泰安岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程二次.doc

泰安市岱岳区职业教育中心绿化 苗木修剪工程（二次） 自行采购 竞争性谈判文件 项目编号：SDTADY2018-0836-00 采购人：泰安市岱岳区职业教育中心 采购代理机构：青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 日期：2018年12月 精品文档 。 1欢迎下载 目 录 第一章 竞争性谈判公告 .2 第二章第二章 供应商须知供应商须知 .4 2.1 总则 .4 第三章 评审办法（比照最低评标价法） .5 3.1 初步评审 .5 3.2 谈判 .5 3.4 确定成交供应商 .5 第四章 合同条款和格式 .7 4.1 签订合同 .8 4.2 追加合同金额 .8 4.3 合同主要条款 .9 第五章 工程量清单 .17 第六章 响应文件格式 .17 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 2 联系电话第一章 竞争性谈判公告 一、采购人：泰安市岱岳区职业教育中心 地 址：泰安市岱岳区满庄镇 联系人：曹主任 采购代理机构：青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 地 址：泰安市岱岳区财兴街东方集团楼五楼 联系人：郭松岳 联系方式13505388787 2、采购项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程（二次） 项目编号：SDTADY2018-0836-00 采购项目分包情况： 包号工程服务名称数量供应商资格要求 本包预算 金额 1 泰安市岱岳区职 业教育中心绿化 苗木修剪工程 （二次） 详见谈判文 件 1.符合政府采购法第二十二条规定 的相关条件； 2. 在中华人民共和国境内注册， 具有与本次采购项目相应的经营范 围，并在人员、设备、资金方面有 相应的施工能力； 3.本项目不接受联合体报价； 1.16 万元 三、获取谈判文件：详见自行采购文件 四、公告期限：2018 年 12 月 30 日至 2019 年 1 月 1 日 五、递交响应文件时间及地点： 1.时间：2019 年 1 月 3 日 8 时 30 分至 2018 年 12 月 29 日 9 时 30 分（北京时 间） 精品文档 。 3欢迎下载 2.地点：青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司（泰安市岱岳区财兴街东 方集团楼五楼） 六、采购项目联系方式 联系人：郭松岳 联系方式七、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见竞争性谈判文件 八、采购项目需要落实的政府采购政策：详见竞争性谈判文件 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 4 联系电话第二章第二章 供应商须知供应商须知 2.1 总则 供应商应仔细阅读本谈判文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等） ， 按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。 本次政府采购方式为竞争性谈判自行采购，指谈判小组与符合资格条件的供应 商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求递交响应文 件和最终报价，谈判小组确定成交供应商的采购方式。 本谈判文件所称工程，是指建绿化苗木修剪等。 2.1.1 前附表 序号条款名称内容及要求 1 采购人泰安市岱岳区职业教育中心 2 项目名称泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程（二次） 3 建设地点泰安市岱岳区职业教育中心 4 报价范围 含税全包价，应包括为完成本项目工作要求而发生的全部费用， 主要包括材料费、人工、机械、运输、保险、税金、招标代理 费等合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及政策性文件规 定的各项应有费用 5 计划工期7日历天 6 质量要求合格标准 7 响应文件份数 纸质版：正本1份，副本2份 响应文件电子版1份 8 开标时间及地点 时间：2019年1月3日09:30 地点：青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司开标室 9 付款方式 本项目无预付款，施工完毕并经采购人验收合格后付至合同价 款的100。 10 投标人资质资格 要求的证明材料 和情况说明 响应文件递交截止前，供应商应按要求提供以下资格审查资料 并将复印件附在响应文件中。 1、营业执照；（须提供原件） 2、税务登记证；（须提供原件，如三证合一可不提供） 3、组织机构代码；（须提供原件，如三证合一可不提供） 4、参加投标的如为法定代表人，则须提供法定代表人身份证 明；如为授权委托人，则须提供授权委托人身份证明及法定代 表人授权委托书； 5、投标人基本账户开户许可证；（须提供原件） 精品文档 。 5欢迎下载 第三章 评审办法（比照最低评标价法） 3.1 初步评审 3.1.1 第一阶段：资格性审查 3.1.1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对所有供应商的商务部分中 的资格证明等进行审查，并确定供应商是否具备谈判资格，填写资格审查表并签字 确认。 3.1.2 第二阶段：符合性审查 谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对 谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。 在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组 必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应 商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响谈判小组作出的不合格或无效报价裁定。 3.1.3 第三阶段：响应性审查 按照谈判文件要求，审查供应商报价、工程量清单及其报价合理性等，对属于 不合格或者报价无效的供应商，采购小组应提出不合格或者报价无效的事实依据， 并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的，不影 响谈判小组作出的不合格或报价无效的裁定。 3.2 谈判 3.2.1 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判， 并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过随机方式确定参加谈 判供应商的谈判顺序。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应 商的技术资料、价格和其他信息。 3.2.2 谈判文件应详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组 应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应 商响应文件的有效组成部分。 3.2.3 谈判实行 2 轮报价法，第 2 轮报价为最终报价。供应商的公开唱价为第一 轮报价（即首轮报价） 。参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则 谈判小组有权据此确定其为无效报价，提交最终报价的供应商不得少于三家。 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 6 联系电话3.4 确定成交供应商 3.4.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确 定最终报价最低的供应商作为成交供应商。 若两家及以上供应商在最终轮次报价中相同且最低的，以施工组织设计更优者 为成交供应商。 谈判小组认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有 可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予 以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的谈判资格， 按照最终报价由低到高的顺序排在后面的供应商递补，以此类推。 3.4.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法 律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成 交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应予以废标，由采购人依法重新组 织采购。 精品文档 。 7欢迎下载 附：最终报价函（式样） 最终报价函（式样） 致：采购人 根据本次谈判情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此， 我方作如下郑重承诺： 1根据谈判情况，我方提供的 （项目名称） 的最终报价如下： 人民币： （万元） 大 写： 2成交后，合同单价同比例下调。 3其它承诺事项： 供应商： 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 2019 年 1 月 3 日 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 8 联系电话第四章 合同条款和格式 4.1 签订合同 4.1.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应 商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对谈判文件和成 交供应商响应文件作实质性修改。 4.1.2 签订的合同以谈判文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出 任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实 质性内容的协议。 4.1.3 谈判文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组 成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行政府采购合同规定的各项义务和 责任，否则将依法处理。 4.1.4 成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。 当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而 不能履行合同的，由采购人依法重新组织采购。 4.1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同 副本报同级财政部门备案。 4.1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其 规定。 4.2 追加合同金额 政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的工程的，在不改变合 同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内，经采购人报同级财政部门批准后，可 与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购 金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则采购人应重新组织采购。 政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履 行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过 错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。 4.3 质量与验收 招标文件中的服务满足国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、 精品文档 。 9欢迎下载 投标文件、书面承诺的技术要求。如对服务以及质量有争议，招标人组织相关部门 对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成中标人承担全部责任。 4.4 合同主要条款 甲方（采购人）： 乙方（中标人）： 根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国合同法等相关法律， 甲、乙双方就(项目名称： 、项目编号： ），经平等协商达成 合同如下： 一、合同文件 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互 相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下： （一）合同格式以及合同条款 （二）中标通知书 （三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件 （四）中标人投标文件 （五）招标文件 （六）本合同附件 同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。 二、合同的范围和条件 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。 三、工程项目 本合同所提供的工程项目内容： 本项目为泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程，具体内容详见清单。 四、合同金额 合同金额为人民币 万元，大写： 。 五、付款途径 甲方支付 六、付款方式 本项目无预付款，施工完毕并经采购人验收合格后付至合同价款的 100。 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 10 联系电话七、服务质量 乙方提供的工程服务质量应符合国家（或行业）规定标准，详见后附清单。 八、知识产权 乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。 九、违约条款 1、乙方延迟提供服务，每延迟 1 日，按合同金额的 3 支付违约金。 2、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 7 日内仍不履行合同的，守约方 有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。 3、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方 除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 4、其它应承担的违约责任，以中华人民共和国合同法和其它有关法律、法 规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。 5、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 7 日内， 按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。 十、不可抗力条款 因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及 另一方，双方互不承担责任，并在 3 天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履 行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。 十一、争议的解决方式 合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列 2 方式解决： 1、提交 合同履约地 仲裁委员会仲裁； 2、向 合同履约地 人民法院诉讼。 十二、补充协议 合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有 同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时 报政 精品文档 。 11欢迎下载 府采购监督管理部门备案。 十三、合同保存 本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，招标代理机构 份 。 十四、其他需要补充的内容： 1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提 供及时、快速、优质的服务。 2、其他服务内容： 。 甲方： 乙方： 单位名称(公章)： 单位名称(公章)： 法定代表人或其授权代表（签字）： 法定代表人或其授权代表（签字） ： 开户银行： 账号： 联系电话： 联系电话： 签订日期： 签订日期： 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 12 联系电话附件 1： 安全施工合同安全施工合同 为在泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程施工合同的实施过程中创造 安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主泰安市岱岳 区职业教育中心 (以下简称“甲方”)与承包人 (以下简称 “乙方”)特此签订安全生产合同： 一、甲方职责 1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安 全要求。 2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全 生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审 批，同时施工，同时验收，投入使用。 4定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 二、乙方职责 1严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同 中的有关安全要求。 2坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生 产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生 产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。 各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款 的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括 临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、 人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责 精品文档 。 13欢迎下载 任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 13配备安全员，专职负责所有 员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发 布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 4乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、 违禁、暴力或妨碍治安的行为。 5乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必 须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全 技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、 压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经 过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作 业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。 6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施， 所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物 给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时 检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录， 保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术 措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急 救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的 规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃 处理相关责任人。 三、违约责任 如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。 本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份，采购 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 14 联系电话代理机构 份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效，全 部工程竣工验收后失效。 甲方：（盖单位章） 乙方：（盖单位章） 法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 委托授权代理人（签字）： 委托授权代理人（签字）： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 日 期： 日 期： 精品文档 。 15欢迎下载 附件 1： 工程质量保修书 发包人（全称）：泰安市岱岳区职业教育中心 承包人（全称）： 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 16 联系电话发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例 ， 经协商一致就泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程（工程全称）签订工程 质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责 任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求 的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设 备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 执行设计文件及有关国家及地方标准 。 二、质量保修期二、质量保修期 根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期如下： 1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； 3装修工程为 2 年； 4电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 5供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 7其他项目保修期限约定如下： 按国家及当地有关规定执行 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程 先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任四、质量保修责任 1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人 保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 2发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场 抢修。 精品文档 。 17欢迎下载 3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定， 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人 或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 4质量保修完成后，由发包人组织验收。 五、保修费用五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项：六、双方约定的其他工程质量保修事项： / / 。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同 附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 授权代表(签字)： 授权代表(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行: 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 18 联系电话第五章 工程量清单 5.1 工程量清单报价表 序号 苗木名称 修剪高度单位数量单价合价 1 柳树 3-5m 棵 21 2 柳树 5-7m 棵 31 3 柳树 7-9m 棵 58 4 总计 精品文档 。 19欢迎下载 第六章 响应文件格式 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 20 联系电话【正（副）本】 项目 自行采购竞争性谈判响应文件 项目名称： 项目编号： 供应商全称： 日期：二 年 月 日 注：本文件为响应文件正本一份，副本肆份。 精品文档 。 21欢迎下载 6.1 自行采购供应商报价表 项目编号 项目名称 总 报 价小写： 元，大写： 工期 （日历日） 谈判文件认同程 度 法定代表人 或其授权代表 （签字）： 联系电话 供应商名称 （盖章）： 报价日期年 月 日 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 22 联系电话6.2 报价明细表 项目名称： 序 号 项目名称单位数量 单价 （元） 合价 （元） 备注 1 2 3 4 5 合计 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表（签字）： 日期： 年 月 日 精品文档 。 23欢迎下载 6.3 法定代表人身份证明 供应商名称： 单位性质： 地址： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （供应商名称）的法定代表人。 特此证明。 附：法定代表人身份证明 供应商： （盖单位章） 年 月 日 项目名称：泰安市岱岳区职业教育中心绿化苗木修剪工程 青岛国正工程项目管理有限公司泰安分公司 24 联系电话6.4 授权委托书 （采购人名称） ： 我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓 名、职务或职称）为我公司本次（项目名称）的授权代表，代表我方办理本次报价、 自行采购、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。 委托期限：