舞台美术制作合同

制作合同甲方：联系人：联系方式：乙方：联系人：联系方式：甲乙双方在平等的基础上,遵循自愿、公平、等价有偿的原则，根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，经协商一致就乙方为甲方执行*（以下简称“本项目”）项目的有关具体事宜达成如下协议，以期共同遵守。一、 项目概况1、加工制作项目内容、报价、施工图纸等作为本合同之附件，由双方盖章或代表人确认后乙方以最终确认版本进行加工承揽。2.、乙方需严格按照设计图纸的要求进行加工和装饰。3、如需改变原设计、所标原材料及技术效果，须事先征得甲方工作人员的同意；但由于甲方单方原因要求变更原约定内容的，乙方有权就调整部分重新报价，在变更内容、报价、顺延工期天数等内容均确认后，乙方有义务立即开始施工，否则，乙方有权拒绝，因此导致工期延误的，乙方无需承担责任。4、除非本合同双方另有约定，经双方授权作为本项目负责人的其公司职员有权代表己方进行协调、联络、监督管理、签署一切与本工程有关的文件的权利，其中：甲方指定代表人： * 乙方指定代表人： * 二、 完成时间和地点1、制作“ * ”项目，工期_*_天（从甲方支付首笔款项之日起计算），预计完工日期为 2016 年 3 月 20 日。任何一方要求提前或延期，应当提前10日与对方达成协议，并按照协议执行。2、地点： * 三、 价款、结算方式及期限1、本项目总价款为人民币（大写）*（￥*）。此费用仅限本项目中已经确定的制作部分，如应甲方要求有变更或增加的，则该部分费用另行计算。2、具体付款方式如下：（1）合同签订当日，甲方需向乙方支付合同总金额的80%作为预付款，即人民币（大写）*（￥*）；（2）节目开始录制前，甲方需向乙方支付剩余全部款项，即人民币（大写）*（￥* ）。3、乙方收款账号信息：*有限公司开户行名称：*支行账号：*四、 验收标准 按照双方确认的施工图进行施工且满足安全使用的要求，符合行业标准，乙方在施工期满时提请甲方验收，或依据工程实际情况，在施工过程中逐步验收，甲方拒不验收，但投入使用的，视为验收合格。五、 甲方的权利和义务1、中途变更制作项目的数量、规格、质量或设计等，乙方可以予以配合，但由此导致乙方费用增加的，双方就增加费用达成一致书面确认后，乙方可按甲方变更后的执行。2、甲方要求提前终止合同履行的，乙方在接到甲方通知后应立即停止工作，在此情况下，甲方除应向乙方支付未履行金额部分的20%作为违约金外，还应对由此乙方已经购买但未使用的物料等、人员窝工/遣散等承担全部给付责任。3、为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于电力、水、通行等条件。4、从搭景到节目录制结束期间，乙方所有工作技术人员的餐饮、住宿全部由甲方负责。5、在景片使用过程中，如因甲方使用原因造成景片的非消耗性破损（如景片破裂、道具损坏等），由甲方负责相关的维修费用。6、节目录制结束后，景片如需由乙方保管存放，甲方需要向乙方支付相应的费用，具体金额由双方协商确定，在甲方未提出要求或双方未就费用问题达成一致的情况下，乙方有权在届满录制期满一个月时，将景片自行销毁，不再保留景片。六、 乙方的权利和义务1、未按合同规定的质量完成制作工作，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应在三日内负责修整或调换。2、乙方应按双方约定时间保质保量的完成制作任务（甲方原因造成延误工期的除外）。3、乙方应保证舞美及相关设备的正常使用，因乙方过错或重大失误导致舞美、设备等出现问题，影响甲方节目录制的，乙方必须第一时间解决相关问题，最大限度的减少对乙方节目录制的影响，因此给甲方带来损失的，乙方承担赔偿责任。4、乙方必须严格保证施工及设备使用的安全，如乙方因施工质量或生产管理的问题，造成施工人员、演职人员或观众人身、财产等伤亡或损失的，乙方须承担由此引发的全部责任，但因甲方不正当使用导致出现风险损失的除外。七、 违约责任1、除因不可抗力或社会公共利益原因以外，双方不得违反合同。一方违约，另一方有权要求违约方赔偿因其违约行为而造成的全部损失；2、甲方未履行或未全部履行合同中约定义务，则每延期一天，按日千分之三（以总金额为基数）向乙方支付违约金，逾期超过10个工作日的，乙方有权单方解除本合同，已收取的费用不予退还，并有权要求甲方支付合同总金额的20%作为违约金，同时因此产生的律师费、公证费等费用亦由违约方承担。3、乙方未履行或未全部履行本合同中约定的义务，则每延期一天，按日千分之三（以总金额为基数）向甲方支付违约金，逾期超过10个工作日的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方承担因此给甲方造成的实际损失。八、 不可抗力在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使制作项目或原材料损毁、灭失的，乙方在取得验证后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失。甲方延迟接受或无故拒收期间发生的，甲方应当承担责任，并赔偿乙方由此造成的损失。 九、 争议解决凡因本合同或与本合同有关的一切争议，由当事人双方协商解决，当事人不愿协商或协商不成的，双方可向原告所在地人民法院起诉。 十、 其他1、与本合同有关的任何通知送至双方的下列联系地址，如有变更需提前通知对方，否则视为未变更，邮寄不到仍视为送达：甲方：*电话：*地址：*邮箱：*联系人：*乙方：*电话：*地址：*邮箱：*联系人：*2、本合同自签订之日起生效。本合同执行期间，双方不得随意变更或解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商