个人强势版-内部承包合同

内部承包合同（个人强势版）甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）身份证号码： 为保证 工程合同全面履行，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、行政法规的相关规定，为充分发挥激励机制，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为明确双方的职责、权利和义务，就本建设工程施工事项双方协商一致，特签订本合同，双方共同遵照履行。1、承包工程项目概况1.1、工程名称： 1.2、工程地址： 1.3、施工工期： 1.4、工程价款： 元（人民币）大写：人民币 1.5、承包范围和内容： 其余部分详见招标文件（包括招标文件、施工合同、补充条款和施工合同相关的文件）的施工范围和内容及甲方与建设单位签订的施工合同约定的施工范围和内容。2、 承包费用2.1、甲方按本工程总价款的 3 %向乙方收取工程管理费。2.2、本工程应缴纳的税金由甲方代征代缴，并选择下列第 2 方式收取：第一种：营业税、印花税和企业所得税等税率按工程总价款的 %；第二种：企业所得税按工程总价款的 %，印花税税率和营业税税率在项目所在地按当地税务政策执行，由乙方负责支付。2.3、甲方按建设方每次支付工程款的比例收取上述工程管理费、税金及其他约定费用后，甲方通知乙方领取剩余工程款；乙方必须指定专人领款，并且在15个工作日内向甲方补足材料发票或劳务发票。乙方如违反本条规定甲方有权拒绝支付下笔工程款项直至乙方补足相应发票。2.4、本工程由乙方承包的施工部分的施工管理人员及施工工人意外伤害保险费由乙方承担。2.5、综上所述，每笔工程款到账后甲方预先扣除工程管理费及企业所得税合计 % ，甲方于2个工作日内将剩余部分工程款全额支付给乙方。印花税、营业税、工人意外伤害保险费等费用在乙方收到剩余工程款后有乙方负责支付或委托甲方支付。3、 承包的指标3.1、工程质量标准：按国家相关规范、标准验收，并达到甲方与建设单位签订的施工合同中的质量标准要求。3.2、安全指标：无重伤、死亡事故；轻伤事故不高于2%。4、 承包方式：4.1、在本工程承包范围内的工程甲方以工程经营管理负责制的方式承包给乙方。4.2、本工程实行由乙方负责全面承包管理，依据甲方与建设单位签订的施工合同要求，实行乙方包工期、包材料、包质量、包安全、包竣工验收、包保修、包工程资料归档、包税金、包应缴公司管理费的一切费用，自负盈亏，并履行甲方与建设单位签订的施工合同中约定的甲方应履行的责权条款。4.3、甲方委派乙方项目管理人员，乙方按 某职务 每月 / 元、 某职务 每月 / 元、 某职务 每月 / 元的标准向甲方委派人员支付工资，并无偿提供食宿和与工程相关的其他费用，乙方应在每月5日前按上述标准向甲方财务部缴纳或由甲方在应支付乙方的工程款中直接扣除。5、 甲方的权利和义务5.1、根据甲方工程项目管理承包责任制及工程项目管理条例，甲方有权对工程进行全面监管该工程质量、安全、进度、材料情况和该工程资金运行情况。5.2、甲方工程项目管理中心工程管理部、质安部及公司财务结算中心财务部按照国家、省、市及公司的现行有关工程质量及安全生产管理条例规定的要求，对施工现场项目管理及财务管理进行定期或不定期的检查、监督，对存在的问题甲方有权提出整改意见和措施，乙方必须无条件贯彻执行。5.3、甲方委派 项目总监 的权利和义务(1) 项目总监在甲方委托的责任范围内工作，合同约定的职责外的工作须经甲方同意或授权。(2) 项目总监根据甲方与建设单位签订的施工合同要求及甲方工程项目管理规定，代表甲方对该工程项目施工技术、工程质量、施工进度、施工安全、工程材料、工程资料、工程资金管理及公司形象等方面进行全面监督及全过程控制管理。(3) 项目总监代表公司对该工程实施全面负责管理，拥有对该工程施工人员调配建议权、资金合理使用审批权、工程材料、质量、安全、进度控制监管权、项目部印章及财务章管理和监督使用权等权利。(4) 协助、配合乙方做好本工程建设单位及相关部门的协调工作。(5) 协调乙方与甲方各部门之间的关系，配合乙方按甲方与建设单位签订的施工合同（含补充合同）的约定顺利施工。(6) 参与本工程图纸会审工作。(7) 协助乙方按公司有关规定及标准组建该工程项目部。(8) 代缴乙方应缴营业税、营业税、企业所得税及个人所得税。6、 乙方的权利和义务6.1、乙方必须严格遵守中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法及其他法律法规和地方性文件的相关规定，并依照甲方与建设单位签订的施工合同，根据国家有关施工规范要求，全面履行甲方与建设单位签订的施工合同中甲方的责任及义务。6.2、根据公司项目部组建标准，乙方负责组建该工程项目部，负责落实已经审批的本工程施工组织设计、施工进度计划，因乙方原因导致工程实际进度与计划进度不符，造成甲方损失的，乙方应予赔偿。6.3、保证该工程所有工程材料、设备、半成品、成品都必须符合施工合同、设计及施工规范要求，保证工程质量达到甲方与建设单位约定的工程质量标准要求。乙方应对施工中出现的工程质量或竣工验收不合格的建设工程负责返修；因乙方原因致使质量不符合约定，经乙方无偿修理、返工、改建后造成逾期交付的，乙方应承担工程质量及逾期交付的违约及赔偿责任。6.4、乙方配合甲方办理该承包工程范围内的开工、施工、报批、报建工程竣工及交验手续，做好施工期间的施工日记、施工安全记录及其它施工记录。及时办理工程变更签证，工程结束时应准备好竣工图纸、竣工报告、竣工验收书、工程结算书及其他竣工资料以便检查、验收、移交。6.5、乙方行使对乙方员工的行政和人事任免权，并对员工的劳动关系及行为承担所有责任。6.6、乙方应按照国家及甲方的有关要求规定，对施工人员进行法律、制度、安全生产、文明施工的教育，落实安全施工操作技术规程，自觉接受当地政府有关部门及甲方的监督与检查。如在施工过程中发生安全事故，由乙方负全部责任。6.7、乙方应严格执行施工合同中的各项条款，按施工图纸及施工技术标准认真组织施工，遵纪守法、不弄虚作假、不偷工减料、不使用伪劣或不合格的建筑材料、建筑配件和设备，依法纳税、不拖欠工人工资、不拖欠材料商货款，确保工程按质、按量完工。如果因此发生的包括但不限于被厂家举报、工商局查处、工程质量不合格及安全事故等所有问题，而造成的一切损失和责任均由乙方全部承担。6.8、在施工过程中因乙方管理不当而发生的安全事故，乙方应当积极采取有效措施处理相关事务。如乙方不能采取有效措施妥善处理善后事宜，则乙方必须无条件服从甲方安排从施工现场撤出，由甲方安排其他管理和施工人员进入现场。因此造成的所有经济损失及法律责任均由乙方承担。6.9、本工程的图纸设计如有特殊情况需要改动设计，必须经建设方同意，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方损失的，由乙方负责；乙方不得擅自将本工程的施工图纸转给或透露给第三人。6.10、乙方配合甲方按当地建设主管部门要求办理相关手续。6.11、甲方和建设方单位签订本项目施工合同后，甲方必须在5日内将2份合同的副本交付乙方存档。7、 工程项目印章及资金的管理和使用7.1、本工程的乙方承包工程款，在扣除甲方于本合同2.5约定的比例后，必须全额汇入乙方指定账户，指定帐户由乙方管理。指定帐户账号： ; 户名： ；开户行： ； 7.2、项目部专用章、项目财务专用章均由甲方提供，项目财务章由甲方保管使用，乙方私章和项目部专用章由乙方保管使用。7.3、乙方只可在获得甲方授权后方有权使用项目部专用印章，并严格按照项目印章授权书和甲方印章管理规定执行。在印章授权使用期间，如因乙方不遵照项目印章授权书和甲方印章管理规定执行而引起的一切不良后果及法律责任，全部由乙方承担。7.4、乙方不得伪造、私刻甲方印章或与甲方相关的印章，不得以甲方名称或与甲方相关的名义私设银行账户。乙方不得以甲方或项目部的名义，向该工程建设单位或其他人借款，不得向银行私自谋取现金。不得以甲方名义对外发生任何形式经济往来，否则，甲方有权视乙方违约的程度，追究乙方相应的经济赔偿责任。如情节严重甲方有权追究乙方及其相关人员的刑事责任。7.5、乙方应根据招标文件（含施工图纸）施工进度编制工程材料采购计划，及资金使用计划，并经甲方代表审核认可。8、 合同变更及解除8.1、甲乙双方协商一致，可解除本合同。8.2、合同签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除合同。8.3、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时书面通知对方，对方在接到书面通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。8.4、如果乙方未能如期完成工程，且建设单位向甲方提出经济补偿后，该经济补偿由乙方支付，甲方有权在应向乙方支付的工程款中扣除该经济补偿。如建设单位向甲方提出解除该工程合同的，甲方有权解除与乙方签署的本项目内部承包合同。8.5、变更或解除合同，所造成的损失按本合同相关规定解决，如无相关规定双方协商解决。8.6、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤离施工现场。8.7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。9、 违约责任9.1、根据本合同2.5的约定，如甲方未及时在2个工作日内支付乙方全部工程款，则第3个工作日起每日以未按时支付金额的0.5%向乙方承担违约金。如果甲方逾期60天未支付双方约定的工程款时，乙方有权向上海仲裁委员会申请仲裁或向上海地方法院提起诉讼。乙方在申请仲裁或提起诉讼期间，违约金照常计算，同时乙方有权单方面解除该承包合同，所造成的损失有甲方全部承担。9.2、因乙方在收到第一笔工程款后未提交甲方相应的材料发票或劳务发票，甲方有权拒绝支付第二笔工程款并不承担相应的违约责任。9.3、乙方应赔偿甲方由于乙方违反本合同的条款而使甲方遭受的全部损失并承担相应法律责任。10、 其它约定事项10.1、本工程项目甲乙双方所签约的协议书及合同，必须严格执行。10.2、乙方在施工过程中，必须注重公司形象，对外统一形象。维护公司信誉，重信守约、诚实服务、严把质量关、协调好各方面人际关系，以确保工程圆满竣工。乙方如造成甲方公司信誉损失（诉讼、上访、重大事故），除承担有关法律责任外，甲方可视损失情况向乙方提出相应的经济补偿要求。10.3、甲乙双方凡因履行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，依法向上海仲裁委员会申请仲裁或向上海地方法院提起诉讼。10.4、乙方与甲方的各项联系事宜，除乙方外，乙方可以授权以下几人办理：被授权代理人1、 ，授权代理人身份证号： 。被授权代理人2、 ，授权代理人身份证号： 。被授权代理人