广州增城区老年大学教学大楼建设项目设计施工

广州市增城区老年大学教学大楼建设项目设计施工总承包招标公告根据 增发改投2018107号文批准，并且本工程具有资金证明，广州市增城区公共建设项目管理办公室现对广州市增城区老年大学教学大楼建设项目设计施工总承包进行公开招标，选定承包人。一、工程名称：广州市增城区老年大学教学大楼建设项目设计施工总承包二、招标单位：广州市增城区公共建设项目管理办公室 联系人： 李工 联系电话： 020- 招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司 联系人： 蔡工 联系电话： 020- 招标监督机构：广州市增城区建设工程招标管理办公室 投诉电话： 020- 三、建设地点：广州市增城区荔城街和平路22号四、项目概况：广州市增城区老年大学教学大楼建设项目总投资15000.34万元，规划用地面积12767.5，新建教学大楼1栋，总建筑面积19560（其中地上建筑面积为14560，地下建筑面积5000）；建设内容主要包括教学用房5120，辅助用房3520，管理用房2720，图书资料用房3200，地下停车库5000等；供配电、弱电、空调通风、给排水、消防、电梯等公用工程；对绿江楼实施改造1470；建设250m围墙；同步对红线外部分道路（西侧和平路1380，南侧小路800）及人行道（630）实施升级改造。其中1、生活及办公用品用具购置费、2、多媒体设备、乐器器材、黑板等购置费、3、礼堂固定座椅、4、礼堂音响及灯光系统的设备及工器具购置费共1120.63万元由发包人另行采购，不纳入本次投标范围。五、标段划分及各标段招标内容、规模：1、项目编号： JG2018-3351 2、标段划分：本工程只设1个标段。3、招标内容、规模：负责本项目设计与施工工作。项目规划用地面积12767.5，按照规划方案，总建筑面积19560（其中地上建筑面积为14560，地下建筑面积5000）。完成本项目工程勘察（包括岩土工程勘察、地下管线探测等）、工程设计（包括修建性详细规划设计、方案设计、初步设计(包含初步设计评审费用）、施工图设计、二星绿色建筑设计及评价认证及建设过程的配合服务等）、工程施工（包括清表、土方工程、场地准备和临时设施工程（含临时用水用电工程）、建筑结构工程、装修装饰工程、机电安装工程、电梯工程、智能化工程、永久用水用电工程、室外及配套工程、人防工程、标识导向工程等）至竣工验收、竣工图编制、工程移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计、工程保修等工作，以及按设计任务书和设计指导手册的要求，具体包括但不限于以下事项：1）代业主办理工程前期的报建、报批工作； 2）根据委托人和设计任务书以及设计指导手册要求，负责勘察、设计、施工、编制项目概预算及相应的报建审批工作； 3）负责项目实施阶段全过程建设管理，直至工程竣工验收、项目移交的“交钥匙”工程总承包，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修等工作；4）本工程项目水、电、路、气、通讯等与现有市政基础设施的接驳；5）红线内场地平整及地上附着物清理；6）现场五通一平（道路、供电、给水、排水、通讯、场地平整）。4、投资总金额约为15000.34万元，本次招标最高限价为12834.74万元，其中：施工投标最高限价为12352.85万元；勘察设计投标总价最高限价为481.89万元。计划工期：549日历天。六、资金来源：财政资金。七、公告发布、报名及递交报名申请文件时间：公告发布日期（含本日）： 2018年 06 月 12 日至2018年 07 月 12 日注：招标公告发布时间不得少于5日。递交投标文件及报名开始日期：2018年 07 月 12 日 08 时 30 分递交投标文件及报名截止日期：2018年 07 月 12 日 10 时 00 分项目负责人签到时间：2018年 07 月 12 日 10 时 00 分至2018年 07月 12 日 11 时 00 分开标时间：2018年 07 月 12 日 10 时 00 分如报名参加投标的申请人数量过少(少于3个投标申请人)不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名时间。八、投标报名、接收投标文件、项目负责人签到、开标地点：广州公共资源交易中心增城交易部（增城区荔城街增城大道2号金河湾3栋108）指定开标室，可在广州公共资源交易中心网站进行查询。注：投标人应在递交投标文件和投标报名截止时间前，凭以下资料到广州公共资源交易中心增城交易部办理投标报名登记手续并同时递交投标文件。1.投标人须凭以下资料办理投标报名手续：广州建设工程投标报名申请表（联合体投标的，由联合体主办方盖章即可，一式两份，应使用标准格式，详见广州公共资源交易中心网站：）。2.投标担保：（1）投标担保：80万元，投标担保须在递交投标文件截止时间并完成投标登记手续后至开标前完成缴纳，由广州公共资源交易中心代收。投标担保须由主体单位基本户转出，投标担保缴纳情况以广州公共资源交易中心查询为准。缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的投标人基本账户保证金操作指引。3.若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：未按第八条第1点要求递交资料的；广州建设工程投标报名申请表填写的拟报名的人员信息不能被使用而造成投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统的或与广州公共资源交易中心交易服务系统登记信息不一致的，视为未成功办理投标报名登记手续。九、投标人合格条件：1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。2、投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。3、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。4、投标人同时具有承接本项目所需的4.1、4.2点资质：4.1工程勘察、设计资质：4.1.1工程勘察资质：具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级以上资质证书；4.1.2工程设计资质：建筑行业或建筑行业（建筑工程）专业乙级（或以上）工程设计或工程设计综合资质甲级；4.2施工单位应具备以下资质：投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级或以上资质；注：按照建200182号文标准取得旧版资质证书的企业原则上按照建市2014159号文颁布的新版建筑业企业资质标准中对应的资质类别及等级的承包工程范围承接工程。具体原则按建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见（建市201520号）及住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知(建市2016226号)执行；4.3投标人拟担任本工程项目负责人（兼施工项目负责人）为：建筑工程专业二级或以上注册建造师资格；注：建造师的专业及等级标准按注册建造师执业管理办法（试行）及注册建造师执业工程规模标准（试行）；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。根据广东省建设厅关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知（粤建市函2011218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。4.4投标人拟担任本项目设计负责人须具备二级注册建筑师或以上资格，或建筑工程专业（含相近专业）高级或以上技术职称，或中级技术职称从事建筑工程专业（含相近专业）工作10年以上。5、施工项目负责人持有项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。6、专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。7、关于联合体投标：允许联合体投标，但只接受最多由3家单位（即1家勘察单位、1家设计单位、1家施工单位）组成的联合体,应以承接施工任务的单位为主办方，并签定联合体工作协议。投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工。联合体工作协议应明确确定联合体牵头方以及约定各方拟承担的工作和责任。9、资格审查前，投标人（含联合体各方）在广州市住房和城乡建设委员会建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。十、正式投标人的确定方式：资格后审。十一、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按广东省实施中华人民共和国招标投标法办法（省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2）的第四十条规定执行。十二、招标文件获取及办理投标登记手续：1、招标文件获取：招标公告网上发布时，同时发布招标文件等相关资料。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标公告中明确说明。2、办理投标登记手续：投标人应在投标截止时间前，凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人办理手续时提供）、本人身份证原件到达递交投标文件地点办理投标登记手续并同时递交投标文件（含资格审查文件）。办理投标登记手续时必须同时递交广州建设工程投标报名申请表一式两份（表格可从服务指南栏目下载）方能进行投标登记。（注：该表中项目负责人、安全员须为投标人广州市房建和市政企业库在册人员。）十三、资格审查结果及中标结果将在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网公示，公开接受投标人的监督。十四、勘察设计费用及投标经济补偿。1、本工程勘察设计投标总价最高限价为521.89万元；，包括但不限于本工程的岩土工程勘察、地下管线探测等以及方案设计、初步设计、所有专业的报建图设计（如果需要）及施工图设计以及后续的设计工作，以及工程绿色建筑工程咨询费(绿色建筑星级评价设计认证费30万）)，在合同实施期间设计费不因设计工作量调整及工程造价的变化而变化，设计费结算按合同约定。其中设计工作内容权重：方案设计阶段占15%、初步设计阶段占20%、施工图设计阶段占50%，施工阶段占15%。注：专业系数1.0，复杂系数1.0，附加系数1.02、投标经济补偿：本工程不设投标补偿，投标费用由投标人自理（包括但不限于未中标的投标单位的设计方案，初步设计的设计费用等）。十五、工期1、勘察工期：中标通知书发出之日起10天内完成工程勘察所有外业工作，提交全部正式工程勘察成果资料。2、设计工期：（1）中标通知书发出之日起10天内完成修建性详细规划和建筑单体方案设计报建文件的编制工作；（2）完成建筑单体方案设计报建文件审批后15天内完成初步设计工作；（3）初步设计技术评审通过后10天内完成施工图设计工作；（4）施工图设计文件经审查发现问题后5天内完成补充、修改；（5）施工图审查完成后30天内完成概算编制工作并且报发包人审核。3、施工工期： 549 日历天完成全部工程质量竣工验收及合格及移交工作，从发包人发出的中标通知书之日起计。注：如果延误工期，承包人按合同专用条款相关条款的约定承担违约责任。十六、其他事项1、前期服务机构：广东省国际工程咨询有限公司（可行性研究报告编制单位）。注释如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。2、投标时是否需要提交设计模型：投标人自行考虑。3、本工程实行全过程限额设计施工，限额投资。工程变更须经过建设单位审定后方可实施。十七、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。异议受理部门：广州市增城区公共建设项目管理办公室；电话：020- ；地址：广州市增城区荔城街荔乡路81号。十八、本公告在广州公共资源交易中心网站（网址：）、广东省招标投标监管网（网址：）法定媒体发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。招 标 人：广州市增城区公共建设项目管理办公室 招标代理机构： 建成工程咨询股份有限公司日 期： 2018年 06 月 11 日附件一：联合体共同投标协议（联合体主办方单位名称、联合体各成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加广州市增城区老年大学教学大楼建设项目设计施工总承包投标。我方授权委托本协议主办方代表联合体各成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件。现就联合体投标事宜订立如下协议。1、（施工方单位名称）为联合体主办方。2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（施工方单位名称）：作为联合体的主办方除负责本工程的施工外，还应负责设计施工总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。（设计方单位名称）：主要负责本工程的设计、设计优化等工作，具体按合同要求。（勘察方单位名称）：主要负责本工程的勘察、勘察优化等工作，具体按合同要求。5、 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。6、 本协议同时作为法人证明书及法人授权委托书，共同委托联合体主办方的员工为本项目的委托代理人。主办方名称：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）成员名称（设计方）：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）成员名称（勘察方）：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）签订日期： 年 月 日附件二：投标申请人声明（一）广州市增城区住房和建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加广州市增城区老年大学教学大楼建设项目设计施工总承包投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。八、本公司如投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土，中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土，若不遵守承诺，自愿按不履行合同约定处理。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。特此声明声明企业：年 月 日法定代表人签字或签章： (企业公章)投标申请人声明（二）关于投标过程不发生围标串标行为的声明本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加位于增城区的广州市增城区老年大学教学大楼建设项目设计施工总承包的投标工作，作出郑重声明：本公司保证在投标过程中不出现以下情形：一、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；二、不同投标人的投标文件2处以上错漏一致的；三、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；四、不同投标人的投标文件由同一企业或者同一人编制的；五、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；六、不同投标人的投标文件相互混装的；七、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；八、不同投标人委托同一人投标的；九、不同投标人使用同一人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；十、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专用技术的除外；十一、评标委员会认定的其他串通投标情形。如果出现上述情形之一的，愿意接受评标委员会或建设行政主管部门作围标串标行为的认定，并自愿无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：1、取消投标、中标候选人资格、中标资格；2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；3、两年内停止或永久禁止参与增城区财政资金建设工程的投标；4、两年内停止或永久禁止在增城区承接工程或者执业；5、对不良行为予以记录，并进行公告；6、报增城区建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；7、其他行政处理决定。特此声明声明企业： 年 月 日 法定代表人签字或签章： (企业公章)投标申请人声明（三）关于遵守招标文件和履行施工合同的声明本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加位于增城区的广州市增城区老年大学教学大楼建设项目设计施工总承包的投标工作，作出郑重声明：一、若成为本工程的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同的下列要求：1、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合