消防工程施工合同(范本).doc

消防工程施工合同发包方： (以下简称甲方)施工方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法及相关法规结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程概况11 工程名称： 12 工程地址： 13 工程内容：（乙方提供以下五个系统的投标预算内容）131 132 133 134 135 第二条：工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日第三条：工程质量要求本工程按消防工程施工规范和建筑电器安装规范实行优质施工，达到标准要求，工程质量检验受施工地区监督部门管理。第四条：承包方式及合同价款支付方式41 工程承包方式：包工包料，以实结算。42 合同价款： 元（小写： 元）（不含税价）43 工程款支付：431 合同签订后，甲方将工程总造价的 支付给乙方作为工程预付款。432 材料进场后，经甲方验收合格后，甲方再支付乙方工程总造价的 。433 设备到场后，经甲方验收合格后，甲方再支付乙方工程总造价的 。434 工程完工后，甲方再支付乙方工程总造价的 。435 工程验收合格后，留工程总造价的 作为质保金，工程验收合格之日起一年后，甲方基一个月内一次性付清工程质保金。44 工程结算依据： 第五条：甲方代表及甲方义务51 甲方施工代表姓名： 52 甲方义务：521 甲方向乙方提供水、电等便利条件。522 协调乙方与各工种之间的关系，组织监督乙方进行隐蔽工程检查、质量评定、工程验收等工作。523 甲方负责对工地的工程质量进行监督和检查。524 甲方代表易人，甲方应提前三天通知乙方，后任继续承担前任应付的责任。525 甲方应及时办理技术变更签证手续。526负责提供设计图3份和消防支队建审意见书复印件一份。527涉及到土建部分的预留孔洞、打洞补洞、挖沟砌井及电气预埋配管及强电安装等部分，由甲方安排土建施工单位完成。第六条：乙方代表及乙方义务61 乙方施工代表姓名： 62 乙方义务621 对施工队伍督促检查教育，施工队伍严格执行施工合同，优质、安全、高效地完成施工任务。622调度施工中必须的人力、物力，保证施工需求的供应与满足。623在保证质量的前提下保证工期，保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施。乙方承担由于自身安全措施不利，违反操作规程等造成的一切安全事故的责任，非乙方责任造成的伤亡事故由责任方承担责任。624 协助有关部门进行消防报验、审批、验收。625 服从甲方监理的监督。第七条：进度计划71 乙方应在开工前三天向甲方代表提交施工方案计划、进度计划。72 乙方必须按甲方批准的施工方案和计划进度组织施工，同时接受甲方代表对进度的检查监督。第八条：延期开工81乙方应按合同开工日期组织施工，如不能按时开工，应及时向甲方代表提出延期开工的理由和要求。82 甲方要求乙方推迟开工日期并征得乙方同意后，应以书面形式通知乙方，工期相应顺延。第九条：暂停施工91甲方要求乙方暂停施工，乙方应在甲方提出要求后24小时内提出整改方案，并报请甲方，经甲方同意后方可复工。92 停工责任在甲方，工期顺延，甲方并承担发生的费用；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不顺延。93由于国家政策性变化，不可抗力及甲、乙方以外的原因导致工程停建或缓建，使合同不可继续履行，甲方应为乙方撤出提供必要条件。支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和陪偿乙方有关损失。第十条：工期延误在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当确认，工期相应顺延。101 由于人力不可抗的自然灾害；102 工程量变化和设计变更；103 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；104 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。第十一条：检查与返工111乙方应认真按照标准，规范和设计要求组织施工，随时接受甲方代表和有关部门的检查检验，为检查检验提供便利条件。112 施工中经检查检验工程质量不合格，乙方应按甲方代表的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。113 以上检查检验不影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此以外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。第十二条：隐蔽工程和分段工程验收121 凡隐蔽工程和分段验收，经乙方自验合格后，应及时书面通知甲方组织有关单位进行验收，经验收合格，甲方代表和有关单位在验收记录上签字后，乙方可以继续施工。122 经验收工程质量符合规范、设计要求、若甲方代表验收24小时后不在验收记录上签字方负担；经验收合格，产生费用由甲方负担。第十三条：工程结算的依据及结算方式131 结算依据1311 山西省建筑工程预算定额（2000年）、全国统一安装工程预算定额的山西价目表（2000年）、山西省建筑工程费用定额（2000年）。取费标准：一类工程、丙上类取费。1312 设计图纸、设计变更、技术核定单、现场签证单、甲方通知以及相关的会议纪要等。1313 造价部门颁布的有关造价调整政策性文件。1314 本工程材料有信息指导价的执行信息指导价；无信息指导价，由乙方报甲方和业主书面认价。1315 材差执行施工同期太原市建筑工程材料信息指导价格。132 结算方式： 以实结算 第十四条：材料和设备141本工程所用材料、设备、阀门、管材由乙方采购。工程所购材料和设备必须是消防部门注册认可的产品，无合格证明的材料不准进场。142所有材料、设备进场前必须有甲方书面同意意见，未经甲方书面同意进场衙，不予结算。材料、设备进入现场，由监理、甲方、乙方共同组织检验，检验合格并办理相关签字手续后方可使用。第十五条：竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方应在竣工验收后向甲方提交竣工验收资料。第十六条：竣工结算竣工验收经消防部门批准后15日内，甲方根据乙方提交的竣工结算报告进行审核，按合同规定办理结算。第十七条：保修工程保修期执行国家规定；保修期满后乙方协助甲方做好以后的维护及更换配件工作。第十八条：安全施工乙方按照有关安全规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。若发生重大伤亡事故，乙方应及时上报有关部门并通知甲方代表，甲方要积极主动配合并为抢救工作提供必要的条件。第十九条：甲乙双方因合同发生争议时，双方应及时协商解决，协商解决不成，任何一方可向当地人民法院起诉。第二十条：合同的生效与终止本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙