桥面防水工程施工承发包合同更换

许昌-NWLJ-20170601洛阳市南环路与王城大道立交建设工程桥面防水防水工程承包合同发包方： 许昌腾飞建设工程集团有限公司 分 包 方： 许昌瑞宇防水防腐保温工程有限公司工程名称：南环路与王城大道立交建设工程 二O一七年六月一日南环路与王城大道立交桥面防水工程施工合同发包方（甲方）： 许昌腾飞建设工程集团有限公司承包方（乙方）：许昌瑞宇防水防腐保温工程有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 工程名称： 南环路与王城大道立交建设工程 工程地点：王城大道与南环路交叉口工程内容：桥面防水，防水层采用聚合物改性沥青（水性防水涂料，PB（II）防水涂料，梁桥面防水工程技术规程（CJJ139-2010）的要求。防水涂料的厚度应不小于2mm。桥面防撞墙伸缩缝打结构胶（包工包料）。二、工程承包范围及要求 承包范围：基层抛丸处理，桥面防水涂料施工，包工、包料；桥面防撞墙伸缩缝打结构胶（包工包料）；桥面防撞墙伸缩缝打结构胶。三、合同工期： 计划开始的时间为发包方通知承包方进场的时间，但单次施工天数不能超期，若超过2天，每超一天承包方自愿被处1000 元违约金；需要夜间加班施工时，承包方应按照要求在确保工程质量的前提下，服从发包方的安排。四、质量标准 工程质量标准：合格工程质量标准。承包方的施工质量必须达到现行国家规范、标准、图集和设计图纸的规定，并符合发包方的要求。防水工程所使用必须符合通知要求的技术标准。五、合同价款与支付方式 桥面防水按13 元/平方米（含税）；桥面防撞墙伸缩缝打结构胶20元/道，按承包方实际完成的、且达到质量标准的工程量实际工程量进行计算，合同总金额暂定50万元，大写伍拾万圆整，实际金额结合现场实际情况确定。在承包方承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均由乙方承担。 达不到质量标准时，由承包方返工，因返工给发包方造成损失的，应赔偿发包方的损失；承包方拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包方另外组织施工单位进行施工，承包方已经施工的工程量，发包方可拒付任何费用，承包方对此必须无任何异议。六、工程款支付办法： 1、当防水层全部施工完毕后（甲方所指定的施工段），经监理单位、发包方、承包方、公司质检科共同验收达到合同约定的质量标准，支付所干工程量价款的80%；2、工程竣工验收后付款至合同总价的95%。 3、承包方剩余5%的工程款转作保修金，保修期为1年，在保修期满后的14日内，由发包方无息退还给承包方。保修期间出现保修事件时，承包方24小时内必须赶到现场，维修材料由甲方提供，承包方出人工无偿维修，保修金不足部分由承包方支付，并承担法律责任。七、甲方责任:1、负责协调处理与建设、监理等相关单位及部门的关系，创造一个良的施工环境。2、认真做好防水施工前的准备工作，满足防水施工条件，符合防水施工要求。3、按合同约定及时结算并支付工程款。八、乙方责任:1、材料进场前，乙方须配合甲方做好见证下取样工作。2、工程质量必须符合国家现行的验收规范和设计图纸要求；保修期间内若出现漏渗水等质量问题，在甲方通知后，乙方必须24小时内到场，无尝保修。3、乙方应根据工程进度要求组织足够的工人施工，以确保甲方的进度要求。4、乙方在进场施工后，防水材料按甲方指定的地方堆放，乙方自己进行看护和保管；多余或废弃的材料不得乱丢乱放，不得污染环境；保管和施工过程中，要保证材料的质量。5、精心组织施工，确保工程质量及进度，做好施工期间的安全与文明施工。九、安全文明施工：1、乙方必须给施工工人配备需要的劳保用品，甲方监督乙方管理好自己的施工人员，对不符合安全行为的人和事有权制止和处罚，对乙方人员在甲方施工现场所出现的任何安全事故均由乙方负责。2、乙方必须对施工人员进行严格的上岗前安全文明、环境保护教育，加强对施工人员管理，施工过程中要严格遵守本工种操作规程，违者，所发生的一切后果自负。3、乙方进入施工现场的所有人员必须遵守国家、地方的相关法律、法规和项目部的各项规章制度，经过“三级”安全教育，考试合格后方可上岗。4、上班时正确佩戴安全帽和防护用品，违者按项目部相关规定给予处罚。5、施工现场一切机电设备、安全防护设施，未经甲方许可，乙方不得擅自操作、拆除，违者处罚500元/次，并承担由此造成的一切责任和后果。6、乙方必须按照安全文明施工的要求做到“工完料净场地清”；要做好成品保护，否则乙方要修复处理至符合要求。7、在施工过程中不得与他人及其他班组发生争吵、打架斗殴，违者双方各处罚5000元/次，并承担由此产生的一切经济费用和法律责任。8、乙方必须加强对施工人员的管理和教育，做到不偷施工现场任何材料和机械设备等，违者处罚班组5000元/人次，并移交司法机关处理。十、隐蔽工程和中间验收 所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包方代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。十一、工程变更 施工过程中，承包方无权擅自变更；承包方应严格执行设计单位或发包方所出具的变更通知；工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。十二、工程转包和分包 本工程严禁分包和转包；一经发现，发包方可立即与承包方解除合同，工程款不予支付。 十三、关于意外停工的约定因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包方的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包方的费用支出，发包方一概不予补偿；却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包方可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包方承担。十四、工程质量保修本防水工程的保修期为1年，承包方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；所发生的费用全部由承包方承担。十五、其它 本协议一式是三份，甲方二份、乙方壹份。未尽事宜，以补充协议确定,本协议经双方代表签字盖章后生效。本协议甲乙双方负责向第三方保密。本协议进行中所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商无法解决时，提交甲方当地人民法院诉讼解决。十六、合同生效合同订立时间： 2017年6 月1 日。