机电工程管理与实务模拟5.doc

机电工程管理与实务模拟5单项选择题1. ( )是机器中重要的零件之一，用于支承回转零件，传递运动和动力。A: 键B: 联轴器C: 离合器D: 轴参考答案: D 2. ( )能将被测的量值转换成可直接观察的指示值或等效信息的计量器具。A: 标准量具B: 极限量规C: 检验夹具D: 计量仪器参考答案: D 3. 实验结果表明，对于流体在圆管内流动，当Re( )时，流动型态为湍流。A: 2000B: 3000C: 4000D: 5000参考答案: C 4. ( )的主要功能是用来测量标高和高程。A: 光学水准仪B: 激光准直仪C: 光学经纬仪D: 全站仪参考答案: A 5. 接地沟的挖掘，沟的中心线与建筑物或构筑物的基础距离不宜小于( )。A: 1mB: 2mC: 3mD: 4m参考答案: B 6. ( )是连接管道或容器的重要部件，也是连接管子、设备等的带螺栓孔的凸缘状元件。A: 管件B: 管材C: 阀门D: 法兰参考答案: D 7. ( )是将电解液中的金属离子在直流电的作用下，在阴极上沉积出金属而形成镀层的工艺过程。A: 热镀B: 渗镀C: 电镀D: 喷镀参考答案: C 8. 环带法组装工艺仅可用于公称容积不大于( )的球罐。A1000m3B2000m3C3000m3D4000m3参考答案:A9. ( )是所有工程施工准备工作的重要一环。A: 进度计划B: 图纸会审C: 工作计划D: 作业分工参考答案: B 10. 施工进度控制的主要依据是( )。A: 施工工作计划B: 施工工作进度C: 施工进度计划D: 施工进度要求参考答案: C 11. 允许有一定偏差的项目，最多不超过20%的检查点可，以超过允许偏差值，但不能超过允许值的( )。A: 100%B: 150%C: 200%D: 250%参考答案: B 12. 工程量大、施工周期长的大型管网工程、高炉砌筑工程等，这些工程可酌情划为( )。A: 单位工程B: 分项工程C: 分布工程D: 主控工程参考答案: A 13. 安全生产责任制必须经( )批准后实施。A: 工技术员B: 项目经理C: 项目总工程师D: 工程部门负责人参考答案: B 14. 对离开特种作业岗位( )以上的特种作业人员，上岗前必须重新进行考核，合格后方可上岗作业。A: 6个月B: 7个月C: 8个月D: 9个月参考答案: A 15. 持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检验工作，其中( )人员可根据标准编制无损检测工艺，审核或签发检测报告，解释检测结果，仲裁级人员对检测结论的技术争议。A: 级B: 级C: 级D: 级参考答案: C 16. ( )必须循序渐进，当上一道工序不稳定或下一道工序不具备条件时，不得继续进行下一道工序试运行。A: 负荷试运行B: 驱动试运行C: 联动试运行D: 单体试运行参考答案: A 17. 计量器具具有统一性、溯源性、法制性和( )的特点。A: 准确性B: 灵敏性C: 稳定性D: 超然性参考答案: A 18. 防潮层施工常采用两种施工方法，即涂抹法和( )。A: 充填法B: 捆扎法C: 浇注法D: 喷涂法参考答案: B 19. 球形罐组装法有分片法和( )。A: 正装法B: 水浮法C: 环带法D: 倒装法参考答案: C 20. ( )是将配制好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内，使其发泡定型或养护成型的一种绝热施工方法。A: 捆扎法B: 粘贴法C: 浇注法D: 喷涂法参考答案: C 多项选择题21. 蜗轮蜗杆传动的缺点是( )。A: 需张紧装置B: 成本高C: 轴向力大，易发热，效率低D: 只能单向传动E: 寿命短参考答案: C D 22. 主要位置误差有( )。A: 直线度B: 垂直度C: 倾斜度D: 对称度E: 同轴度参考答案: B C D E 23. 旋转电机按功能用途分为( )。A: 电动机B: 变压器C: 控制电机D: 发电机E: 直流电机参考答案: A B C D 24. 电动机与被驱动的机械需要通过传动装置互相连接，常用的传动装置有( )。A: 联合器传动B: 齿轮传动C: 皮带传动D: 联轴器传动E: 链带传动参考答案: B C D 25. 电缆按其用途可分为( )。A: 电信电缆B: 控制电缆C: 电力电缆D: 装备用电线电缆E: 橡皮电缆参考答案: A C D 26. 仪表安装前的校准和试验应在室内进行。试验室应具备的条件是( )。A: 有上下水设施B: 室内清洁、安静、光线充足C: 室内温度保持在1035D: 室内温度保持在2040E: 无须上下水设施参考答案: A B C 27. ( )是保冷结构的外层。A: 防锈层B: 绝热层C: 防腐蚀层D: 识别层E: 防潮层参考答案: C D 28. 机电工程项目报价的评审包括( )。A: 商务评审B: 综合评审C: 技术评审D: 经济评审E: 单一评审参考答案: A B C 29. 工程质量的验收划分重要性是( )。A: 有利于工程质量处于受控状态B: 有利于质量管理有序、验收步骤分明C: 有利于提高质量验收的科学性、规范性和准确性D: 有利于为竣工验收提供真实、有效的资料E: 有利于各个环节质量的监督、检查参考答案: A B C D 30. 建筑安装工程的分项工程从设备组别来划分有( )。A: 消防联动系统安装B: 排水管道C: 制冷机组安装D: 风机安装E: 火灾自动报警参考答案: A C D E 案例分析题（一） 某机电设备安装工程，施工承包单位按照监理工程师的要求编制了施工组织设计，由于该施工承包单位对锅炉安装缺乏一定的施工经验，遂将此工程分包给另一有经验的承包商来完成。 问题31. 施工组织设计编制的主要内容有哪些?_参考答案: 施工组织设计编制的主要内容如下： (1)工程概况和施工特点、难点分析； (2)施工部署和对业主、监理单位、设计单位、分包单位的协调； (3)主要安装施工方法； (4)施工总进度计划； (5)施工资源需用量计划，包括劳动力、主要材料、部件；生产工艺设备；施工机具和测量、检测设备等， (6)全场性的施工准备工作计划； (7)质量、安全、现场文明施工的策划和保证措施； (8)施工总平面图含现场制作车间和制作流水生产线布置等； (9)主要技术、经济评价指标。 您的答案:32. 工程分包商应承担哪些职责? _参考答案: 工程分包商的职责是： (1)保证分包工程质量、安全和工期，满足总承包合同的要求； (2)按施工组织总设计编制分包工程施工方案； (3)编制分包工程的施工进度计划、预算、结算； (4)及时向总承包方提供分包工程的计划、统计、技术、质量、安全和验收等有关资料。 您的答案:（二） 某建筑智能化工程分部工程的网络计划如图1所示，计算工期为44天。A、D、I三项工作使用一台机械顺序施工。 问题33.参考答案: 按ADI方案，计算工期应为47天(可以有多种计算方法，如累加关键线路工作时间)；机械在现场的使用时间是20天(A使用10天，D使用5天，I使用5天)。机械闲置时间是12天 (D工作是A工作的紧后工作，所以闲置时间是0天，D工作的紧后工作是E工作，E工作完成后才能进行I工作)。 您的答案:34. 参考答案: 您的答案:35. 试比较以上两个方案的优缺点。_参考答案: 回答该问题时应对以上“ADI方案”和“DAI方案”在工期、机械闲置时间等方面的优缺点做出分析比较，如： 按“ADI方案”顺序施工比按“DAI方案”顺序施工工期长(长2天)，机械闲置时间也长(长9天)，所以按“DAI方案”顺序施工优于按“ADI方案”顺序施工，即按“DAI方案”顺序施工比按“ADI方案”顺序施工工期短，机械闲置时间短。 您的答案:36. 参考答案: 由于业主原因使B工作延长5天后工程总工期变为49天(可按任意方法计算总工期，例如累加关键工作作业持续时间：17+12+12+8=49天)，目前总工期比批准的计划工期延长了49-45=4(天)，所以承包商要求延长工期5天不合理，监理工程师应批准的合理的工期延长时间应为4天。 机械闲置时间的计算可分两种情况，其一是认为B工作延长时D工作在第6天已经开始施工(施工机械已到场)，所以可按D工作的最早开始时间来计算应赔偿的机械闲置时间；其二是认为B工作延长时间发生较早，D工作可以利用其自由时差调整到最迟开始时间开始施工(这时再组织施工机械进场)，所以可按D工作的最迟开始时间来计算应赔偿的机械闲置时间。 第一种情况：按B工作延长5天_后调整的网络计划，机械在现场的使用和闲置时间总共为28天(17+12-6+5=28)，其中机械的使用时间为20天，故机械闲置时间是28-20=8(天)。监理工程师应批准赔偿的机械闲置时间应为5天(8-3=5)。 第二种情况：按B工作延长5天后调整的网络计划，D工作的最迟开始时间可以安排在第10天(49-8-16-10-5=10)开始，机械在现场的使用和闲置时间为24天(17+12+5-10=24)，其中机械的使用时间为20天，故机械闲置时间是24-20=4(天)。监理工程师应批准赔偿的机械闲置时间应为1天(4-3=1)。您的答案:（三） 某机电安装工程系外资贷款项目，业主与承包商签订了施工合同。施工合同专用条件规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。 在工程施工过程中，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。 10月7日至10月9日因停电、停水使设备基础砌筑停工(该项作业的总时差为4天)。 10月14日至10月17日因施工机械发生故障使设备调试迟开工(该项作业的总时差为4天)。 为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下： 1工期索赔(1)钢筋未到：10月3日至10月16日停工，计14天。 (2)设备基础砌筑：10月7日至10月9日停工，计3天。 (3)设备调试：10月14日至10月17日迟开工，计4天。 总计请求顺延工期：21天 2费用索赔 (1)窝工机械设备费： 一台塔吊：14234=3276(元) 一台混凝土搅拌机：1455=770(元) 一台设备调试设备机：724=168(元) 小计：4214(元) (2)窝工人工费： 钢筋未到：3520.1514=9873.50(元) 设备基础砌筑：3020.153=1813.50(元) 设备调试：3520.154=2821.00(元) 小计：14508.00(元) (3)保函费延期补偿：(150010%6/365)21=517.81(元) (4)管理费增加：(4214+14508.00+517.81)15%=2885.97(元) (5)利润损失：(4214+14508.00+517.81+2885.97)5%=1106.29(元) 经济索赔合计：23232.07元 问题37. 承包商提出的工期索赔是否正确?应予批准的工期索赔为多少天?_参考答案: 承包商提出的工期索赔不正确。 (1)框架柱绑扎钢筋停工14天，应予工期补偿。这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线上。 (2)砌砖停工，不予工期补偿。因为该项停工虽属于业主原因造成的，但该项作业不在关键路线上，且未超过工作总时差。 (3)抹灰停工，不予工期补偿。因为该项停工属于承包商自身原因造成的。 同意工期补偿：14+0+0=14(天)。您的答案:38. 假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日10元计；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。_参考答案: 经济索赔审定 (1)窝工机械费 塔吊1台：1423465%=2129.4(元)(按惯例闲置机械只应计取折旧费)。 混凝土搅拌机1台：145565%=500.5(元)(按惯例闲置机械只应计取折旧费)。 砂浆搅拌机1台：32465%=46.8(元)(因停电闲置只应计取折旧费)。 因故障砂浆搅拌机停机4天应由承包商自行负责损失，故不给补偿。 小计：2129.4+500.5+46.8=2676.7(元) (2)窝工人工费 扎筋窝工：351014=4900(元)(业主原因造成，但窝工工人已做其他工作，所以只补偿工效差)； 砌砖窝工：30103=900(元)(业主原因造成，只考虑降效费用)； 抹灰窝工：不应给补偿，因系承包商责任。 小计：4900+900=5800(元) (3)保函费补偿150010%6%36514=0.035(万元) 经济补偿合计：2676.7+5800+350=8826.70(元)， 您的答案:（四） 某集团公司项目经理部承建某市一给水厂工程及附近一条热力管道工程，主要建(构)筑物包括装配式预应力混凝土水池，采用预制安装水池壁板；热力管道采用钢管。 问题39. 简述装配式预应力混凝土水池预制构件吊装方案主要内容。 _参考答案: 吊装方案主要内容为： (1)工程概况； (2)主要技术措施； (3)保证质量措施； (4)安全措施； (5)文明施工措施； (6)吊装进度网络计划。 您的答案:40. 水厂送水并网条件有哪些? _参考答案: 水厂送水并网条件有： (1)给水厂总体联动试运行验收合格，供水质量、压力、水量符合设计及管理单位要求； (2)出厂水管与配水管网勾头完毕并验收合格； (3)给水厂运行管理人员组织培训完毕，正式上岗工作； (4)给水厂正式运行条件具备，管理单位供水统筹工作完成； (5)施工单位已正式移交工程。您的答案:41. 热力管道焊缝质量检验的顺序是什么? _参考答案: 热力管道焊缝质量检验的顺序为： 表面质量检验无损检验强度和严密性试验。您的答案:（五） 某机电安装工程，有关部门对其变配电室高低压配电装置安装工程和净化空调系统进行质量检验。 问题42. 对变配电室高低压配电装置安装工程质量检验的主要内容有哪些?_参考答案: 对变配电室高低压配电装置安装工程质量检验的主要内容是： (1)柜、盘的平整度、水平度、垂直度测量，各种距离的尺寸测量； (2)螺栓紧固程度做拧动试验，有最终拧紧力矩要求的螺栓用扭力扳手抽测； (3)需做动作试验的电气装置，如各类电源自动切换或通断装置的调整试验； (4)供电线路的绝缘电阻的测试； (5)接地(PE)或接零(PEN)的导通状态测量； (6)开关插座的接线正确性检查； (7)漏电保护装置的动作电流和时间数据值测