土地复垦劳务建筑施工合同协议合同书.doc

土地复垦劳务建筑施工合同协议合同书 导读：土地复垦劳务施工合同精心整理甲方： 乙方：依照中华人民共和国合同法以及相关的法律法规，遵循平等自愿，互惠互 利，公平诚信共同发展的原则，甲方将广西大新县土地复垦项目劳务分包 合同书 通用 条款.doc土地复垦劳务施工合同精心整理甲方： 乙方：依照中华人民共和国合同法以及相关的法律法规，遵循平等自愿，互惠互 利，公平诚信共同发展的原则，甲方将广西大新县土地复垦项目由乙方承包施工， 为了双方的利益和明确双方的责任，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：项目概况 1、项目名称：土地复垦项目。 2、项目地点：大新县 3、项目内容：挖装筛分石块、土方回填平整。 4、工程量：日清出石块不低于 600 吨（以实际完成量为准）。 5、工费单价：人民币 17.00 元/吨（大写：壹拾柒元/吨），以上单价不含税金和 管理费。 6、计量方式：按石块计重，以过磅清单为准。 第二条：复垦期限：壹年。 1、开工日期：2015 年 4 月 1 日。 2、截止时间：2016 年 3 月 31 日。 第三条：工程款结算方式 乙方机械进场，每 10000（一万吨）结算一次，每期结付款按 100%支付，甲方 从业主公司结款后应及时支付乙方。以此类推。 第四条：安全保证金精心整理精心整理 甲乙双方签订本合同后，乙方凭信用无需支付人民币现金作为安全保证金给甲方，乙方及时组织设备进场即刻施工。 第五条：双方责任和义务 一、甲方责任和义务： 1、协调业主、公司办理施工的一切合法手续，使乙方能顺利完工。 2、负责及时足额按合同约定支付工程款给乙方。 3、负责处理好工地的地界权和群众纠纷事宜。 4、负责及时调配运输车，转运乙方分筛石料。 二、乙方责任和义务： 1、负责调动机械设备，按甲方要求进行调配机械设备，确保复垦任务顺利完成。含泥量不超过 10%为合格产品，超 10%以上不超过 30%按含泥量超出 10%部分减扣。 2、负责乙方施工人员的社会治安工作，禁止在施工工地上打架、斗殴、酗酒，尊重当地的民风民俗杜绝违法违纪事件发生，如有此类事件发生追究违法人员的法 律责任，所造成的经济损失全部由乙方自行承担。3、乙方按照安全生产条例，做好安全工作，文明施工，如在施工中因乙方原因 造成的安全事故。由乙方承担一切经济及法律责任，与甲方无关。4、除不可抗力的自然灾害，乙方必须按期完成工作任务。 5、乙方现场的施工人员及机械设备，乙方必须为其购买意外保险及相关保险方 能进场施工。 第六条：违约责任 1、在施工期间，因业主甲方原因造成停工三天以上，甲方应负责支付乙方的误 工费、停机费，每台挖机每天补偿人民币 1000 元，装载机补偿人民币 600 元。场内精心整理精心整理 工作人员每天每人生活费人民币 元。以上已实际发生情况为准。如因业主甲方原因停工应补偿乙方设备、机械等损失2、甲方务必在达结算量后三个工作日内支付工程款给乙方，如果不能按时支付，超过 7 天以上的，乙方有权停工，由此造成的经济损失由甲方负责全部责任。3、如因乙方原因造成停工三天以上，经甲方责令改正后，在 7 天以内仍未能改正并完成任务的，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责赔偿。第七条：协议争议本协议若发生争议，双方应及时协商解决，协商解决不了时，任何一方均可在项目所在地人民法院提起诉讼。本协议一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖指模并且乙方进场本