大院机关餐厅维修改造工程.doc

大院机关餐厅维修改造工程交易文件建 设 单 位：从化市机关事务管理局招标代理单位：广东省从化市工程建设监理有限公司 日 期：年月目录第一章、交易须知一、交易须知前附表二、交易须知修改表三、交易须知通用条款（一）交易文件（二）报名及报名资料递交（三）摇珠及合同签定第二章 摇珠办法一、摇珠办法修改表二、摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）第五章 图纸及勘察资料第六章 发包价及其工程量清单第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求定义建设单位（即发包人）：从化市机关事务管理局招标代理（如有）：广东省从化市工程建设监理有限公司设计单位：广东省中港装饰股份有限公司监理单位： 工程名称大院机关餐厅维修改造工程建设地点 从化市建设规模对市政府招待所三楼西边约平方拟维修改造成市政府机关餐厅部分重新砌墙、扇灰、油漆、铺地板砖、门窗安装、天花吊顶和水电管线安装等。承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。质量标准合格 承包范围具体内容详见施工图纸及工程量清单。工期要求 年 月 日计划开工，施工总期：日历天。 资金来源从化市财政拨款报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价。承包意向有效期日历天（从报名截止之日计起）领取发包价（含工程量清单）及图纸由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。踏勘现场时间：自年月 日起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点： 报名资料组成报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。报名资料份数一正三副报名的时间和地点. 网上报名时间为年6月23日时分至年6月27日时分；现场报名时间（即现场递交报名资料时间）：年 6月3日时分至年 6月 3日时分， .地点：广州公共资源交易中心从化交易部。.上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。摇珠时间和地点.摇珠时间：20XX 年 6 月 日 时 分 .地点：广州公共资源交易中心从化交易部 开标 室。.上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的。发包价本项目发包价为人民币元，其中安全文明施工费为 元, 余泥渣土运输与排放费为元。承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。保修期按照建设工程质量管理条例规定合同价款的调整办法 按合同调整建设工程质量检测管理办法根据建设工程质量检测管理办法（建设部令第号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范围。交易文件中与此条不一致的，以此条为准。二、交易须知修改表声明：本交易须知使用 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号： 修改类型：增加现文：条款号： 修改类型：删除原文：条款号： 修改类型：修改原文：资格文件主要包括的内容：（）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（）企业资质证书副本复印件； （）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证扫描件）；（）项目负责人安全生产考核合格证（类），且项目负责人与安全员不为同一人；（）专职安全人员的安全生产考核合格证（类）；现文：资格文件主要包括的内容：（）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（）企业资质证书副本复印件； （）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证扫描件）；（）项目负责人安全生产考核合格证（类），且项目负责人与安全员不为同一人；（）专职安全人员的安全生产考核合格证（类）；（）投标人提交由从化市检察机关出具的无行贿档案查询系统中无犯罪记录的证明。条款号： 修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 陆仟元（注：交易保证金金额不超过发包价的）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号： 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号： 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文件.交易文件的组成本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册） 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，仔细审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。.交易文件的澄清与修改交易文件发出后,在公告截止时间日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。 为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交报名资料的组成：报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。资格文件主要包括的内容：（）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（）企业资质证书副本复印件； （）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书复印件，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书复印件，或项目负责人的相关专业证明（需提供身份证扫描件）；（）项目负责人安全生产考核合格证（类），且项目负责人与安全员不为同一人；（）专职安全人员的安全生产考核合格证（类）； 承包意向承诺及声明函（格式见交易公告附件二）承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。报名资料的所有内容均以纸质文件编制。报名资料格式承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。承包总报价及造价承包和变更结算方式 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第项所规定的方式。 工程结算价应严格按照发包价执行，严禁擅自扩大建设内容及其投资。报名资料的份数和签署 承包意向人应按交易须知前附表第项规定的份数递交报名资料。除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。报名资料的递交和接收 承包意向人代表应按交易须知前附表第项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：7.2.1在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；7.3委托代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。7.2.3承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费未按规定填写的。 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。报名的有效性建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不得参加摇珠。报名成功参加摇珠的承包意向人不足家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。（三）摇珠及合同签定参加摇珠会承包意向人代表可按交易须知前附表第项所规定的时间和地点参加摇珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。摇珠办法详见第二章摇珠办法发包通知书确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定的内容在广州公共资源交易中心公示日。建设单位应当自确定承包人后日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。承包人必须在收到发包通知书后小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。合同协议书的签订 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。发包通知书发出之日起日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。履约担保 在收到发包通知书后的日内，承包人应按本须知前附表第项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。发包通知书发出之日起日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。对本条款的规定，特定义如下词汇：）“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消承包资格。34 / 35第二章 摇珠办法一、摇珠办法修改表声明：本摇珠办法使用交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号： 修改类型：增加现文：条款号： 修改类型：删除原文：条款号： 修改类型：修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）二、摇珠办法摇珠所依据的规则广州市小额建设工程交易管理办法（穗纪字号）。摇珠程序： 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。建设单位摇珠随机抽取个序号，依先后顺序确定为至名承包候选人。确定承包人 建设单位按照交易须知前附表第条规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠结果，最终确定承包候选人。摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，公示期为天。承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。附表一 摇珠序号确认表工程名称：序号承包意向人名称摇珠序号承包意向人签名确认建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期：附表二 摇珠结果确认表工程名称：摇珠结果摇珠序号对应的承包意向人名称承包意向人签名确认第一候选人第二候选人第三候选人建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期：第三章 合同条款注：按广州市建设工程施工合同示范文本（穗建筑号）执行，另册。合同编号： 广 州 市 建 设 工 程 施 工 合 同工程名称：大院机关餐厅维修改造工程 工程编号： 工程地点： 从化市 发 包 人： 从化市机关事务管理局承 包 人： 广州市城乡建设委员会 制定广州市工商行政管理局二一四年六月第一部分 协 议 书发包人:（全称） 从化市机关事务管理局 承包人:（全称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程简况 工程名称： 大院机关餐厅维修改造工程 工程地点： 从化市 工程内容：对市政府招待所三楼西边约平方拟维修改造成市政府机关餐厅部分重新砌墙、扇灰、油漆、铺地板砖、门窗安装、天花吊顶和水电管线安装等。详见招标施工图纸及工程量清单 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 从发改投号 资金来源： 从化市财政拨款 二、工程承包范围承包范围: 招标范围内所有工程内容 ，详见招标施工图纸及工程量清单。三、合同工期工程合同工期总日历天数：天。从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。四、质量标准工程质量标准： 达到合格标准 五、合同价款合同总价（大写）： 元；（小写）： 元。项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间： 年 月 日本合同订立地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 电子邮箱: 电子邮箱:第二部分 通用条款 （略）第三部分 专用条款定义 单位工程 名称： 大院机关餐厅维修改造工程 内容：对市政府招待所三楼西边约平方拟维修改造成市政府机关餐厅部分重新砌墙、扇灰、油漆、铺地板砖、门窗安装、天花吊顶和水电管线安装等。详见招标施工图纸及工程量清单 范围：招标范围内所有工程内容，详见招标施工图纸及工程量清单。 所采用的书面形式包括： 文书； 信件； 电报； 传真； 电子邮件； 其他： 合同文件及解释 （）组成合同的其他文件：、本合同协议书、履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）、中标通知书、承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范、规程及有关技术文件、图纸、工程量清单语言及适用的法律、标准与规范 约定适用的标准、规范的名称： 按国家、广东省、广州市、从化市有关规定执行。 . 施工设计图纸 发包人提供施工设计图纸（）提供的时间： 开工前天 （）提供的数量： 一式四份 承办人提供施工设计图纸（）提供的时间： （）提供的数量： （）监理工程师答复的时间： . 通信联络 各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1） 各方通讯地址和设计人：发包人： 通讯地址： 收件人： 邮政编码： 承包人： 通讯地址： 收件人： 邮政编码： 监理人： 通讯地址： 收件人： 邮政编码： 工程造价咨询人： 通讯地址： 收件人： 邮政编码： （2） 视为送达的其他方式： . 工程分包 指定分包工程名称： 分包工程款的支付方式： . 交通运输 办理道路通行权和修建场外设施的费用： 修建场内临时道路和交通设施的费用： 运输超大件和超重件的费用： . 专项批准事件的签认 专项批准事件的签认人选（1） 监理工程师： 姓名： 印章样式： 签字样式： （2） 造价工程师：姓名： 印章样式： 签字样式： （3） 建造师：姓名： 印章样式： 签字样式： . 发包人 发包人完成下列工作的约定（1） 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：已完成，满足施工的要求。 （2） 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由发包人提供施工用水、用电接驳点，承包人中标后自行安装独立施工用水、用电设施（需经发包人及监理工程师检查合格并符合有关规范要求），施工用水电管线由承包人根据施工需要自行解决。 （3） 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：已开通及已满足施工的要求 ，通道沿线的群众由承包人自行协调，以确保施工车辆能顺畅通行。 （4） 提供施工所需的有关资料的时间： 开工前天 （5） 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：由承包人代办。 （6） 现场交验的时间： 开工前天 （7） 提供标准与规范的时间： 开工前天 （8） 组织图纸会审和设计交底的时间： 开工前天 （9） 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定： 承包人配合发包人完成。 委托承办人办理的工作有：代发包人办理施工报建（如施工许可证等）手续，应由发包人承担的费用由发包人承担。承包人必须承诺在工程中标通知书发出后三十五天内办理施工许可证，如因承包人原因不能按时完成的，没收履约保证金。 提供施工场地的时间： 支付款项（） 工程款支付期限 按通用条款第款、第款、第款等规定期限支付。另作约定：、广州建设工程交易中心确认的中标通知书内的中标价为合同价。、完成总工程量的时，支付合同总价款的；完成总工程量的时，支付合同总价款的；完成总工程量的时并完成施工报建手续，支付合同总价款的；完成合同约定的全部内容并验收合格后，支付至合同总价款的；完成工程竣工结算财评后，支付至合同总价款的；预留合同总价款的作为工程质量保证金，保修期为一年；在保修期满后日内结算清楚，余额无息退还给中标单位。、发包人负责向资金支付单位递交资金申请表，资金支付单位为从化市财政局，由于资金不到位等原因，由资金支付单位负责解释。（） 工程款支付方式 按协议书所注明的银行账户转账。 支票支付。 其他方式： . 承包人 承办人完成下列工作的约定 （） 提交支付申请和工程款额报告期限 按通用条款第款、第款、第款等规定期限提交。另作约定： 每月日前 （） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求： 工程开工前三天提供一间供四人办公的办公室及相应的办公桌椅。 （） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间： 开工前天 （） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：由承包人负责，费用按相关规定收取 （） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定： 验收合格后天内完成 （10） 提交竣工验收申请报告和竣工结算文件 按通用条款第款规定提交。 另作约定：、承包人必须协调好周边群众关系，施工时如需使用或占用周边通道，承包人负责做好解释协调工作，化解矛盾，由此发生的费用包含在合同价中，结算不作调整。、工程施工所涉及到的其它检验检测费用已包括在投标报价中。所有检测如有不合格需复测，则由承包单位负责。、承包人按上款计价方式编制变更工程预（结）算书，由发包人转送从化市财政投资评审中心进行评审。、承包人在工程竣工验收前，应根据各有关单位要求等验收需要提供技术档案资料（含竣工图及光盘），并向发包人提供完整的符合建设工程文件归档整理规范（）要求的技术档案资料一式两份（含竣工图及光盘）。否则，将不办理工程竣工验收和结算。、竣工验收后天内，承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，由发包人转送从化市财政投资评审中心进行竣工结算，所有资料的要求由从化市财政投资评审中心确定。、工程变更或工程竣工结算的工程量计算或计价以从化市财政局评审中心的评审为准。、当出现停建、缓建、迁移、合并、分立以及其他主要变更事项时，上述结算条款不再适用，最终结算以从化市财政局或上级部门的相关文件要求为准。 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定： . 现场管理人员任命和更换 发包人现场管理人员任命和更换： 承包人代表任命和更换： 监理工程师代表任命和撤回： 造价工程师代表任命和撤回： 承包人代表授权人选任命和撤回： . 发包人代表 发包人代表及其权力的限制 （） 发包人任命（ ）为发包人代表，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： （） 发包人对发包人代表权力做如下限制：负责审批工程开工报告，负责审批工程进度并协调办理工程进度款的支付手续，负责工程现场签证的确认并协调办理工程设计变更手续，参加各分部和单位工程的验收工作及项目工程竣工验收工作。 . 监理工程师 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师 （） 监理人： 法定代表人： （） 任命（ ）为监理工程师，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： ()需要发包人批准的其他事项： . 造价工程师 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 （） 工程造价咨询人： 法定代表人： （） 任命（ ）为造价工程师，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： （）需要发包人批准的其他事项： . 承包人代表 承办人任命（ ）为承办人代表，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： . 指定发包人 依法指定的发包人 （） 实施、完成部分永久工程的分包人： （） 提供材料和工程设备、服务的分包人： . 工程担保 承包人提供履约担保的约定 （） 履约担保的金额：（大写） 履约保证金额为中标价的人民币 （小写 ） （） 提供履约担保的时间： 签订本合同时。 另作约定： 收到中标通知书后三天内汇入建设单位指定的帐户 。 （） 出具履约保函的担保人： 发包人提供支付担保的约定 （） 支付担保的金额：（大写） （小写 ） （） 提供支付担保的时间： 签订本合同时。 另作约定： 发包人不提交支付保函 （） 出具支付保函的担保人： 担保内容、方式和责任等事项的约定： . 不可抗力 （）不可抗力的其他情形： . 保险 委托承包人办理保险的事项有： 通用条款第款的第（）项； 通用条款第款的第（）项； 通用条款第款的第（）项； 通用条款第款的第（）项。 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定： . 进度计划和报告 承包人编制月施工进度报