中标人自行支付； (3)中标人须无条件办理各种报建等手续； (4)中标人应考虑在夜间施工可能不能得到有关部门批准的因素； (5)施工期间必须保证不影响周边居民正常生活； (6)本工程的施工场地的施工便道的费用由投标人在投标报价中自行考虑。 招标人预算中已经考虑该项目费用，投标人在措施项目费用投标报价中应包括该费用，招标人不会就任何有关该项目产生的费用另行签证增加本工程费用。 (7)招标人在预算中已考虑了本工程材料的二次运输费用，在施工过程中，招标人不再增加此项费用。 (8)因施工场地周边行人以及车辆众多，承包人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。 (9)施工过程中不得随意占用施工范围外现有道路。 若对现有道路、设施有损坏，承包人须及时修复，并承担费用。 中标人应自觉处理好有关投诉，否则应承担相应的一切可能后果。 中标人必须负责做好施工场地临近的建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关的费用。 (10)中标人在开工前应提供针对该工程的施工环境、工期要求编制的施工组织设计、施工方案，在投标报价中应充分考虑该部分的措施费用。 在开工前，中标人应将施工方案交监理工程师和招标人批准实施。 (11)用于本工程的一切施工机械必须类型齐全，配套完整并与施工质量和进度相适应。 (13)除另有批准外，凡超过图纸所示的任何工程量都不予计量与支付。 (12)承包人应按照要求办理其施工机械设备和雇佣职工安全事故保险，费用由承包人负担，并应被认为已分摊入各工程细目的单价之内，不单独支付。 (13)中标人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水源保护措施。 (14)施工场地内的地下各种管线设施，承包人须自行探测调查，保证原有地下管线设施的安全，中标人在施工期间应注意对原有沿线管道的保护，若出现原有沿线管道因施工而造成损坏的，一律由中标人自行负责。 （15）本工程施工过程中道路封闭的交通维护以及交通告示牌等的交通疏导方案必须经交警主管部门审批（发包人只负责协助）；所发生的标志牌、疏导交通设施费等费用不另增加。 （16）本工程所有施工人员必须佩戴工作证及安全帽上岗，穿着统一容易识别的工作服。 （17）本工程对安全文明施工要求有具体的要求，详见附件2。 （18）承包人必须按时发放民工工资，并接受发包人及其上级主管部门的监督。 如因承包人未能按时发放民工工资的，发包人有权在应付或到期应付给承包人的工程款项中扣出相应金额，作为代支的民工工资。 如因拖欠工资而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件和其他后果的，一切责任和损失由承包人承担，如果给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响的，发包人有权追究其造成的损失,承包人应承担赔偿责任。 日期日期