二级造价工程师《工程造价管理基础知识》复习题集(第400篇)

.2019年国家二级造价工程师工程造价管理基础知识职业资格考前练习一、单选题1.承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止是在()。A、最终结清付款后B、缺陷责任期终止后C、最终结清申请单进行审核后D、签发最终支付证书后点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：发包人应在签发最终结清支付证书后的规定时间内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。最终结清付款后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。2.关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是( )。A、施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B、施工图预算是工程造价管理部门制订招标控制价的依据C、施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据D、施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：对投资单位而言，通过施工图预算控制工程投资。作用有：施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础；施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据。投资方按施工图预算造价筹集建设资金，合理安排建设资金计划，确保建设资金的有效使用，保证项目建设顺利进行。对施工方而言，通过施工图预算进行工程投标和控制分包工程合同价格。其作用有：施工图预算是投标报价的基础；施工图预算是进行两算对比的依据。对于工程造价管理部门而言，施工图预算是监督、检查定额标准执行情况、测算造价指数以及审定工程招标限价(或标底3.根据中华人民共和国建筑法，关于施工许可证的有效期限，下列说法正确的是( )。A、建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工B、因故不能按期开工的，应当向当地政府申请延期C、延期以三次为限，每次不超过3个月D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。4.根据我国现行的关于工程预付款的相关规定，下列说法中正确的是( )。A、当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额B、预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助C、预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的D、预付款担保的主要形式为现金点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：工程预付款是指由发包人按照合同约定，在正式开工前由发包人预先支付给承包人，用于购买工程施工所需的材料和组织施工机械和人员进场的价款。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款担保的主要形式为银行保函。根据建设工程价款结算暂行办法的规定，预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。5.住宅小区规划中影响工程造价的主要因素有()。A、建筑物平面形状、周长系数B、单元组成、建筑结构C、户型、住户面积D、占地面积、建筑群体的布置形式点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：居住小区规划中影响工程造价的主要因素有占地面积和建筑群体的布置形式。占地面积不仅直接决定着土地费的高低，而且影响着小区内道路、工程管线长度和公共设备的多少，而这些费用对小区建设投资的影响通常很大。6.在法律上，工程施工合同的订立应采取要约和( )两个方式。A、履约B、承诺C、违约D、要约邀请点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：此题考查合同订立程序。当事人订立合同，应当采取要约、承诺方式。7.在相同类型的项目中，选择有代表性的典型项目，然后根据测定的定额用比较类推的方法编制其他相关定额的一种方法是( )。A、经验估计法B、统计分析法C、比较类推法D、技术测定法点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：比较类推法是在相同类型的项目中选择有代表性的典型项目，然后根据测定的定额用比较类推的方法编制其他相关定额的一种方法。经验估计法是根据定额员、技术员、生产管理人员和老工人的实际工作经验，对生产某一产品或完成某项工作所需的人工、施工机具、材料数量进行分析、讨论和估算，并最终确定定额耗用量的一种方法 。统计分析法就是根据过去生产同类型产品、零件的实作工时或统计资料，经过整理和分析，考虑今后企业生产技术组织条件的可能变化来制定定额的方法。技术测定法是通过对施工过程的具体活动进行实地观察，详细记录工人和机械的8.根据我国建设工程质量保证金管理暂行办法有关规定，下列表述中错误的是( )。A、缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算B、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期C、全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D、缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。9.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为()。A、单位工程B、分部工程C、分项工程D、单项工程点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程。对于建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分作为一个子单位工程。根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013，具有独立施工条件和能形成独立使用功能是单位(子单位)工程划分的基本要求。10.竣工财务决算报表中，()是办理资产交接和接收单位登记资产账目的依据，是使用单位建立资产明细账和登记新增资产价值的依据。A、建设项目竣工财务决算审批表B、建设项目交付使用资产明细表C、建设项目概况表D、建设项目交付使用资产总表点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：基本建设项目交付使用资产明细表。该表反映交付使用的固定资产、流动资产、无形资产和其他资产及其价值的明细情况，是办理资产交接和接收单位登记资产账目的依据，是使用单位建立资产明细账和登记新增资产价值的依据。11.缺陷责任期的开始计算日期为( )。A、工程完工之日B、提交竣工验收申请之日C、通过竣工验收之日D、通过竣工验收后30天点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。12.建设工程价差预备费的计算应是()。A、以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法B、以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法C、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：价差预备费的测算方法，一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年份价格水平的投资额为基数，根据价格变动趋势，预测价值上涨率，采用复利方法计算。13.在正常施工条件和合理使用材料的情况下，生产质量合格的单位产品所必须消耗的建筑安装材料的数量标准属于( )。A、材料消耗定额B、机械台班消耗定额C、施工定额D、概算定额点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：材料消耗定额是指正常的施工条件和合理使用材料的情况下，生产质量合格的单位产品所必须消耗的建筑安装材料的数量标准。14.施工投标报价的主要工作有：复核工程量。研究招标文件。确定基础标价。编制投标文件。其正确的工作流程是( )。A、B、C、D、点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：15.建设项目竣工决算应包括( )的全部实际费用。A、从实际到竣工投产B、从筹建到竣工验收C、从立项到竣工验收D、从开工到竣工验收点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：建设项目竣工决算是指项目建设单位根据国家有关规定在项目竣工验收阶段为确定建设项目从筹建到竣工验收实际发生的全部建设费用(包括建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费用、预备费等费用)而编制的财务文件。16.建设工程合同的纠纷一般都适用施工行为地的专属管辖，由( )管辖。A、检察院B、发生纠纷地的人民法院C、工程所在地的人民法院D、行政主管部门点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议，并依法选择有管辖权的人民法院，但不得违反中华人民共和国民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖的规定。对于一般合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。17.施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费，施工机械台班单价不包括的费用是( )。A、折旧费B、检修费C、安拆费及场外运费D、二次搬运费点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：施工机械台班单价通常由折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费 、 人工费、燃料动力费和其他费用组成。18.某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价(FOB)为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率16%，无消费税，则该设备的增值税为( )万元人民币。(外汇汇率：1美元=65元人民币)A、13805B、15629C、12480D、13229点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：根据公式：到岸价格(CIF)=离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费，即：关税完税价格。所以，关税完税价格=(100+5+1)万美元=106万美元根据公式：组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税又因为：进口产品增值税额=组成计税价格增值税税率所以，进口产品增值税额=(106+10620%)万美元16%=20352万美元因为：外汇汇率：1美元=65元人民币所以，20352万美元6513229万元。19.流动资金估算一般可采用()。A、定率估算法和系数估算法B、分项详细估算法和定率估算法C、比例估算法和扩大指标估算法D、分项详细估算法和扩大指标估算法点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：流动资金也称流动资产投资，是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。流动资金的估算可采用分项详细估算法和扩大指标估算法。20.某项目购买一台国产设备，其购置费为2500万元，运杂费率为15%，则该设备的原价为()万元。A、216589B、217391C、226538D、236416点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：根据公式：设备购置费=设备原价+设备运杂费，又因为：设备运杂费=设备原价设备运杂费率所以，设备原价=设备购置费/(1+设备运杂费率)，可得设备原价=2500万元/(1+15%)，得设备原价=2173.91万元。21.生产准备工作一般应包括的主要内容有( )等。A、组织准备、资金准备、物资准备B、组织准备、技术准备、管理准备C、组织准备、技术准备、物资准备D、管理准备、技术准备、资金准备点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：工程项目或企业不同，生产准备工作的内容各不相同，但一般应包括以下内容：(1)招收和培训生产人员；(2)组织准备；(3)技术准备；(4)物资准备。22.单位工程概算按其工作性质可分为单位建设工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是( )。A、通风、空调工程概算B、工(器)具及生产家具购置费概算C、电气、照明工程概算D、弱电工程概算点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算，电气设备及安装工程概算，热力设备及安装工程概算，工具、器具及生产家具购置费概算等。23.通过出让方式获取国有土地使用权的具体方式不包括( )。A、招标B、协议C、拍卖D、划拨点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：通过出让方式获取土地使用权又可以分成两种具体方式：一是通过招标、拍卖、挂牌等竞争出让方式获取国有土地使用权，二是通过协议出让方式获取国有土地使用权。24.在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目属于()。A、分部工程B、单位工程C、单项工程D、分项工程点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：单项工程是指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力、投资效益的一组配套齐全的工程项目 。单项工程是工程项目的组成部分， 一个工程项目有时可以仅包括一个单项工程，也可以包括多个单项工程。生产性工程项目的单项工程，一般是指能独立生产的车间，包括厂房建筑、设备安装等工程。25.项目编码是分部(分项)工程量清单项目名称的数字标识，应采用( )位阿拉伯数字表示。A、13B、12C、11D、10点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：项目编码是分部分项工程项目和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。26.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担( )责任。A、各自B、独自C、共同D、连带点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。27.投资估算指标的编制阶段不包括( )。A、收集整理资料阶段B、平衡调整阶段C、决策阶段D、测算审查阶段点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行：1.收集整理资料阶段；2.平衡调整阶段；3.测算审查阶段。28.关于Partnering模式的说法，正确的是( )。A、Partnering协议是业主与承包商之间的协议B、Partnering模式是一种独立存在的承发包模式C、Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与D、Partnering协议不是法律意义上的合同点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：选项A错误，Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议，而需要工程项目参建各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。选项B错误，Partnering模式不是一种独立存在的模式，它通常需要与工程项目其他承包模式中的某一种结合使用。选项C错误，Partneririg模式的实施需要突破传统的观念和组织界限，因而工程项目参建各方高层管理者参与以及在高层管理者之间达成共识，对于该模式的顺利实施是非常重要的。选项D正确，Part29.先将对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间关系的项目成本分析方法是( )。A、比较法B、差额计算法C、比率法D、因素分析法点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。其基本特点是，先把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。常用的比率法有以下几种：相关比率法。构成比率法。动态比率法。30.预算定额和单位估价表是编制()的计价标准。A、工程造价计价B、建筑安装费用定额C、工程建设定额D、施工图预算点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：施工图预算(也称为设计预算)是在施工图设计完成之后，根据已批准的施工图纸和既定的施工方案，结合现行的预算定额、地区单位估价表、费用计取标准、各种资源单价等计算并汇总的造价文件(通常以单位工程或单项工程为单位汇总施工图预算)。31.关于合同的变更和转让的表述，不正确的是()。A、狭义的合同变更仅指合同内容的变更，不包括合同主体的变更B、我国合同法所指的合同变更是指合同主体的变更C、债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经过债权人的同意D、合同的转让包括权利(债权)转让、义务(债务)转移和权利义务概括转让三种情形点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：合同变更有广义和狭义之分。广义的合同变更是指合同法律关系的主体和合同内容的变更。狭义的合同变更仅指合同内容的变更，不包括合同主体的变更。合同法所指的合同变更是指合同内容的变更。合同变更可分为协议变更和法定变更。合同转让是指合同一方当事人取得对方当事人同意后，将合同的权利义务全部或者部分转让给第三人的法律行为。合同的转让包括权利(债权)转让、义务(债务)转移和权利义务概括转让三种情形。32.概算定额法又称( )法，是利用概算定额编制单位工程概算的方法。A、扩大结构定额B、缩小结构定额C、综合结构定额D、定性结构定额点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法，是利用概算定额编制单位工程概算的方法。33.使用国有资金投资项目的范围不包括( )。A、使用各级财政预算资金的项目B、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目C、使用国家发行债券所筹资金的项目D、使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：国有资金投资的项目包括全部使用国有资金(含国家融资资金)投资或国有资金投资为主的工程建设项目。(1)国有资金投资的工程建设项目包括：1)使用各级财政预算资金的项目；2)使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目；3)使用国有企事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。(2)国家融资资金投资的工程建设项目包括：1)使用国家发行债券所筹资金的项目；2)使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；3)使用国家政策性贷款的项目；4)国家授权投资主体融资的项目；5)国家特许的融资34.关于概算定额的主要作用，下列说法不正确的是( )。A、编制最高投标限价的依据B、是编制预算定额的依据C、是编制建设项目主要材料计划的参考依据D、对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：概算定额的主要作用：(1)概算定额是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；(2)概算定额是对设计项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；(3)概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；(4)概算定额是编制概算指标的依据；(5)概算定额是编制最高投标限价的依据。35.预算定额中的人工消耗指标是指完成该分项工程必须消耗的各种用工，()指施工现场发生的加工材料等的用工。A、基本用工B、材料超运距用工C、人工幅度差D、辅助用工点击展开答案与解析【答案】：D【解析】：辅助用工指施工现场发生的加工材料等的用工。如筛砂子、淋石灰膏的用工。36.关于征地补偿费用，下列表述中正确的是( )。A、地上附着物补偿应根据协商征地方案前地上附着物的价值与折旧情况确定B、土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C、征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D、征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：选项A正确，地上附着物是指房屋、水井、树木、涵洞、桥梁、公路、水利设施、林木等地面建筑物、构筑物、附着物等。视协商征地方案前地上附着物价值与折旧情况确定，应根据拆什么、补什么；拆多少，补多少，不低于原来水平的原则确定。选项B错误，正确说法是土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍。选项C错误，正确说法是一年只种一茬或因调整茬口安排种植蔬菜的，均不作为需要收取开发基金的菜地。选项D错误，说法正确的是耕地是指用于种植农作物的土地。占用前三年曾用于种植农作物的土地也视为耕37.编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应做补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是( )。A、补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B、补充项目应报县级工程造价管理机构备案C、补充项目的工作内容应予以明确D、补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定点击展开答案与解析【答案】：C【解析】：在编制补充项目时应注意以下三个方面：(1)补充项目的编码由专业工程计算规范的代码前二位(第一级)与B和三位阿拉伯数字组成，并应从B001起顺序开始编制。例如房屋建筑与装饰工程如需补充项目，则补充项目编码应从01B001开始。(2)在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。(3)将编制的补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案。38.下列情形中，只可以进行工期索赔的是( )。A、异常恶劣的气候条件导致工期延误B、施工中遇到不利物质条件C、工程移交后因发包人的原因出现新的缺陷或损坏的修复D、承包人提前竣工点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：39.既是企业施工成本管理，也是企业编制工料计划的依据的定额是( )。A、施工定额B、概算指标C、预算定额D、概算定额点击展开答案与解析【答案】：A【解析】：施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程，或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。施工定额是施工企业成本管理和工料计划的重要依据。40.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是( )。A、规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括社会保险费和住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用点击展开答案与解析【答案】：B【解析】：规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费，住房公积金。出现计价规范中未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。规费和增值税必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。工程保险费是指在建设期内对建筑工程、安装工程和设备等进行投保而发生的费用。工程保险费包括建筑安装工程一切险、工程质量保险、进口设备财产保险和人身意外伤害险等。二、多选题1.中华人民共和国土地管理法规定，征地的补偿费用包括( )。A、土地补偿费B、安置补助费C、地上附着物补偿费D、青苗补偿费E、失业补助费点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,D【解析】：建设征用土地费用由以下几个部分构成：1)土地补偿费；2)青苗补偿费和地上附着物补偿费；3)安置补助费；4)新菜地开发建设基金；5)耕地占用税；6)土地管理费。2.下列关于竣工财务决算说明书的表述，正确的是( )。A、竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验B、竣工财务决算说明书是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件C、竣工财务决算说明书是全面考核分析工程投资与造价的书面总结D、竣工财务决算说明书综合反映了大中型项目的基本概况E、竣工财务决算说明书主要用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况点击展开答案与解析【答案】：A,B,C【解析】：竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据 。竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。3.在标准施工招标文件中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有()。A、发包人要求向承包人提前交付材料和设备B、发包人要求承包人提前竣工C、施工过程发现文物、古迹D、异常恶劣的气候条件E、法律变化引起的价格调整点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,E【解析】：引起承包人索赔的事件以及可能得到的合理补偿内容如表7 -3 所示。4.编制材料消耗定额的基本方法包括()。A、试验法B、理论计算法C、造价额度法D、现场技术测定法E、统计法点击展开答案与解析【答案】：A,B,D,E【解析】：编制材料消耗定额的基本方法包括：现场技术测定法。试验法。统计法。理论计算法。5.以下关于建筑安全生产管理，叙述正确的有( )。A、建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施B、分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理C、施工现场安全由建筑施工企业负责D、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度E、实行施工总承包的，由监理单位负责点击展开答案与解析【答案】：A,B,C,D【解析】：建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一 、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理6.审核投资估算的工程内容，包括( )等。A、自然条件B、是否在估算时已进行了必要的修正和反映C、设计方案D、有没有出现内容方面的重复或漏项和费用方面的高估或低算E、环境要求点击展开答案与解析【答案】：A,B,D,E【解析】：审核投资估算的工程内容，包括工程规模、自然条件、技术标准、环境要求，与规定要求是否一致，是否在估算时已进行了必要的修正和反映，是否对工程内容尽可能的量化和质化，有没有出现内容方面的重复或漏项和费用方面的高估或低算。7.关于联合体投标，下列说法中正确的有( )。A、两个以上法人或者其他组织可以组成个联合体，以多个投标人的身份共同投标B、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力C、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目实施过程中的责任份额承担按份责任D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级E、联合体各方只要有其中一方具备承担招标项目的相应能力即可点击展开答案与解析【答案】：B,D【解析】：选项A错误，招标文件载明接受联合体技标的，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。选项C错误，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。选项E错误，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力8.关于履约担保，下列说法中正确的有( )。A、履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B、履约保证金不得超过中标合同金额的10%C、中标人不按期提交履约担保的视为废标D、招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E、履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时点击展开答案与解析【答案】：B,D,E【解析】：履约担保有现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函等形式，可以选择其中的一种作为招标项目的履约保证金，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。中标后的承包人应保证其履约保证金在发包人颁发工程接收证书前一直有效。9.对施工企业而言，施工图预算的作用包括( )。A、根据施工图预算是投标报价的基础B、施工图预算可作为确定招标控制价的参考依据C、根据施工图预算控制工程成本D、根据施工图预算拨付和结算工程价款E、根据施工图预算进行“两算”对比点击展开答案与解析【答案】：A,C,E【解析】：对施工方而言，通过施工图预算进行工程投标和控制分包工程合同价格。其作用有：(1)施工图预算是投标报价的基础。(2)施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容。(3)施工图预算是安排调配施工力量、组织材料设备供应的依据。(4)施工图预算是控制工程成本的依据。(5)施工图预算是进行两算对比的依据。10.关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有()。A、周长与建筑面积比越大，单位造价越高B、流通空间的减少，可相应地降低造价C、层数越多，则单位造价越低D、房屋长度越大，则单位造价越低E、结构面积系数越小，设计方案越经济点击展开答案与解析【答案】：A,B,E【解析】：选项C错误，正确的说法是建筑物层数对造价的影响，因建筑类型、形式和结构不同而不同。如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式，单位建筑面积的造价可能会降低，反正增加层数改变了结构形式，则造价会提高。选项D错误，房屋长度大