大陆马防火涂料合同.doc

大陆马牌自行车轮胎厂房工程 钢结构防火涂料涂装工程施工合同 编号： 钢结构防火涂料涂装工程施工合同工程名称： 大陆马牌两轮轮胎（合肥）有限公司厂房工程分项名称： 钢结构防火涂料 发 包 方： 浙江宝业建设集团有限公司安徽分公司 承 包 方： 安徽祁明钢结构防火涂料有限公司 编号：QM-钢结构防火涂料涂装工程施工合同 发包人：浙江宝业建设集团有限公司安徽分公司（大陆马牌项目部）（以下简称甲方）承包人：安徽祁明钢结构防火涂料有限公司 （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规和安徽省相关消防管理办法规定，结合本工程具体情况，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致签订本合同，供双方共同遵守执行。一、工程概况：1、工程名称： 大陆马牌两轮轮胎（合肥）有限公司建设项目 2、分项工程： 一期两轮厂房及管架 钢结构防火涂料涂装 3、工程地点：合肥市高新区南岗科技园大别山路1588号 二、涂装范围：钢结构部分 三、承包方式：包工包料（材料进场承包方自行保管）、包质量、包工期、包验收、包材料送检及现场检测、包资料（收集）备案、包现场安全文明施工；满足本工程设计及国家相关消防施工验收标准的要求，并通过建设工程竣工验收消防备案或消防验收。四、合同价款、付款和结算：1、 合同价款：按施工图实际涂刷面积综合包干价为：一级防火 18元/m2；二级防火： 16元/m2注：合同价款中不包括总包配合费（或服务费）。 2、 付款和结算：1.1、合同生效后及施工人员进场时，甲方预付工程款 /%，即支付 /元，作为乙方的备料款和前期施工费用；1.2、形象进度工程量完成50%时，甲方支付工程款至 60 %，即支付 /元；1.3、工程完工时,甲方支付工程款至 70%，即 支付 /元；1.4、消防验收合格后一周内，甲方付至合同总价款的95%，余款作为质保金，质保期满后支付给乙方。质保期见本合同第十三条。1.5、若本分项工程竣工而甲方不能及时作消防验收，甲方应在本分项工程完工后60日内支付工程总价款至95%，壹年后付清工程余款。1.6、款项支付须通过乙方账户（见本合同第6页），未经乙方同意，不得采用现金方式支付款项。1.7、本工程（在确认框内打勾）提供发票，不提供发票。若提供发票时，乙方以 浙江宝业建设集团有限公司 名称开具工程发票。或其它约定： 。五、质量验收标准：采用钢结构防火涂料品种： 祁明（报业主确认的材料质量） ，经涂装后满足设计图纸规定的工程耐火等级要求（本工程耐火等级为 一 级），颜色：为承包单位提供的色卡GSB0514262001；71 B01 深 灰 ；质量等级：合格。外观质量：平、光、无色差、无透底、无雨滴现象。六、工 期：1、本工程合同工期：总日历天数7天；应以不影响总工期为原则。如遇下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限。 1.1、因雨/雪/雾/大风/低温等不良天气原因造成不能施工的。1.2、涂装范围扩大、因非乙方原因的分项施工停顿、工程停工、缓建而不能继续施工的。1.3、因不可抗力的原因而不能继续施工的。2、乙方应根据承包范围，合理安排劳动力计划，确保在本合同约定的工期内完工。七、 安全及文明施工：1、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准组织施工。2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定组织施工，并自行采取必要的安全防护措施，确保所有工作人员具备相应的技术能力，配备符合国家、行业要求的安全设施，自行进行安全交底并承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的损失。3、乙方施工应遵照工地现场文明施工规定。八、双方责任：1、甲方：1.1、提供施工图所要施工的部分（或现场确定所要施工的部分），提供用水、用电及生活用房。1.2、协调乙方与工地其他施工单位的协作关系。1.3、及时支付工程款项。 2、乙方：2.1、自行组织现场管理工作，确保施工满足工程技术及施工要求；按照国家现行建筑标准规范、施工图纸、设计要求及甲方的指令进行施工，在合同约定的工期内完工，保证工程质量符合本合同约定的要求。2.2、按施工规范要求及时上报产品质量证明资料及与工程有关的其它资料，提供保证通过消防专项验收所需的竣工资料。2.3、做好安全防护工作，确保施工安全，杜绝伤亡事故的发生。2.4、按甲方施工平面规划安排机具与材料的布置、堆放及保管，确保施工现场文明、规范。3、本工程甲方指定王世卓，联系电话：； 乙方指定 丁友超，联系电话：，作为现场负责人，加强双方日常事务协调工作，并负责办理技术、经济、验收等签证手续。4、工程施工及报审（验）采用资质（在框内打勾或填写）： 合肥祈明消防设备有限责任公司 九、材料、机具设备：1、乙方履行本合同所需的材料、机具设备由乙方自备。2、材料使用前应提供相应质量证明资料，经甲方代表或监理工程师认可。十、违约责任：1、甲方责任：1.1、未按合同规定提供场地、图纸资料，未提供用水用电等，除工程工期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成的停工、窝工的实际损失；1.2、工程中途停建、缓建应采取弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；1.3、工程未经消防部门验收而提前使用，乙方视为消防验收已通过，甲方须支付清本工程款项。1.4、超过本合同约定日期未支付合同款，乙方有权索偿违约金；且逾期付款时，工程工期顺延，逾期付款期间乙方可停工，待工程款到位后复工，由此造成的责任和损失由甲方承担；2、乙方责任：2.1、因乙方原因逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工；2.2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因建设方或非乙方原因造成的，由乙方修复，责任方支付相应的费用。十一、施工约束：1、因施工质量问题导致返工所发生的相关费用由乙方自行承担，工期约束不变；2、因甲方原因造成已涂刷防火涂料表面污染或破坏须二次返修（补刷）的，发生的费用由责任方承担，工期相应顺延，办理有关签证手续后可由乙方完成修补工作。十二、其 他：1、 合同关于不可抗力的约定执行中华人民共和国合同法的规定。2、 因履行本合同发生争议由甲乙双方协商解决；协商不成的，可向工程所在地仲裁机构申请仲裁，或向工程所在地人民法院起诉。3、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：3.1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。3.2、双方认可的主管部门进行调解要求停止施工，且为双方接受。3.3、仲裁机构要求停止施工。3.4、法院要求停止施工。十三、增补内容：（若须添加条款时填写） 1、工程质保期为一年，自涂料工程结束经监理确认之日起计算 2、本分项工程的消防验收由乙方负责联系和协调，确保工程验收合格 十四、合同签订：1、本合同正本壹式 份，甲方执 份，乙方执 份。2、签订地点： ； 3、未尽事宜双方协商解决，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。4、本合同自甲乙双方签字（盖章）后生效，工程结束及合同义务履行完毕自行终止。5、合同附件（图纸、报价、招投标文件、其它约定等）： 。甲 方（公章）： 乙 方（公章）：法定代表人： 法定代表人：委托